{"id":2113,"date":"2018-11-14T11:07:48","date_gmt":"2018-11-14T10:07:48","guid":{"rendered":"https:\/\/nexusadvokater.dk\/?p=2113"},"modified":"2018-11-14T11:07:48","modified_gmt":"2018-11-14T10:07:48","slug":"er-vinterforanstaltninger-ekstraarbejde","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/er-vinterforanstaltninger-ekstraarbejde\/","title":{"rendered":"Er vinterforanstaltninger ekstraarbejde?"},"content":{"rendered":"

Efter en lang, varm sommer og et lunt efter\u00e5r, st\u00e5r vinteren for d\u00f8ren og dermed ogs\u00e5 de mange byggeriers vinterforanstaltninger. KENDELSEN er s\u00e5ledes en SPECIEL, da der medf\u00f8lger en belysning af retsstillingen mellem bygherren og entrepren\u00f8ren ved vinterforanstaltninger.<\/p>\n

Vinterforanstaltninger<\/strong><\/p>\n

N\u00e5r det skal afg\u00f8res, hvilke vinterforanstaltninger, der er n\u00f8dvendige for at gennemf\u00f8re et fejlfrit byggeri inden for de fastlagte tidsm\u00e6ssige rammer, er afg\u00f8relsen s\u00e6rligt afh\u00e6ngig af parternes materiale- og konstruktionsvalg.<\/p>\n

Er rammerne for byggeriet opstillet af bygherren og skyldes det disse, at der er behov for en given vinterforanstaltning, p\u00e5hviler det som udgangspunkt bygherren at foreskrive foranstaltningen i projektet.<\/p>\n

S\u00e5fremt bygherren ikke opfylder sin pligt til at g\u00f8re opm\u00e6rksom p\u00e5 behovet for vinterforanstaltninger, er udgangspunktet, at entrepren\u00f8ren alene er forpligtet til at udf\u00f8re de p\u00e5g\u00e6ldende vinterforanstaltninger som ekstraarbejder mod till\u00e6gsvederlag efter AB 92 \u00a7 14, der i \u00f8vrigt er videref\u00f8rt i AB 18 \u00a7 23 med \u00e6ndringer.<\/p>\n

Udgangspunkt brydes dog i praksis af entrepren\u00f8rens pligt til at g\u00f8re indsigelser mod mangler i bygherrens projekt, da entrepren\u00f8ren har sagkundskab og s\u00e5ledes i visse situationer b\u00f8r indse, at arbejdets gennemf\u00f8relse kr\u00e6ver vinterforanstaltninger.
\nEntrepren\u00f8rens indsigelsespligt er delvist reguleret af AB 92 \u00a7 15, der er videref\u00f8rt i AB 18 \u00a7 26, hvorved entrepren\u00f8ren kun har pligt til at unders\u00f8ge bygherrens projektmateriale for sin egen brug af projektet og dern\u00e6st kun er forpligtet til at p\u00e5pege \u201d\u00e5benbare og indlysende fejl\u201d i bygherrens projekt.<\/p>\n

S\u00e5fremt entrepren\u00f8rens valg af konstruktion, metode og materialer medf\u00f8rer n\u00f8dvendige vinterforanstaltninger, p\u00e5hviler det som udgangspunkt naturligvis entrepren\u00f8ren at udf\u00f8re disse.<\/p>\n

