{"id":7763,"date":"2026-08-10T10:36:04","date_gmt":"2026-08-10T08:36:04","guid":{"rendered":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/?page_id=7763"},"modified":"2026-08-21T14:04:51","modified_gmt":"2026-08-21T12:04:51","slug":"abr-18","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/byggejura-i-praksis\/abr-18\/","title":{"rendered":"ABR 18"},"content":{"rendered":"<style>\n  .nexus-law{--blue:#00638b;--ink:#202a31;--muted:#5d6870;--line:#cfd7db;--wash:#f2f7f8;color:var(--ink);font-family:inherit}\n  .nexus-law *{box-sizing:border-box}.nlaw-wrap{width:min(1160px,calc(100% - 48px));margin:0 auto}.nlaw-hero{padding:110px 0 72px;border-bottom:1px solid #768086;background:#fff}\n  .nlaw-breadcrumb{display:inline-flex;gap:8px;align-items:center;margin-bottom:28px;color:var(--blue);font-size:14px;font-weight:700;text-decoration:none}.nlaw-breadcrumb:before{content:\"\u2190\"}\n  .nlaw-kicker{margin:0 0 12px;color:var(--blue);font-size:14px;font-weight:800;letter-spacing:.11em;text-transform:uppercase}.nlaw-hero h1{max-width:980px;margin:0 0 24px;color:var(--blue);font-family:Georgia,\"Times New Roman\",serif;font-size:clamp(44px,5.3vw,76px);font-weight:400;line-height:1.03;letter-spacing:-.035em}\n  .nlaw-lead{max-width:780px;margin:0;color:#303940;font-size:19px;line-height:1.7}.nlaw-note{max-width:780px;margin:18px 0 0;padding-left:16px;border-left:3px solid var(--blue);color:var(--muted);font-size:15px;line-height:1.6}\n  .nlaw-switches{display:flex;gap:10px;flex-wrap:wrap;margin-top:34px}.nlaw-switch{min-width:92px;padding:11px 18px;border:1px solid var(--blue);border-radius:999px;color:var(--blue);font-weight:800;text-align:center;text-decoration:none}.nlaw-switch.is-current,.nlaw-switch:hover{background:var(--blue);color:#fff}\n  .nlaw-tools{padding:46px 0;background:var(--wash)}.nlaw-tools-grid{display:grid;grid-template-columns:minmax(260px,1fr) 2fr;gap:34px;align-items:start}.nlaw-search-label{display:block;margin:0 0 9px;font-size:14px;font-weight:800}.nlaw-search{width:100%;min-height:52px;padding:12px 16px;border:1px solid #9ba8ae;border-radius:3px;background:#fff;color:var(--ink);font:inherit}.nlaw-search:focus{outline:3px solid rgba(0,99,139,.18);border-color:var(--blue)}\n  .nlaw-index-label{margin:0 0 9px;font-size:14px;font-weight:800}.nlaw-index{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:8px}.nlaw-index a{padding:8px 11px;border:1px solid #b8c4c9;border-radius:3px;background:#fff;color:var(--ink);font-size:13px;font-weight:700;text-decoration:none}.nlaw-index a:hover{border-color:var(--blue);color:var(--blue)}\n  .nlaw-content{padding:72px 0 110px}.nlaw-chapter{scroll-margin-top:30px;margin:0 0 72px}.nlaw-chapter-heading{display:grid;grid-template-columns:130px 1fr;gap:20px;align-items:baseline;margin-bottom:20px}.nlaw-chapter-heading span{color:var(--blue);font-size:13px;font-weight:800;letter-spacing:.08em;text-transform:uppercase}.nlaw-chapter-heading h2{margin:0;color:var(--blue);font-family:Georgia,\"Times New Roman\",serif;font-size:clamp(30px,3.3vw,46px);font-weight:400;line-height:1.15}\n  .nlaw-paragraphs{border-top:1px solid var(--line)}.nlaw-paragraph{scroll-margin-top:24px;border-bottom:1px solid var(--line)}.nlaw-paragraph[hidden]{display:none}.nlaw-paragraph summary{display:grid;grid-template-columns:105px 1fr 32px;gap:18px;align-items:center;min-height:78px;padding:16px 8px;cursor:pointer;list-style:none}.nlaw-paragraph summary::-webkit-details-marker{display:none}.nlaw-paragraph summary:hover .nlaw-title{color:var(--blue)}\n  .nlaw-num{color:var(--blue);font-family:Georgia,\"Times New Roman\",serif;font-size:27px}.nlaw-title{font-size:18px;font-weight:750;line-height:1.35;transition:color .15s}.nlaw-chevron{width:11px;height:11px;border-right:2px solid var(--blue);border-bottom:2px solid var(--blue);transform:rotate(45deg);transition:transform .2s}.nlaw-paragraph[open] .nlaw-chevron{transform:rotate(225deg)}\n  .nlaw-text{padding:2px 52px 34px 131px;max-width:980px;color:#303a41;font-size:16px;line-height:1.72}.nlaw-text p{margin:0 0 15px}.nlaw-list{padding:0;margin:2px 0 20px;list-style:none}.nlaw-list li{display:grid;grid-template-columns:32px 1fr;gap:6px;margin:0 0 8px}.nlaw-list li