{"id":3788,"date":"2024-07-17T11:43:38","date_gmt":"2024-07-17T09:43:38","guid":{"rendered":"https:\/\/nexusadvokater.dk\/?p=3788"},"modified":"2024-07-17T11:43:38","modified_gmt":"2024-07-17T09:43:38","slug":"ugens-dom-kan-bygherren-tilbageholde-en-del-af-entreprenoerens-betaling-hvis-han-mener-at-arbejdet-er-utilstraekkeligt-udfoert","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/ugens-dom-kan-bygherren-tilbageholde-en-del-af-entreprenoerens-betaling-hvis-han-mener-at-arbejdet-er-utilstraekkeligt-udfoert\/","title":{"rendered":"UGENS DOM: Kan bygherren tilbageholde en del af entrepren\u00f8rens betaling, hvis han mener, at arbejdet er utilstr\u00e6kkeligt udf\u00f8rt?"},"content":{"rendered":"

I denne Ugens Dom med Advokat Simon Heising: Selv erfarne bygherrer oplever ofte konflikter med entrepren\u00f8rer om betalinger og arbejdsomfang. Hvis en bygherre mener, at arbejdet ikke er fuldf\u00f8rt, kan de tilbageholde en del af entreprisesummen eller kr\u00e6ve, at entrepren\u00f8ren d\u00e6kker omkostninger for krav fra andre entrepren\u00f8rer. Disse uenigheder opst\u00e5r typisk p\u00e5 grund af misforst\u00e5elser omkring kontraktens indhold.<\/strong><\/p>\n

En nylig sag ved voldgiftsretten illustrerer dette problem. Bygherren kr\u00e6vede, at en entrepren\u00f8r skulle d\u00e6kke krav fra en totalentrepren\u00f8r, hvilket bel\u00f8b sig til det dobbelte af entreprisesummen. F\u00f8lg med, n\u00e5r voldgiftsretten afklarer, hvad der falder inden for entrepren\u00f8rens arbejdsomr\u00e5de, og hvilke konsekvenser det kan have at tilbageholde en del af entreprisesummen uden berettigelse.<\/strong><\/p>\n

\n

Sagens forl\u00f8b <\/strong><\/h2>\n

Bygherren planlagde at opf\u00f8re mere end 60 familieboliger og k\u00f8bte en stor grund til form\u00e5let. Dette kr\u00e6vede nedrivning af eksisterende bygninger og en milj\u00f8m\u00e6ssig oprensning af grunden. Bygherren indgik derfor en aftale med en entrepren\u00f8r om at udf\u00f8re disse opgaver. Entreprisesummen var cirka 4,0 mio. kr., og AB 92-reglerne var g\u00e6ldende for aftalen.<\/p>\n

If\u00f8lge aftalen skulle nedrivning ske af \u201dsamtlige bygninger, bygningsdele, fundamenter m.v. frem til totaloprensning.” Herudover fremgik det, at \u201denhver forurening\/milj\u00f8udfordring, som er konstateret eller konstateres, fjernes.\u201d<\/p>\n

Da arbejdet var udf\u00f8rt, hyrede bygherren en totalentrepren\u00f8r til at opf\u00f8re de mange familieboliger. Det viste sig dog, at forholdene p\u00e5 grunden ikke var som forventet if\u00f8lge b\u00e5de bygherren og totalentrepren\u00f8ren. Dette f\u00f8rte til, at totalentrepren\u00f8ren kr\u00e6vede ekstra betaling for arbejdet relateret hertil, hvilket bygherren accepterede, da de mente, at det var entrepren\u00f8rens fejl.<\/p>\n

Derfor tilbageholdt bygherren 1 mio. kr. af den samlede entreprisesum p\u00e5 4 mio. kr. Bel\u00f8bet d\u00e6kkede totalentrepren\u00f8rens ekstrakrav og omfattede en refusion for geotekniske unders\u00f8gelser. Entrepren\u00f8ren n\u00e6gtede at betale disse bel\u00f8b og kr\u00e6vede derfor, at den tilbageholdte million blev frigivet.<\/p>\n

Voldgiftsretten <\/strong><\/h2>\n

Voldgiftsretten blev indkaldt for at afg\u00f8re, om visse af totalentrepren\u00f8rens arbejder allerede var inkluderet i entrepren\u00f8rens opgaver if\u00f8lge kontrakten mellem bygherren og entrepren\u00f8ren. Dette kr\u00e6vede en n\u00f8je analyse af kontraktens ordlyd.<\/p>\n

Efter en grundig gennemgang af parternes kontrakt fastslog voldgiftsretten, at entrepren\u00f8rens ansvar for milj\u00f8forhold kun omfattede den del af grunden, hvor der skulle nedrives bygninger. Entrepren\u00f8rens arbejde omfattede derfor ikke fjernelse af forurening p\u00e5 resten af grunden. Voldgiftsretten lagde s\u00e6rlig v\u00e6gt p\u00e5, at kontrakten pr\u00e6cist specificerede, at nedrivningsarbejdet kun d\u00e6kkede “bygninger, bygningsdele og fundamenter.” Derfor kunne entrepren\u00f8ren ikke forventes at h\u00e5ndtere milj\u00f8m\u00e6ssige forhold p\u00e5 andre dele af grunden, n\u00e5r dette ikke var angivet i aftalen.<\/p>\n

Under sagen argumenterede bygherren for, at han tidligt i processen havde klargjort, at kontrakten skulle p\u00e5l\u00e6gge entrepren\u00f8ren al risiko for uforudsete omkostninger forbundet med jordarbejdet for at sikre budgetsikkerhed. Retten bem\u00e6rkede dog, at dette ikke havde nogen betydning, da det ikke var specificeret i kontrakten.<\/p>\n

Som f\u00f8lge heraf fastslog voldgiftsretten, at totalentrepren\u00f8rens ekstrakrav vedr\u00f8rende arbejderne relateret til milj\u00f8- og jordbundsforhold faldt uden for entrepren\u00f8rens ansvarsomr\u00e5de, og entrepren\u00f8ren var derfor ikke forpligtet til at betale disse bel\u00f8b.<\/p>\n

Bygherren blev derfor p\u00e5lagt at betale det tilbageholdte bel\u00f8b p\u00e5 1 million kroner med till\u00e6g af procesrente fra maj 2021, samt 350.000 kroner til entrepren\u00f8ren i sagsomkostninger.<\/p>\n