I hvilket omfang<\/strong> det herefter vil vise sig n\u00f8dvendigt at inds\u00e6tte vinterforanstaltninger, vil imidlertid v\u00e6re beh\u00e6ftet med en betydelig usikkerhed. For en mindre entrepren\u00f8r udg\u00f8r det en risiko, hvis vinterforanstaltningerne skal udf\u00f8res som en del af en fast entreprisesum eller for et s\u00e6rskilt beregnet fast vederlag.
\nForestiller vi os, at bygherren \u00f8nsker, at entrepren\u00f8rens vederlag for udf\u00f8relse af vinterforanstaltninger skal v\u00e6re fastsat p\u00e5 forh\u00e5nd, b\u00f8r entrepren\u00f8ren beregne sig et betydeligt risikotill\u00e6g. Det vil derfor normalt v\u00e6re i begge parters interesse, at vinterforanstaltninger honoreres efter p\u00e5 forh\u00e5nd fastsatte enhedspriser, f.eks. i en s\u00e5kaldt \u201dvintertilbudsliste\u201d.
\nEr der p\u00e5 trods af dette indg\u00e5et aftale om en fast pris for vinterforanstaltninger, er det entrepren\u00f8ren, der b\u00e6rer risikoen for, at omkostningerne hertil viser sig st\u00f8rre end forventet ved kontraktens indg\u00e5else. Det kan eksempelvis v\u00e6re fordi vinteren viser sig us\u00e6dvanlig streng. Entrepren\u00f8ren kan dog forlange till\u00e6gsvederlag i det omfang bygherrens tidsplan eller anvisninger om materialer eller konstruktion viser sig at foruds\u00e6tte andre og dyrere vinterforanstaltninger, end oprindeligt angivet af bygherren.<\/p>\n

KENDELSEN<\/strong><\/p>\n

Kendelse er afsagt af Voldgiftsretten primo september 2006<\/strong> og vedr\u00f8rer netop entrepren\u00f8rens (E) krav p\u00e5 betaling for vinterforanstaltninger af bygherren (BH).
\nE havde i sit tilbud af enhedspriser for vinterforanstaltninger ansat prisen til 0 kr. Tidsplanen blev imidlertid fremskudt fra et sluttidspunkt for byggearbejderne i november 2003 til udgangen af februar 2004, hvilket i det v\u00e6sentligste m\u00e5tte henf\u00f8res til BH\u2019s forhold. \u00c6ndringen bet\u00f8d s\u00e5ledes, at arbejdsperioden ogs\u00e5 kom til at omfatte januar og februar, der erfaringsm\u00e6ssigt er de koldeste vinterm\u00e5neder. Den v\u00e6sentligste foruds\u00e6tning for E\u2019s ans\u00e6ttelse i sit tilbud af enhedspriser for vinterforanstaltninger til 0 kr., var derfor bristet.
\nIdet Voldgiftsretten lagde til grund, at dette var kendeligt for BH, uanset at E ikke allerede under forhandlingerne om tidsplanens \u00e6ndring gjorde udtrykkeligt opm\u00e6rksom p\u00e5 forholdet, fandtes E derfor at have krav p\u00e5 den forlangte merbetaling, som efter bevisf\u00f8relsen fandtes tilstr\u00e6kkeligt dokumenteret.<\/p>\n

Hvad kan vi l\u00e6re af denne kendelse?<\/strong><\/p>\n

Hvis en fremskudt tidsplan betyder, at byggearbejderne skal foretages i vinterm\u00e5nederne modsat den oprindelige tidsplan, er det v\u00e6sentligt for parterne at afklare, hvad der var aftalt ang\u00e5ende vinterforanstaltninger i henhold til den oprindelige tidsplan og herefter, hvad der skal aftales for den nye.<\/p>\n

S\u00e5fremt den forrykkede tidsplan skyldes bygherrens forhold og det m\u00e5 anses for kendeligt for bygherren, at den oprindelige aftale vedr\u00f8rende vinterforanstaltninger beroede p\u00e5 en foruds\u00e6tning, der ved den nye forrykkede tidsplan er bristet, vil entrepren\u00f8ren efter n\u00e6rv\u00e6rende kendelse formentlig have krav p\u00e5 merbetaling i det omfang det er tilstr\u00e6kkeligt dokumenteret.<\/p>\n