Hvad kan vi l\u00e6re af denne kendelse?<\/strong><\/h2>\n

Tilbageholdelse af betaling: <\/strong>Denne kendelse tjener som en vigtig p\u00e5mindelse om, at bygherrer skal v\u00e6re forsigtige med at tilbageholde betaling af en entreprisesum. I dette tilf\u00e6lde m\u00e5tte bygherren ikke kun tilbagebetale 1 million kroner, men ogs\u00e5 d\u00e6kke procesrente og sagsomkostninger. Procesrenten opkr\u00e6ves som en form for kompensation for den forsinkede betaling.<\/p>\n

Selvom sagen ikke specificerede det pr\u00e6cise bel\u00f8b for procesrenten, kan vi lave en hurtig beregning. Pr. 1. januar 2024 var procesrenten 3,75% med et till\u00e6g p\u00e5 8%, hvilket giver en samlet rente p\u00e5 11,75%. For en million kroner over 2,5 \u00e5r med en \u00e5rlig rente p\u00e5 11% udg\u00f8r procesrenten cirka 275.000 kroner.<\/p>\n

Som f\u00f8lge heraf skulle bygherren betale i alt 1.625.000 kroner, inklusive den tilbageholdte betaling til entrepren\u00f8ren. Dette understreger de potentielt dyre konsekvenser af at tilbageholde betaling uden berettigelse.<\/p>\n

Kontrakten er n\u00f8glen: <\/strong>Denne sag understreger ogs\u00e5, hvor vigtigt det er at f\u00f8lge kontraktens pr\u00e6cise vilk\u00e5r og betingelser n\u00f8je. Selvom bygherren tidligt i processen klargjorde, at entrepren\u00f8ren skulle tage al risiko vedr\u00f8rende uforudsete omkostninger i forbindelse med jordarbejde, fastslog voldgiftsretten klart, at entrepren\u00f8rens arbejde kun omfatter det, som er specificeret i kontrakten. Hvis arbejde eller ansvar ikke er klart n\u00e6vnt i kontrakten, kan entrepren\u00f8ren ikke forventes at udf\u00f8re det eller p\u00e5tage sig ansvaret for det.<\/p>\n

Derfor er det afg\u00f8rende at huske: Kontrakten g\u00e5r altid forrest. Hvis bygherren havde tydeligt specificeret sine forventninger og krav til entrepren\u00f8rens arbejde i kontrakten, kunne denne konflikt m\u00e5ske v\u00e6re undg\u00e5et.<\/p>\n

Vil du vide mere?<\/strong><\/h2>\n

Hos Nexus Advokater afholder vi kurser, hvor vi g\u00e5r i dybden med hovedproblemerne indenfor byggeriet. Se mere under\u00a0kurser<\/a>.<\/p>\n

\/Entrepriseadvokat Simon Heising<\/p>\n

Som gengivet i TBB2024.551 \/ Sag nr. C-16015<\/p>\n

[learn_more caption=”L\u00e6s kendelsen i fuld l\u00e6ngde her”]<\/p>\n

TBB2024.551 \/ Sag nr. C-16015<\/strong><\/h2>\n

Voldgiftsn\u00e6vnets kendelse afsagt den 2. januar 2024, C-15948 og C-16015<\/em><\/p>\n

1.\u00a0 Indledning<\/strong><\/p>\n

Mellem klager 1, underentrepren\u00f8r UE A\/S, og indklagede, entrepren\u00f8r E ApS, er der opst\u00e5et en tvist om manglende betaling af kontrakts- og ekstraarbejder i forbindelse med underentreprise vedr\u00f8rende nedbrydningsarbejder p\u00e5 en ejendom i \u2026. Sagen er anlagt under Voldgiftsn\u00e6vnets j. nr. C-15948.<\/p>\n

Mellem klager 2, bygherre BH, og indklagede, entrepren\u00f8r E ApS, er der opst\u00e5et en tvist om dagbodskrav og mangler vedr\u00f8rende nedrivningsentreprisen p\u00e5 samme ejendom. Sagen er anlagt under Voldgiftsn\u00e6vnets j. nr. C-16015.<\/p>\n

Ved afg\u00f8relse af 10. marts 2022 har voldgiftsretternes form\u00e6nd, landsdommer …l og landsdommer … besluttet, at sagerne kumuleres i overensstemmelse med parternes anmodning i mail af 12. januar 2022 og 20. januar 2022. Det blev tillige bestemt, at sagerne videref\u00f8res under Voldgiftsn\u00e6vnets j.nr. C-15948.<\/p>\n

Voldgiftsn\u00e6vnet har i anledning heraf nedsat en voldgiftsret i henhold til \u00bbRegler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anl\u00e6gsvirksomhed (2010)\u00ab best\u00e5ende af teknisk direkt\u00f8r …, projektchef … og landsdommer …, med sidstn\u00e6vnte som formand. [\u2026]<\/p>\n

2.\u00a0 P\u00e5stande og hovedforhandling<\/strong><\/p>\n

UE <\/em>har nedlagt f\u00f8lgende p\u00e5stande:<\/p>\n

E skal tilpligtes til UE at betale 1.188.477,50 kr. inkl. moms med till\u00e6g af procesrente af 611.875 kr. fra 3. marts 2021, af 274.002,50 kr. fra 28. april 2021 og af 302.600 kr. fra 30. maj 2021.<\/p>\n

Over for E’s selvst\u00e6ndige p\u00e5stand:<\/p>\n

Principalt: Frifindelse.<\/p>\n

Subsidi\u00e6rt: Betaling af et af voldgiftsretten fastsat mindre bel\u00f8b.<\/p>\n

BH <\/em>har nedlagt f\u00f8lgende p\u00e5stande:<\/p>\n

E skal tilpligtes at betale 4.971.344,06 kr. inkl. moms til BH samt rente fra den 6. oktober 2021 af 4.971.133,06 kr. inkl. moms samt rente fra den 23. november 2023 af 211 kr. inkl. moms.<\/p>\n

Over for E’s selvst\u00e6ndige p\u00e5stand:<\/p>\n

Frifindelse.<\/p>\n

E <\/em>har nedlagt f\u00f8lgende p\u00e5stande:<\/p>\n

BH skal tilpligtes til E at betale 2.693.858,14 kr. inkl. moms, subsidi\u00e6rt et af retten fastsat mindre bel\u00f8b, med till\u00e6g af s\u00e6dvanlig procesrente fra den 26. maj 2021.<\/p>\n

Over for BH’s nedlagte p\u00e5stand:<\/p>\n

Frifindelse.<\/p>\n

Over for UE’s nedlagte p\u00e5stand, subsidi\u00e6rt til ovenst\u00e5ende p\u00e5stand om frifindelse over for BH:<\/p>\n

UE skal friholde E for ethvert krav, inklusive renter og sagsomkostninger, som E m\u00e5tte blive tilpligtet at betale til BH.<\/p>\n

I det omfang E f\u00e5r fuldt medhold i frifindelsesp\u00e5standen nedlagt over for BH, nedl\u00e6gges over for den af UE nedlagte p\u00e5stand f\u00f8lgende p\u00e5stand: Frifindelse mod betaling af 964.935,50 kr. inkl. moms.<\/p>\n

Hovedforhandling har fundet sted den 23. og 24. november 2023 i Voldgiftsn\u00e6vnets lokaler, Vesterbrogade 2B, 3. sal, 1620 K\u00f8benhavn V.<\/p>\n

UE-V1, E-V1, UE-V2 og V3 har afgivet forklaring under hovedforhandlingen.<\/p>\n

I forbindelse med at sagen er optaget til kendelse, er det aftalt med parterne, at kendelsen udf\u00e6rdiges uden fuldst\u00e6ndig sagsfremstilling og uden fuldst\u00e6ndig gengivelse af forklaringerne og procedurerne og alene med gengivelse af parternes p\u00e5stande og voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.<\/p>\n

3.\u00a0 Sagsfremstilling<\/strong><\/p>\n

E havde indhentet et tilbud fra totalentrepren\u00f8r TE p\u00e5 opf\u00f8relse af nye boliger i totalentreprise p\u00e5 en grund i \u2026, hvilket forudsatte nedrivning af eksisterende bygninger p\u00e5 grunden og en milj\u00f8m\u00e6ssig oprensning af grunden. Tilbuddet indgik i E’s opl\u00e6g til administrationsselskabet A til et projekt, som inkluderede, at E’s datterselskab, \u2026, skulle v\u00e6re s\u00e6lger af grunden, og E skulle forest\u00e5 nedrivningsentreprisen.<\/p>\n

BH, der er en almen boligorganisation administreret af A, besluttede at k\u00f8be grunden og indg\u00e5 aftale med E om nedrivning af eksisterende bygninger m.v., s\u00e5ledes at TE kunne opf\u00f8re 63 almene familieboliger, som det var forudsat i E’s projekt. Det var BH’s forventning til aftalekomplekset, at risikoen for uforudsete udgifter ang\u00e5ende forhold i jorden og over jorden var placeret mellem de udf\u00f8rende entrepren\u00f8rer. Nedrivningen skulle ske i overensstemmelse med X Kommunes milj\u00f8krav, og det var forudsat, at forudsete udgifter p\u00e5 grund af milj\u00f8forhold var E’s risiko. E’s kontrakt med BH, der er affattet af A, har en entreprisesum p\u00e5 3.984.800 kr. ekskl. moms. Kontrakten angiver i punkt 3.3, at AB 9<\/a>2 <\/u>er aftalt mellem parterne og i punkt 3.4, at AB 1<\/a>8 <\/u>med bem\u00e6rkninger er g\u00e6ldende.<\/p>\n

I kontrakten, der er betegnet som en nedrivningsentreprisekontrakt, fremg\u00e5r om entreprisens omfang bl.a. f\u00f8lgende:<\/p>\n

\u00bbEntreprisen omfatter alle h\u00e5ndv\u00e6rksm\u00e6ssige ydelser inkl. etablering samt drift af byggeplads i forbindelse med<\/em> t<\/em>o<\/em>t<\/em>a<\/em>l<\/em>n<\/em>e<\/em>d<\/em>r<\/em>i<\/em>v<\/em>n<\/em>i<\/em>n<\/em>g<\/em> a<\/em>f<\/em> e<\/em>j<\/em>e<\/em>n<\/em>d<\/em>o<\/em>mm<\/em>e<\/em>n<\/em> \u2026<\/em>.<\/em><\/p>\n

Nedrivningen og bortfjernelse, inkl. eventuelle afgifter, inkl. evt. udgifter til screeningsrapport og udarbejdelse af \u00a7 8 redeg\u00f8relse og kommunal godkendelse af denne, foretages af samtlige bygninger, bygningsdele, fundamenter m.v. frem <\/em>til totaloprensning og klarg\u00f8ring af grund til boligbyggeri.<\/em><\/p>\n

Herudover bortfjernes enhver forurening\/milj\u00f8udfordring, som er konstateret, eller konstateres i forbindelse med<\/em> nedrivningen.<\/em> Alle eventuelle pr\u00f8vetagninger og udgifter i forbindelse hermed er indeholdt.<\/em><\/p>\n

Opfyldning af evt. k\u00e6lder, gl. fundamenter og ledninger i jord skal ved aflevering overhold de af vedlagte bilag 2 <\/em>(gruspudefundering) angivne b\u00e6reevner.<\/em>\u00ab<\/p>\n

Det er bestemt i kontrakten, at ved overskridelse af enhver dagbodudl\u00f8sende termin, herunder afleveringsterminen betales en dagbod p\u00e5 1\u2030 af entreprisesummen pr. arbejdsdag.<\/p>\n

E indgik en underentrepriseaftale med UE om udf\u00f8relse af nedrivningsarbejder. Der blev ikke oprettet en s\u00e6dvanlig entreprisekontrakt, men parterne er enige om, at aftalen er baseret p\u00e5 en accept af UE’s tilbud af 29. oktober 2018. Tilbuddet henviser til Dansk Byggeri Standardforbehold af maj 2008, der henviser til AB 92<\/a>. Den samlede pris if\u00f8lge tilbuddet var 2.453.000 kr. ekskl. moms.<\/p>\n

UE’s tilbud omfattede f\u00f8lgende arbejder:<\/p>\n

Nedbrydning og bortk\u00f8rsel af bygninger og silo\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 2.423.000 kr.<\/p>\n

Milj\u00f8screening af bygninger med rapport\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 30.000 kr.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Arbejdets omfang var beskrevet s\u00e5ledes:<\/td>\n<\/tr>\n
\u00bbBygninger fjernes inkl. gulve og fundamenter. Arealet afleveret grovplaneret med gravemaskine uden yderligere<\/em><\/td>\n<\/tr>\n
opfyldning.<\/em><\/td>\n<\/tr>\n
Tilbuddet<\/em> er<\/em> inkl.<\/em> fjernelse<\/em> til<\/em> godkendt<\/em> plads<\/em> og<\/em> diverse<\/em> affalds-<\/em> og<\/em> deponeringsafgifter.<\/em>\u00ab<\/td>\n<\/tr>\n
UE har opgjort kravet mod E s\u00e5ledes:<\/td>\n<\/tr>\n
 <\/p>\n

Kontraktarbejder\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 731.500,00 kr.<\/td>\n<\/tr>\n