\/Entrepriseadvokat Simon Heising<\/em><\/strong><\/p>\n

Som gengivet i TBB 2006.611 \/ Sag nr. C-8704<\/em><\/p>\n

 <\/p>\n

-oOo –<\/p>\n

 <\/p>\n

Kendelsen i fuld l\u00e6ngde<\/strong><\/p>\n

Entrepren\u00f8r E (adv. Preben Gundersen, Aabenraa)<\/em> mod Bygherre BH (adv. Michael Melchior, \u00c5rhus).<\/em><\/p>\n

En voldgiftsret best\u00e5ende af direkt\u00f8r, ingeni\u00f8r M.IDA Ole Davidsen, civilingeni\u00f8r J\u00f8rgen Bassing og landsdommer Hans W\u00fcrtzen, sidstn\u00e6vnte som voldgiftsrettens formand, udtalte bl.a. f\u00f8lgende:<\/p>\n

Voldgiftsrettens bem\u00e6rkninger:<\/p>\n

– – –<\/p>\n

Vinterforanstaltninger:<\/em><\/p>\n

Det l\u00e6gges til grund, at tidsplanens fremskydning fra sluttidspunkt for byggearbejderne i november 2003 til udgangen af februar 2004 i det v\u00e6sentlige m\u00e5 henf\u00f8res til indklagedes forhold. Ved \u00e6ndringen kom arbejdsperioden til at omfatte januar og februar, som erfaringsm\u00e6ssigt er de koldeste vinterm\u00e5neder. Den oprindelige udbudstidsplan omfattede arbejder p\u00e5 en enkelt blok i marts m\u00e5ned 2003 og begyndende arbejde p\u00e5 to andre i april. P\u00e5 den baggrund finder voldgiftsretten, at en v\u00e6sentlig foruds\u00e6tning for klagerens ans\u00e6ttelse i sit tilbud af enhedspriser for vinterforanstaltninger til 0 er bristet, og at dette har v\u00e6ret kendeligt for indklagede, uanset at klageren ikke allerede under forhandlingerne om tidsplanens \u00e6ndring gjorde udtrykkeligt opm\u00e6rksom p\u00e5 forholdet. Klageren har derfor krav p\u00e5 den forlangte merbetaling, som efter bevisf\u00f8relsen findes tilstr\u00e6kkeligt dokumenteret.<\/p>\n

Dagb\u00f8der<\/strong>:<\/em><\/p>\n

Mellem parterne er der efter kontraktgrundlagets f\u00e6llesbetingelser fastsat bestemmelse om betaling af dagb\u00f8der, men der er ikke i kontraktgrundlaget, herunder de bestemmelser m.v., der her er henvist til, fastsat en b\u00f8dest\u00f8rrelse. Det er ikke p\u00e5vist, at der skulle foreligge en kutyme eller nogen bindende praksis for, at dagboden i mangel af anden vedtagelse er 1\u2030 af entreprisesummen. Det er endvidere ikke godtgjort, at der under parternes senere forhandlinger vedr\u00f8rende dagb\u00f8debetaling er indg\u00e5et en aftale om, at dagboden skulle have den anf\u00f8rte st\u00f8rrelse. Klageren har heller ikke ved betaling eller p\u00e5 anden m\u00e5de anerkendt dette, men har p\u00e5 gentagne byggem\u00f8der bem\u00e6rket, at der ikke var enighed om st\u00f8rrelsen. Da det s\u00e5ledes ikke er godtgjort, at der er vedtaget en st\u00f8rrelse for dagb\u00f8derne, har indklagede ikke haft hjemmel til at beregne sig s\u00e5danne. Det bem\u00e6rkes, at vedtagelser om dagbod, som efter AB 92, \u00a7 25, skal tr\u00e6de i stedet for almindeligt erstatningsansvar, m\u00e5 have et sikkert aftalem\u00e6ssigt grundlag for at kunne h\u00e5ndh\u00e6ves. Klageren har herefter krav p\u00e5 betaling af de uberettiget modregnede dagb\u00f8der.<\/p>\n