Byggestr\u00f8m\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 17.588,00 kr.<\/td>\n<\/tr>\n
Byggevand\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 22.794,00 kr.<\/td>\n<\/tr>\n
Betongrus\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 171.320,00 kr.<\/td>\n<\/tr>\n
Opgravning af to olietanke\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 30.000,00 kr.<\/td>\n<\/tr>\n
Dekort for udg\u00e5et arbejde\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 -22.500,00 kr.<\/td>\n<\/tr>\n
I alt ekskl. moms<\/p>\n

Moms<\/td>\n

950.782,00 kr.<\/p>\n

237.695,50 kr.<\/td>\n<\/tr>\n

I alt inkl. moms\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1.188.477,50 kr.<\/td>\n<\/tr>\n
 <\/p>\n

BH har opgjort kravet mod E s\u00e5ledes:<\/td>\n<\/tr>\n

 <\/p>\n

Kontraktsum\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 3.984.800,00 kr.<\/td>\n<\/tr>\n

Udbetalt\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 2.984.800,00 kr.<\/td>\n<\/tr>\n
Tilbagehold\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 -1.000.000,00 kr.<\/td>\n<\/tr>\n
Ekstraudgift til TE\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 4.428.787,31 kr.<\/td>\n<\/tr>\n
Yderligere ekstraudgift fra TE\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 272.000,00 kr.<\/td>\n<\/tr>\n
Refusion af geoteknisk unders\u00f8gelser\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 73.063,14 kr.<\/td>\n<\/tr>\n
Dagbod fra den 1. februar til 12. april 2021\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 203.224,80 kr.<\/td>\n<\/tr>\n
I alt ekskl. moms<\/p>\n

Moms<\/td>\n

3.977.075,25 kr.<\/p>\n

994.268,81 kr.<\/td>\n<\/tr>\n

I alt inkl. moms\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 4.971.344,06 kr.<\/td>\n<\/tr>\n
 <\/p>\n

E har opgjort kravet mod BH s\u00e5ledes:<\/td>\n<\/tr>\n

 <\/p>\n

Tilbageholdt i entreprisesummen\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1.000.000,00 kr.<\/td>\n<\/tr>\n

Ekstrabetaling\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1.155.086.51 kr.<\/td>\n<\/tr>\n
I alt ekskl. Moms<\/p>\n

Moms<\/td>\n

2.155.086,51 kr.<\/p>\n

538.771,63 kr.<\/td>\n<\/tr>\n

I alt inkl. moms<\/td>\n2.693.858,14 kr.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

4.\u00a0 Voldgiftsrettens bem\u00e6rkninger og resultat<\/strong><\/p>\n

Sagens hovedsp\u00f8rgsm\u00e5l omhandler hvilke arbejder, der er omfattet af aftalen mellem henholdsvis UE og E og kontrakten mellem E og BH, samt om BH har krav p\u00e5 dagbod, og i givet fald om kravet kan videref\u00f8res over for UE.<\/p>\n

Om<\/em> kravene<\/em> mellem<\/em> UE<\/em> og<\/em> E<\/em><\/p>\n

Der er mellem UE og E indg\u00e5et en entrepriseaftale, idet parterne som anf\u00f8rt er enige om, at UE’s tilbud af 29. oktober 2019 er accepteret af E.<\/p>\n

Tilbuddet omfatter bl.a. nedbrydning og bortk\u00f8rsel af bygninger og silo, milj\u00f8screening af bygninger med rapport. Arealet afleveres groft planeret med gravemaskine uden yderligere opfyldning.<\/p>\n

Voldgiftsretten l\u00e6gger efter tilbuddets ordlyd til grund, at entreprisen omfatter arbejder med relation til bygningerne p\u00e5 grunden og derfor ikke jordarbejder m.v. uden for de gamle bygningers grundareal.<\/p>\n

E anerkender, at UE har krav p\u00e5 betaling for kontraktarbejder med 914.475 kr. inkl. moms.<\/p>\n

Samtlige kontraktarbejder er udf\u00f8rt bortset fra fjernelse af et fundament ved skellet mod vejen. Voldgiftsretten finder, at det begrunder et fradrag i entreprisesummen, der sk\u00f8nsm\u00e6ssigt fasts\u00e6ttes til 45.000 kr. inkl. moms.<\/p>\n

Der er af UE fremsat krav om betaling for ekstraydelser, som er anerkendt af E. Kravene omhandler byggestr\u00f8m og byggevand med bel\u00f8bene 17.588 kr. og 22.794 kr. (begge ekskl. moms), hvilket udg\u00f8r 50.477,50 kr. inkl. moms.<\/p>\n

Endvidere er der kr\u00e6vet betaling for levering af betongrus for 171.320 kr. ekskl. moms.<\/p>\n

Det er oplyst, at betongruset er anvendt til opfyldning af en ca. 30 m2 stor k\u00e6lder, hvilket med de oplysninger, som er fremkommet under sagen, ikke harmonerer med den m\u00e6ngde, som der er kr\u00e6vet betaling for. Voldgiftsretten fasts\u00e6tter kravet sk\u00f8nsm\u00e6ssigt til 6.000 kr. med till\u00e6g af moms, svarende til 7.500 kr. inkl. moms. Voldgiftsretten har ikke grundlag for at fastsl\u00e5, at arbejdet er udf\u00f8rt mangelfuldt.<\/p>\n

Kravet p\u00e5 betaling for ekstraarbejde i form af opgravning af to olietanke findes godtgjort, da tankene har v\u00e6ret nedgravet uden for bygningerne og ikke kunne visuelt erkendes ved gennemgang af pladsen og dermed ikke er omfattet af UE’s entreprise. Voldgiftsretten finder derfor, at 30.000 kr. ekskl. moms svarende til 37.500 kr. inkl. moms kan kr\u00e6ves betalt.<\/p>\n

Der skal fra summen af ovenn\u00e6vnte krav fradrages en dekort for en ikke fjernet silobund, som UE har opgjort til 22.500 kr. ekskl. moms svarende til 28.125 kr. inkl. moms.<\/p>\n

Sammenfattende udg\u00f8r UE’s krav mod E hermed 936.827,50 kr. inkl. moms.<\/p>\n

E har gjort g\u00e6ldende, at UE er erstatningsansvarlig, s\u00e5fremt BH helt eller delvist f\u00e5r medhold i de mangels- og udbedringskrav, som er rettet mod E, da UE har misligholdt sine kontraktretlige forpligtigelser over for E. Det tab, som E m\u00e5tte lide, kan opg\u00f8res til det bel\u00f8b, som E m\u00e5tte blive tilpligtet at betale til BH.<\/p>\n