– – –<\/p>\n

Det fremg\u00e5r af kendelsen, at E fik tilkendt et vederlag for foranstaltningerne. Af gengivelsen af parternes procedure i kendelsen ses heller ikke, at der skulle v\u00e6re procederet p\u00e5 erstatning eller godtg\u00f8relse iht. AB 92 \u00a7 27. Dog blev det synspunkt gjort g\u00e6ldende, at vejrligsforanstaltninger, der skyldes forsinkelse, m\u00e5 b\u00e6res af den part, der er skyld i forsinkelsen.<\/em><\/p>\n

Af kendelsen medtages kun voldgiftsrettens pr\u00e6misser om de to i resum\u00e9et angivne sp\u00f8rgsm\u00e5l. Sagen angik andre sp\u00f8rgsm\u00e5l uden principiel interesse.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Efter en lang, varm sommer og et lunt efter\u00e5r, st\u00e5r vinteren for d\u00f8ren og dermed ogs\u00e5 de mange byggeriers vinterforanstaltninger. KENDELSEN er s\u00e5ledes en SPECIEL, da der medf\u00f8lger en belysning af retsstillingen mellem bygherren og entrepren\u00f8ren ved vinterforanstaltninger. Vinterforanstaltninger N\u00e5r det skal afg\u00f8res, hvilke vinterforanstaltninger, der er n\u00f8dvendige for at gennemf\u00f8re et fejlfrit byggeri inden […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1221,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[16],"tags":[80],"class_list":["post-2113","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ugens-dom","tag-ud-ekstraarbejder-aendringer"],"acf":[],"yoast_head":"\nEr vinterforanstaltninger ekstraarbejde? - Nexus Advokater<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Efter en lang, varm sommer og et lunt efter\u00e5r, st\u00e5r vinteren for d\u00f8ren og dermed ogs\u00e5 de mange byggeriers vinterforanstaltninger. KENDELSEN er s\u00e5ledes en\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"da_DK\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Er vinterforanstaltninger ekstraarbejde? - Nexus Advokater\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Efter en lang, varm sommer og et lunt efter\u00e5r, st\u00e5r vinteren for d\u00f8ren og dermed ogs\u00e5 de mange byggeriers vinterforanstaltninger. KENDELSEN er s\u00e5ledes en\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/er-vinterforanstaltninger-ekstraarbejde\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Nexus Advokater\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2018-11-14T10:07:48+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Nexus_Advokater_UGENS_DOM.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1920\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1080\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Simon Heising\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Skrevet af\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Simon Heising\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimeret l\u00e6setid\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"6 minutter\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/er-vinterforanstaltninger-ekstraarbejde\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/er-vinterforanstaltninger-ekstraarbejde\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"Simon Heising\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/c7641b7548ea022969d4045c3b453d21\"},\"headline\":\"Er vinterforanstaltninger ekstraarbejde?\",\"datePublished\":\"2018-11-14T10:07:48+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/er-vinterforanstaltninger-ekstraarbejde\\\/\"},\"wordCount\":1229,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/er-vinterforanstaltninger-ekstraarbejde\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2021\\\/07\\\/Nexus_Advokater_UGENS_DOM.png\",\"keywords\":[\"Ekstraarbejder & \u00e6ndringer\"],\"articleSection\":[\"UGENS DOM\"],\"inLanguage\":\"da-DK\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/er-vinterforanstaltninger-ekstraarbejde\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/er-vinterforanstaltninger-ekstraarbejde\\\/\",\"name\":\"Er vinterforanstaltninger ekstraarbejde? - Nexus Advokater\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/er-vinterforanstaltninger-ekstraarbejde\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/er-vinterforanstaltninger-ekstraarbejde\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2021\\\/07\\\/Nexus_Advokater_UGENS_DOM.png\",\"datePublished\":\"2018-11-14T10:07:48+00:00\",\"description\":\"Efter en lang, varm sommer og et lunt efter\u00e5r, st\u00e5r vinteren for d\u00f8ren og dermed ogs\u00e5 de mange byggeriers vinterforanstaltninger. KENDELSEN er s\u00e5ledes en\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/er-vinterforanstaltninger-ekstraarbejde\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"da-DK\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/er-vinterforanstaltninger-ekstraarbejde\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"da-DK\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/er-vinterforanstaltninger-ekstraarbejde\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2021\\\/07\\\/Nexus_Advokater_UGENS_DOM.