Voldgiftsretten finder, at E ikke har godtgjort et ansvarsgrundlag, der kan berettige E til et erstatningskrav, som rettes mod UE. Kontrakten mellem E og UE skal ses som en selvst\u00e6ndig aftale, der ikke er knyttet til det, som E har forpligtiget sig til at udf\u00f8re for BH. P\u00e5standen om friholdelse tages derfor ikke til f\u00f8lge.<\/p>\n

Om<\/em> kravene<\/em> mellem<\/em> BH<\/em> og E<\/em><\/p>\n

BH har over for TE, der havde totalentreprisen om opf\u00f8relse af boliger p\u00e5 \u2026, anerkendt, at totalentrepren\u00f8ren havde krav p\u00e5 betaling af en r\u00e6kke ekstrakrav. Ekstrakravene var relateret til forholdene ved grunden, der ikke var udf\u00f8rt som forventet af BH og TE.<\/p>\n

Det samlede krav, som BH \u00f8nsker at videref\u00f8re over for E ang\u00e5ende milj\u00f8m\u00e6ssige forhold, tilk\u00f8rsel af sandfyld og fundering (delvist grundet milj\u00f8 og jordbundsforhold), udg\u00f8r 4.428.787,31 kr. ekskl. moms.<\/p>\n

BH har endvidere opgjort et samlet krav p\u00e5 272.000 kr. ekskl. moms med henvisning til, at E overfor TE har anerkendt totalentrepren\u00f8rens ekstrakrav, der omhandler fjernelse af fundament langs Y-vej og Z-vej, retablering af fortov og overk\u00f8rsler, samt eventuel tilk\u00f8rsel af ren r\u00e5jord.<\/p>\n

Endvidere indg\u00e5r i BH’s p\u00e5stand et krav om refusion af geotekniske unders\u00f8gelser med 73.063,14 kr., samt et dagbodskrav p\u00e5 203.224,80 kr. (begge ekskl. moms).<\/p>\n

Samlet udg\u00f8r det 4.971.344,06 kr. inkl. moms efter fradrag af tilbageholdt bel\u00f8b p\u00e5 1.000.000 kr. (ekskl. moms), der omhandler restbel\u00f8bet p\u00e5 kontraktsummen.<\/p>\n

Kravene, der er omhandler de milj\u00f8m\u00e6ssige forhold p\u00e5 grunden, er baseret p\u00e5 det synspunkt, at E efter entreprisekontrakten med BH havde p\u00e5taget sig forpligtigelsen til at udf\u00f8re samtlige milj\u00f8m\u00e6ssige tiltag, som der ville blive stillet krav om fra myndighedernes side. E har afvist, at entreprisekontrakten har det omfang.<\/p>\n

Entreprisekontrakten, som BH har indg\u00e5et med E, angiver, at arbejdet best\u00e5r i nedrivningen og bortfjernelse af samtlige bygninger, bygningsdele, fundamenter m.v. frem til totaloprensning og klarg\u00f8ring af grund til boligbyggeri.<\/p>\n

Voldgiftsretten forst\u00e5r entreprisekontraktens ordlyd s\u00e5ledes, at E’s pligter i relation til milj\u00f8m\u00e6ssige forhold m.v. alene omfatter den del af grunden, hvor der var bygninger, som skulle nedrives. Den omst\u00e6ndighed, at A \u00f8nskede, at den samlede aftalekonstruktion med nedrivningsentreprisen og totalentreprisekontrakten skulle sikre, at al risiko for uforudsete udgifter b\u00e5de i jorden og over jorden var placeret mellem entrepren\u00f8rerne for at sikre budgetsikkerhed, kan ikke f\u00f8re til et andet resultat, da entreprisekontraktens ordlyd ikke tilgodeser dette \u00f8nske.<\/p>\n

Da kravene if\u00f8lge aftalesedlerne opregnet under overskriften milj\u00f8, tilk\u00f8rsel af sand og fundering (delvist grundet milj\u00f8 og jordbundsforhold) i TE’s opg\u00f8relse af omkostninger til og med den 7. september 2021 (sagens bilag B) omhandler forhold uden for entreprisegr\u00e6nsen, kan bel\u00f8bene ikke kr\u00e6ves betalt hos E. Kravene udg\u00f8r samlet 4.428.787,31 kr. ekskl. moms.<\/p>\n

BH’s krav opgjort til 272.000 kr. ekskl. moms (340.000 kr. inkl. moms) vedr\u00f8rer henholdsvis fundamenter langs Y-vej og \u00bbopm\u00e6rksomhedspunkter\u00ab.<\/p>\n

Det l\u00e6gges til grund, at E ikke kom til at udf\u00f8re det arbejder, der i TE’s opg\u00f8relse er beskrevet som fjernelse af et eksisterende gammelt fundament langs Y-vej og Z-vej. \u00c5rsagen hertil var, at parterne ikke er l\u00e6ngere kunne samarbejde.<\/p>\n

Voldgiftsretten fasts\u00e6tter sk\u00f8nsm\u00e6ssigt kravet til 36.000 kr. ekskl. moms svarende til 45.000 kr. inkl. moms. Kravet omhandler det samme arbejde, som UE ikke udf\u00f8rte<\/p>\n

Voldgiftsretten finder kravene i TE’s opg\u00f8relse under overskriften \u00bbOpm\u00e6rksomhedspunkter\u00ab for udokumenterede. Det er s\u00e5ledes ikke godtgjort, at der var behov for retablering af fortov mv., og at der blev behov for tilk\u00f8rsel af r\u00e5jord.<\/p>\n

Kravene, der er opgjort til henholdsvis 150.000 kr. og 50.000 kr. (begge ekskl. moms), tages derfor ikke til f\u00f8lge.<\/p>\n

I BH’s p\u00e5stand indg\u00e5r et krav om refusion af geotekniske unders\u00f8gelser med 73.063,14 kr. ekskl. moms. Kravet fremg\u00e5r af A’s opg\u00f8relse af 22. september 2021, men der er under sagen ikke fremkommet yderligere oplysninger om grundlaget for kravet.<\/p>\n

Voldgiftsretten finder, at kravet ikke er godtgjort, hvorfor det ikke tages til f\u00f8lge.<\/p>\n

BH har kr\u00e6vet dagbod af E fra den 1. februar 2021 til den 12. april 2021 svarende til 51 arbejdsdage med 3.984,80 kr. pr. dag. Bel\u00f8bet er tillagt moms i BH’s p\u00e5stand.<\/p>\n