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2021\\\/07\\\/Nexus_Advokater_UGENS_DOM.png\",\"width\":1920,\"height\":1080},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/er-vinterforanstaltninger-ekstraarbejde\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Hjem\",\"item\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Er vinterforanstaltninger ekstraarbejde?\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/\",\"name\":\"Nexus Advokater\",\"description\":\"Specialister i entrepriseret for byggebranchen\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/#organization\"},\"alternateName\":\"Nexus\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"da-DK\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/#organization\",\"name\":\"Nexus Advokater\",\"alternateName\":\"Nexus\",\"url\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"da-DK\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2022\\\/11\\\/Nexus_Advokater_NYT_logo_black_green_transparent-scaled.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2022\\\/11\\\/Nexus_Advokater_NYT_logo_black_green_transparent-scaled.png\",\"width\":2560,\"height\":751,\"caption\":\"Nexus Advokater\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"},\"taxID\":\"46052781\",\"vatID\":\"DK46052781\",\"email\":\"info@nexusadvokater.dk\",\"telephone\":\"+45 70 22 72 37\",\"address\":{\"@type\":\"PostalAddress\",\"streetAddress\":\"Middelfartgade 15, 2. sal\",\"postalCode\":\"2100\",\"addressLocality\":\"K\u00f8benhavn \u00d8\",\"addressCountry\":\"DK\"},\"contactPoint\":{\"@type\":\"ContactPoint\",\"contactType\":\"customer service\",\"telephone\":\"+45 70 22 72 37\",\"email\":\"info@nexusadvokater.dk\",\"areaServed\":\"DK\",\"availableLanguage\":[\"da\",\"en\"]},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.linkedin.com\\\/company\\\/nexus-advokater\\\/\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/c7641b7548ea022969d4045c3b453d21\",\"name\":\"Simon Heising\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"da-DK\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/wp-content\\\/litespeed\\\/avatar\\\/aba890593e471786bdab3f2902c60dfa.jpg?ver=1789976007\",\"url\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/wp-content\\\/litespeed\\\/avatar\\\/aba890593e471786bdab3f2902c60dfa.jpg?ver=1789976007\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/wp-content\\\/litespeed\\\/avatar\\\/aba890593e471786bdab3f2902c60dfa.jpg?ver=1789976007\",\"caption\":\"Simon Heising\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Er vinterforanstaltninger ekstraarbejde? - Nexus Advokater","description":"Efter en lang, varm sommer og et lunt efter\u00e5r, st\u00e5r vinteren for d\u00f8ren og dermed ogs\u00e5 de mange byggeriers vinterforanstaltninger. KENDELSEN er s\u00e5ledes en","robots":{"index":"noindex","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"og_locale":"da_DK","og_type":"article","og_title":"Er vinterforanstaltninger ekstraarbejde? - Nexus Advokater","og_description":"Efter en lang, varm sommer og et lunt efter\u00e5r, st\u00e5r vinteren for d\u00f8ren og dermed ogs\u00e5 de mange byggeriers vinterforanstaltninger. KENDELSEN er s\u00e5ledes en","og_url":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/er-vinterforanstaltninger-ekstraarbejde\/","og_site_name":"Nexus Advokater","article_published_time":"2018-11-14T10:07:48+00:00","og_image":[{"width":1920,"height":1080,"url":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Nexus_Advokater_UGENS_DOM.png","type":"image\/png"}],"author":"Simon Heising","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Skrevet af":"Simon Heising","Estimeret l\u00e6setid":"6 minutter"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/er-vinterforanstaltninger-ekstraarbejde\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/er-vinterforanstaltninger-ekstraarbejde\/"},"author":{"name":"Simon Heising","@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/#\/schema\/person\/c7641b7548ea022969d4045c3b453d21"},"headline":"Er vinterforanstaltninger