Der blev varslet dagbod i et byggem\u00f8de den 1. februar 2021 if\u00f8lge et referat, som er udarbejdet af bygherrens tilsynsf\u00f8rende. Det er anf\u00f8rt, at den sanktionsgivende dato er den 2. februar i henhold til aftale af 2. december 2020. Endvidere er det anf\u00f8rt, at \u00bbDa E ikke har afleveret konditionsm\u00e6ssigt, vil Bygherren p\u00e5ligne dagbod fra 2. februar 2021 og frem til der er afholdt en ny afleveringsforretning\u00ab.<\/p>\n

Der er i entreprisekontrakten ikke fastlagt en afleveringsfrist. Der foreligger heller ikke en tidsplan, som fastl\u00e6gger fristen for aflevering.<\/p>\n

 <\/p>\n

Voldgiftsretten finder, at det ikke er godtgjort, at der har v\u00e6ret aftalt en sanktionsbeh\u00e6ftet afleveringsfrist, som det er anf\u00f8rt i byggem\u00f8dereferatet.<\/p>\n

Det kan p\u00e5 den baggrund ikke l\u00e6gges til grund, at E skulle v\u00e6re f\u00e6rdig med arbejderne den 1. februar 2021. Allerede som f\u00f8lge heraf kan kravet om dagbod ikke tages til f\u00f8lge.<\/p>\n

BH’s krav mod E udg\u00f8r herefter 36.000 kr. ekskl. moms svarende til 45.000 kr. inkl. moms. Kravet anses for fremsat til kompensation i E’s krav.<\/p>\n

E har fremsat krav mod BH om betaling for ekstraarbejder i form af fjernelse af olietanke og forurening, samt levering af grus og opbygning af sandpuder. E har kr\u00e6vet 1.155.086,51 kr. ekskl. moms for udf\u00f8relsen af disse arbejder.<\/p>\n

Voldgiftsretten finder, at arbejderne er ekstraarbejder, idet entreprisekontrakten som anf\u00f8rt ikke omfatter arbejder uden for det omr\u00e5de, hvor der var bygninger, som skulle nedrives. Fjernelse af olietanke, der var nedgravet uden for bygningerne og fjernelsen af forurenet jord samme sted, samt jordarbejder i form af grussandpuder er uden for entreprisegr\u00e6nsen.<\/p>\n

 <\/p>\n

Kravets bel\u00f8bsm\u00e6ssige opg\u00f8relse l\u00e6gges til grund, da voldgiftsretten ikke har et grundlag for at foretage en vurdering af, om det kr\u00e6vede bel\u00f8b er ubilligt.<\/p>\n

E har derfor et krav mod BH p\u00e5 betaling af det tilbageholdte bel\u00f8b p\u00e5 1.000.000 kr. og 1.155.086,51 kr., der med till\u00e6g af moms udg\u00f8r 2.693.858,14 kr.<\/p>\n

BH skal derfor betale 2.648.858,14 kr. inkl. moms til E efter fradrag BH’s krav p\u00e5 betaling af 45.000 kr. inkl. moms med till\u00e6g af renter som nedenfor bestemt.<\/p>\n

5.\u00a0 Sagsomkostninger<\/strong><\/p>\n

Efter sagens forl\u00f8b og udfald, herunder hovedforhandlingens varighed, skal BH til E betale 350.000 kr. til d\u00e6kning af udgift til advokatbistand ekskl. moms, og E skal til UE betale 100.000 kr. til d\u00e6kning af udgift til advokatbistand ekskl. moms. Der er ved omkostningsfasts\u00e6ttelsen lagt v\u00e6gt p\u00e5, at friholdelsesp\u00e5standen nedlagt af E over for UE har begrundet en meget begr\u00e6nset meromkostning.<\/p>\n

Omkostningerne til sagens behandling ved voldgiftsretten skal betales som nedenfor bestemt.<\/p>\n

Thi bestemmes<\/strong><\/p>\n

BH skal til E betale 2.648.858,14 kr. med till\u00e6g af procesrente fra den 26. maj 2021. E frifindes for BH’s p\u00e5stand.<\/p>\n

E skal til UE betale 936.827,50 kr. med till\u00e6g af procesrente af 538.750 kr. fra den 3. marts 2021, 95.477,50 kr. fra den 28. april 2021 samt 302.600 kr. fra den 30. maj 2021.<\/p>\n

UE frifindes for E’s p\u00e5stand om friholdelse.<\/p>\n

I sagsomkostninger skal BH til E betale 350.000 kr. I sagsomkostninger skal E til UE betale 100.000 kr.<\/p>\n

De omkostninger, der har v\u00e6ret forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, betales af BH med \u00be og E med \u00bc efter opg\u00f8relse og p\u00e5krav fra Voldgiftsn\u00e6vnet.<\/p>\n

[\/learn_more]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

I denne Ugens Dom med Advokat Simon Heising: Selv erfarne bygherrer oplever ofte konflikter med entrepren\u00f8rer om betalinger og arbejdsomfang. Hvis en bygherre mener, at arbejdet ikke er fuldf\u00f8rt, kan de tilbageholde en del af entreprisesummen eller kr\u00e6ve, at entrepren\u00f8ren d\u00e6kker omkostninger for krav fra andre entrepren\u00f8rer. Disse uenigheder opst\u00e5r typisk p\u00e5 grund af misforst\u00e5elser […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":6397,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[15,16],"tags":[81],"class_list":["post-3788","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nyheder","category-ugens-dom","tag-ud-betaling-pris-slutopgoerelse"],"acf":[],"yoast_head":"\nUGENS DOM: Kan bygherren tilbageholde en del af entrepren\u00f8rens betaling, hvis han mener, at arbejdet er utilstr\u00e6kkeligt udf\u00f8rt? - Nexus Advokater<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"I denne Ugens Dom med Advokat Simon Heising: Selv erfarne bygherrer oplever ofte konflikter med entrepren\u00f8rer om betalinger og arbejdsomfang. Hvis en\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"da_DK\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"UGENS DOM: Kan bygherren tilbageholde en del af entrepren\u00f8rens betaling, hvis han mener, at arbejdet er utilstr\u00e6kkeligt udf\u00f8rt? - Nexus Advokater\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"I denne Ugens Dom med Advokat Simon Heising: Selv erfarne bygherrer oplever ofte konflikter med entrepren\u00f8rer om betalinger og arbejdsomfang. Hvis en\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/ugens-dom-kan-bygherren-tilbageholde-en-del-af-entreprenoerens-betaling-hvis-han-mener-at-arbejdet-er-utilstraekkeligt-udfoert\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Nexus Advokater\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2024-07-17T09:43:38+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Ugens-dom-uge-20_915x540.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"960\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"540\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Simon Heising\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Skrevet af\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Simon Heising\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimeret l\u00e6setid\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"18 minutter\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/ugens-dom-kan-bygherren-tilbageholde-en-del-af-entreprenoerens-betaling-hvis-han-mener-at-arbejdet-er-utilstraekkeligt-udfoert\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/ugens-dom-kan-bygherren-tilbageholde-en-del-af-entreprenoerens-betaling-hvis-han-mener-at-arbejdet-er-utilstraekkeligt-udfoert\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"Simon Heising\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/c7641b7548ea022969d4045c3b453d21\"},\"headline\":\"UGENS DOM: Kan bygherren tilbageholde en del af entrepren\u00f8rens betaling, hvis han mener, at arbejdet er utilstr\u00e6kkeligt udf\u00f8rt?\",\"datePublished\":\"2024-07-17T09:43:38+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/ugens-dom-kan-bygherren-tilbageholde-en-del-af-entreprenoerens-betaling-hvis-han-mener-at-arbejdet-er-utilstraekkeligt-udfoert\\\/\"},\"wordCount\":3685,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/ugens-dom-kan-bygherren-tilbageholde-en-del-af-entreprenoerens-betaling-hvis-han-mener-at-arbejdet-er-utilstraekkeligt-udfoert\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/07\\\/Ugens-dom-uge-20_915x540.jpg\",\"keywords\":[\"Betaling, pris & slutopg\u00f8relse\"],\"articleSection\":[\"Nyheder\",\"UGENS DOM\"],\"inLanguage\":\"da-DK\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/ugens-dom-kan-bygherren-tilbageholde-en-del-af-entreprenoerens-betaling-hvis-han-mener-at-arbejdet-er-utilstraekkeligt-udfoert\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/ugens-dom-kan-bygherren-tilbageholde-en-del-af-entreprenoerens-betaling-hvis-han-mener-at-arbejdet-er-utilstraekkeligt-udfoert\\\/\",\"name\":\"UGENS DOM: Kan bygherren tilbageholde en del af entrepren\u00f8rens betaling, hvis han mener, at arbejdet er utilstr\u00e6kkeligt udf\u00f8rt? - Nexus Advokater\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/ugens-dom-kan-bygherren-tilbageholde-en-del-af-entreprenoerens-betaling-hvis-han-mener-at-arbejdet-er-utilstraekkeligt-udfoert\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/ugens-dom-kan-bygherren-tilbageholde-en-del-af-entreprenoerens-betaling-hvis-han-mener-at-arbejdet-er-utilstraekkeligt-udfoert\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/07\\\/Ugens-dom-uge-20_915x540.jpg\",\"datePublished\":\"2024-07-17T09:43:38+00:00\",\"description\":\"I denne Ugens Dom med Advokat Simon Heising: Selv erfarne bygherrer oplever ofte konflikter med entrepren\u00f8rer om betalinger og arbejdsomfang. Hvis en\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/ugens-dom-kan-bygherren-tilbageholde-en-del-af-entreprenoerens-betaling-hvis-han-mener-at-arbejdet-er-utilstraekkeligt-udfoert\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"da-DK\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/ugens-dom-kan-bygherren-tilbageholde-en-del-af-entreprenoerens-betaling-hvis-han-mener-at-arbejdet-er-utilstraekkeligt-udfoert\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"da-DK\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/ugens-dom-kan-bygherren-tilbageholde-en-del-af-entreprenoerens-betaling-hvis-han-mener-at-arbejdet-er-utilstraekkeligt-udfoert\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/07\\\/Ugens-dom-uge-20_915x540.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/07\\\/Ugens-dom-uge-20_915x540.jpg\",\"width\":960,\"height\":540},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/ugens-dom-kan-bygherren-tilbageholde-en-del-af-entreprenoerens-betaling-hvis-han-mener-at-arbejdet-er-utilstraekkeligt-udfoert\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Hjem\",\"item\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"UGENS DOM: Kan bygherren tilbageholde en del af entrepren\u00f8rens betaling, hvis han mener, at arbejdet er utilstr\u00e6kkeligt udf\u00f8rt?\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/\",\"name\":\"Nexus Advokater\",\"description\":\"Specialister i entrepriseret for byggebranchen\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/#organization\"},\"alternateName\":\"Nexus\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"da-DK\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/#organization\",\"name\":\"Nexus Advokater\",\"alternateName\":\"Nexus\",\"url\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"da-DK\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2022\\\/11\\\/Nexus_Advokater_NYT_logo_black_green_transparent-scaled.