ekstraarbejde?","datePublished":"2018-11-14T10:07:48+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/er-vinterforanstaltninger-ekstraarbejde\/"},"wordCount":1229,"publisher":{"@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/er-vinterforanstaltninger-ekstraarbejde\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Nexus_Advokater_UGENS_DOM.png","keywords":["Ekstraarbejder & \u00e6ndringer"],"articleSection":["UGENS DOM"],"inLanguage":"da-DK"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/er-vinterforanstaltninger-ekstraarbejde\/","url":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/er-vinterforanstaltninger-ekstraarbejde\/","name":"Er vinterforanstaltninger ekstraarbejde? - Nexus Advokater","isPartOf":{"@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/er-vinterforanstaltninger-ekstraarbejde\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/er-vinterforanstaltninger-ekstraarbejde\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Nexus_Advokater_UGENS_DOM.png","datePublished":"2018-11-14T10:07:48+00:00","description":"Efter en lang, varm sommer og et lunt efter\u00e5r, st\u00e5r vinteren for d\u00f8ren og dermed ogs\u00e5 de mange byggeriers vinterforanstaltninger. KENDELSEN er s\u00e5ledes en","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/er-vinterforanstaltninger-ekstraarbejde\/#breadcrumb"},"inLanguage":"da-DK","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/er-vinterforanstaltninger-ekstraarbejde\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"da-DK","@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/er-vinterforanstaltninger-ekstraarbejde\/#primaryimage","url":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Nexus_Advokater_UGENS_DOM.png","contentUrl":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Nexus_Advokater_UGENS_DOM.png","width":1920,"height":1080},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/er-vinterforanstaltninger-ekstraarbejde\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Hjem","item":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Er vinterforanstaltninger ekstraarbejde?"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/#website","url":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/","name":"Nexus Advokater","description":"Specialister i entrepriseret for byggebranchen","publisher":{"@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/#organization"},"alternateName":"Nexus","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"da-DK"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/#organization","name":"Nexus Advokater","alternateName":"Nexus","url":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"da-DK","@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Nexus_Advokater_NYT_logo_black_green_transparent-scaled.png","contentUrl":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Nexus_Advokater_NYT_logo_black_green_transparent-scaled.png","width":2560,"height":751,"caption":"Nexus Advokater"},"image":{"@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/#\/schema\/logo\/image\/"},"taxID":"46052781","vatID":"DK46052781","email":"info@nexusadvokater.dk","telephone":"+45 70 22 72 37","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"Middelfartgade 15, 2. sal","postalCode":"2100","addressLocality":"K\u00f8benhavn \u00d8","addressCountry":"DK"},"contactPoint":{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","telephone":"+45 70 22 72 37","email":"info@nexusadvokater.dk","areaServed":"DK","availableLanguage":["da","en"]},"sameAs":["https:\/\/www.linkedin.com\/company\/nexus-advokater\/"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/#\/schema\/person\/c7641b7548ea022969d4045c3b453d21","name":"Simon Heising","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"da-DK","@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/litespeed\/avatar\/aba890593e471786bdab3f2902c60dfa.jpg?ver=1789976007","url":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/litespeed\/avatar\/aba890593e471786bdab3f2902c60dfa.jpg?ver=1789976007","contentUrl":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/litespeed\/avatar\/aba890593e471786bdab3f2902c60dfa.jpg?ver=1789976007","caption":"Simon Heising"}}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2113","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2113"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2113\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1221"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2113"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2113"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2113"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}