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2022\\\/11\\\/Nexus_Advokater_NYT_logo_black_green_transparent-scaled.png\",\"width\":2560,\"height\":751,\"caption\":\"Nexus Advokater\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"},\"taxID\":\"46052781\",\"vatID\":\"DK46052781\",\"email\":\"info@nexusadvokater.dk\",\"telephone\":\"+45 70 22 72 37\",\"address\":{\"@type\":\"PostalAddress\",\"streetAddress\":\"Middelfartgade 15, 2. sal\",\"postalCode\":\"2100\",\"addressLocality\":\"K\u00f8benhavn \u00d8\",\"addressCountry\":\"DK\"},\"contactPoint\":{\"@type\":\"ContactPoint\",\"contactType\":\"customer service\",\"telephone\":\"+45 70 22 72 37\",\"email\":\"info@nexusadvokater.dk\",\"areaServed\":\"DK\",\"availableLanguage\":[\"da\",\"en\"]},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.linkedin.com\\\/company\\\/nexus-advokater\\\/\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/c7641b7548ea022969d4045c3b453d21\",\"name\":\"Simon Heising\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"da-DK\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/wp-content\\\/litespeed\\\/avatar\\\/aba890593e471786bdab3f2902c60dfa.jpg?ver=1789976007\",\"url\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/wp-content\\\/litespeed\\\/avatar\\\/aba890593e471786bdab3f2902c60dfa.jpg?ver=1789976007\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/wp-content\\\/litespeed\\\/avatar\\\/aba890593e471786bdab3f2902c60dfa.jpg?ver=1789976007\",\"caption\":\"Simon Heising\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"UGENS DOM: Kan bygherren tilbageholde en del af entrepren\u00f8rens betaling, hvis han mener, at arbejdet er utilstr\u00e6kkeligt udf\u00f8rt? - Nexus Advokater","description":"I denne Ugens Dom med Advokat Simon Heising: Selv erfarne bygherrer oplever ofte konflikter med entrepren\u00f8rer om betalinger og arbejdsomfang. Hvis en","robots":{"index":"noindex","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"og_locale":"da_DK","og_type":"article","og_title":"UGENS DOM: Kan bygherren tilbageholde en del af entrepren\u00f8rens betaling, hvis han mener, at arbejdet er utilstr\u00e6kkeligt udf\u00f8rt? - Nexus Advokater","og_description":"I denne Ugens Dom med Advokat Simon Heising: Selv erfarne bygherrer oplever ofte konflikter med entrepren\u00f8rer om betalinger og arbejdsomfang. Hvis en","og_url":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/ugens-dom-kan-bygherren-tilbageholde-en-del-af-entreprenoerens-betaling-hvis-han-mener-at-arbejdet-er-utilstraekkeligt-udfoert\/","og_site_name":"Nexus Advokater","article_published_time":"2024-07-17T09:43:38+00:00","og_image":[{"width":960,"height":540,"url":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Ugens-dom-uge-20_915x540.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Simon Heising","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Skrevet af":"Simon Heising","Estimeret l\u00e6setid":"18 minutter"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/ugens-dom-kan-bygherren-tilbageholde-en-del-af-entreprenoerens-betaling-hvis-han-mener-at-arbejdet-er-utilstraekkeligt-udfoert\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/ugens-dom-kan-bygherren-tilbageholde-en-del-af-entreprenoerens-betaling-hvis-han-mener-at-arbejdet-er-utilstraekkeligt-udfoert\/"},"author":{"name":"Simon Heising","@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/#\/schema\/person\/c7641b7548ea022969d4045c3b453d21"},"headline":"UGENS DOM: Kan bygherren tilbageholde en del af entrepren\u00f8rens betaling, hvis han mener, at arbejdet er utilstr\u00e6kkeligt udf\u00f8rt?","datePublished":"2024-07-17T09:43:38+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/ugens-dom-kan-bygherren-tilbageholde-en-del-af-entreprenoerens-betaling-hvis-han-mener-at-arbejdet-er-utilstraekkeligt-udfoert\/"},"wordCount":3685,"publisher":{"@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/ugens-dom-kan-bygherren-tilbageholde-en-del-af-entreprenoerens-betaling-hvis-han-mener-at-arbejdet-er-utilstraekkeligt-udfoert\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Ugens-dom-uge-20_915x540.jpg","keywords":["Betaling, pris & slutopg\u00f8relse"],"articleSection":["Nyheder","UGENS DOM"],"inLanguage":"da-DK"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/ugens-dom-kan-bygherren-tilbageholde-en-del-af-entreprenoerens-betaling-hvis-han-mener-at-arbejdet-er-utilstraekkeligt-udfoert\/","url":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/ugens-dom-kan-bygherren-tilbageholde-en-del-af-entreprenoerens-betaling-hvis-han-mener-at-arbejdet-er-utilstraekkeligt-udfoert\/","name":"UGENS DOM: Kan bygherren tilbageholde en del af entrepren\u00f8rens betaling, hvis han mener, at arbejdet er utilstr\u00e6kkeligt udf\u00f8rt? - Nexus Advokater","isPartOf":{"@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/ugens-dom-kan-bygherren-tilbageholde-en-del-af-entreprenoerens-betaling-hvis-han-mener-at-arbejdet-er-utilstraekkeligt-udfoert\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/ugens-dom-kan-bygherren-tilbageholde-en-del-af-entreprenoerens-betaling-hvis-han-mener-at-arbejdet-er-utilstraekkeligt-udfoert\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Ugens-dom-uge-20_915x540.jpg","datePublished":"2024-07-17T09:43:38+00:00","description":"I denne Ugens Dom med Advokat Simon Heising: Selv erfarne bygherrer oplever ofte konflikter med entrepren\u00f8rer om betalinger og arbejdsomfang. Hvis en","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/ugens-dom-kan-bygherren-tilbageholde-en-del-af-entreprenoerens-betaling-hvis-han-mener-at-arbejdet-er-utilstraekkeligt-udfoert\/#breadcrumb"},"inLanguage":"da-DK","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/ugens-dom-kan-bygherren-tilbageholde-en-del-af-entreprenoerens-betaling-hvis-han-mener-at-arbejdet-er-utilstraekkeligt-udfoert\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"da-DK","@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/ugens-dom-kan-bygherren-tilbageholde-en-del-af-entreprenoerens-betaling-hvis-han-mener-at-arbejdet-er-utilstraekkeligt-udfoert\/#primaryimage","url":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Ugens-dom-uge-20_915x540.jpg","contentUrl":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Ugens-dom-uge-20_915x540.jpg","width":960,"height":540},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/ugens-dom-kan-bygherren-tilbageholde-en-del-af-entreprenoerens-betaling-hvis-han-mener-at-arbejdet-er-utilstraekkeligt-udfoert\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Hjem","item":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"UGENS DOM: Kan bygherren tilbageholde en del af entrepren\u00f8rens betaling, hvis han mener, at arbejdet er utilstr\u00e6kkeligt udf\u00f8rt?"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/#website","url":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/","name":"Nexus Advokater","description":"Specialister i entrepriseret for byggebranchen","publisher":{"@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/#organization"},"alternateName":"Nexus","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"da-DK"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/#organization","name":"Nexus Advokater","alternateName":"Nexus","url":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"da-DK","@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Nexus_Advokater_NYT_logo_black_green_transparent-scaled.png","contentUrl":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Nexus_Advokater_NYT_logo_black_green_transparent-scaled.png","width":2560,"height":751,"caption":"Nexus Advokater"},"image":{"@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/#\/schema\/logo\/image\/"},"taxID":"46052781","vatID":"DK46052781","email":"info@nexusadvokater.dk","telephone":"+45 70 22 72 37","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"Middelfartgade 15, 2. sal","postalCode":"2100","addressLocality":"K\u00f8benhavn \u00d8","addressCountry":"DK"},"contactPoint":{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","telephone":"+45 70 22 72 37","email":"info@nexusadvokater.dk","areaServed":"DK","availableLanguage":["da","en"]},"sameAs":["https:\/\/www.linkedin.com\/company\/nexus-advokater\/"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/#\/schema\/person\/c7641b7548ea022969d4045c3b453d21","name":"Simon Heising","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"da-DK","@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/litespeed\/avatar\/aba890593e471786bdab3f2902c60dfa.jpg?ver=1789976007","url":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/litespeed\/avatar\/aba890593e471786bdab3f2902c60dfa.jpg?ver=1789976007","contentUrl":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/litespeed\/avatar\/aba890593e471786bdab3f2902c60dfa.jpg?ver=1789976007","caption":"Simon Heising"}}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3788","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3788"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3788\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6397"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3788"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3788"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3788"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}