span{font-weight:800}.nlaw-actions{margin-top:24px}.nlaw-copy{padding:9px 13px;border:1px solid var(--blue);border-radius:3px;background:#fff;color:var(--blue);font:inherit;font-size:13px;font-weight:800;cursor:pointer}.nlaw-copy:hover{background:var(--blue);color:#fff}\n  .nlaw-empty{display:none;margin:34px 0;padding:24px;border:1px solid var(--line);background:var(--wash)}.nlaw-source{margin-top:76px;padding:30px;border-left:4px solid var(--blue);background:var(--wash)}.nlaw-source h2{margin:0 0 10px;color:var(--blue);font-family:Georgia,\"Times New Roman\",serif;font-size:30px;font-weight:400}.nlaw-source p{margin:0 0 8px;line-height:1.65}.nlaw-source a{color:var(--blue);font-weight:800}\n  @media(max-width:760px){.nlaw-wrap{width:min(100% - 30px,1160px)}.nlaw-hero{padding:72px 0 48px}.nlaw-tools-grid{grid-template-columns:1fr}.nlaw-content{padding:52px 0 78px}.nlaw-chapter-heading{grid-template-columns:1fr;gap:4px}.nlaw-paragraph summary{grid-template-columns:72px 1fr 22px;gap:10px}.nlaw-num{font-size:23px}.nlaw-title{font-size:16px}.nlaw-text{padding:0 8px 28px 82px}}\n  @media(max-width:480px){.nlaw-text{padding-left:8px}.nlaw-hero h1{font-size:41px}}<\/p>\n<\/style>\n<article class=\"nexus-law\" data-law=\"abr-18\">\n<header class=\"nlaw-hero\">\n<div class=\"nlaw-wrap\">\n      <a class=\"nlaw-breadcrumb\" href=\"\/nexus-dev\/byggejura-i-praksis\/\">Byggejura i praksis<\/a><\/p>\n<p class=\"nlaw-kicker\">Standardvilk\u00e5r \u00b7 Officiel tekst<\/p>\n<h1>ABR 18<\/h1>\n<p class=\"nlaw-lead\">Almindelige betingelser for r\u00e5dgivning og bistand i bygge- og anl\u00e6gsvirksomhed (ABR 18). Find og \u00e5bn den enkelte paragraf, eller link direkte til den med et fast paragrafanker.<\/p>\n<p class=\"nlaw-note\">ABR 18 er standardvilk\u00e5r \u2013 ikke en lov \u2013 og g\u00e6lder, n\u00e5r parterne har vedtaget betingelserne. Konkrete fravigelser i aftalen kan \u00e6ndre retsstillingen.<\/p>\n<nav class=\"nlaw-switches\" aria-label=\"V\u00e6lg regels\u00e6t\"><a class=\"nlaw-switch\" href=\"\/nexus-dev\/byggejura-i-praksis\/ab-18\/\">AB 18<\/a><a class=\"nlaw-switch\" href=\"\/nexus-dev\/byggejura-i-praksis\/abt-18\/\">ABT 18<\/a><a class=\"nlaw-switch is-current\" href=\"\/nexus-dev\/byggejura-i-praksis\/abr-18\/\">ABR 18<\/a><\/nav>\n<\/p><\/div>\n<\/header>\n<section class=\"nlaw-tools\">\n<div class=\"nlaw-wrap nlaw-tools-grid\">\n<div><label class=\"nlaw-search-label\" for=\"nlaw-search-abr-18\">S\u00f8g i ABR 18<\/label><input class=\"nlaw-search\" id=\"nlaw-search-abr-18\" type=\"search\" placeholder=\"S\u00f8g efter paragraf, emne eller ord\u2026\" autocomplete=\"off\"><\/div>\n<div>\n<p class=\"nlaw-index-label\">G\u00e5 til kapitel<\/p>\n<nav class=\"nlaw-index\" aria-label=\"Kapitler\"><a href=\"#kapitel-a\">A \u00b7 Aftalegrundlaget<\/a><a href=\"#kapitel-b\">B \u00b7 Forsikring<\/a><a href=\"#kapitel-c\">C \u00b7 Udf\u00f8relse af r\u00e5dgivningen<\/a><a href=\"#kapitel-d\">D \u00b7 Betaling<\/a><a href=\"#kapitel-e\">E \u00b7 Immaterielle rettigheder<\/a><a href=\"#kapitel-f\">F \u00b7 Tidsfristforl\u00e6ngelse og forsinkelse<\/a><a href=\"#kapitel-g\">G \u00b7 Mangler<\/a><a href=\"#kapitel-h\">H \u00b7 Udskydelse og afbestilling<\/a><a href=\"#kapitel-i\">I \u00b7 Oph\u00e6velse<\/a><a href=\"#kapitel-j\">J \u00b7 Tvister<\/a><\/nav>\n<\/div><\/div>\n<\/section>\n<div class=\"nlaw-content\">\n<div class=\"nlaw-wrap\">\n<section class=\"nlaw-chapter\" id=\"kapitel-a\">\n<div class=\"nlaw-chapter-heading\"><span>Kapitel A<\/span><\/p>\n<h2>Aftalegrundlaget<\/h2>\n<\/div>\n<p class=\"nlaw-practice\" style=\"margin:-4px 0 22px;padding:12px 14px;border-left:3px solid var(--blue);background:var(--wash);color:var(--muted);font-size:14px;line-height:1.55\"><strong>Fra regel til handling:<\/strong> <a style=\"color:var(--blue);font-weight:800;text-underline-offset:3px\" href=\"\/nexus-dev\/entrepriseret\/udarbejdelse-af-kontrakter-og-radgivningsaftaler\/\">Se, hvordan r\u00e5dgivningsaftalen afgr\u00e6nses og tilpasses \u2192<\/a><\/p>\n<div class=\"nlaw-paragraphs\">\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-1\" data-search=\"1 anvendelse \u00a7 1. almindelige betingelser er udarbejdet med henblik p\u00e5 aftaler om r\u00e5dgivning og bistand inden for bygge- og anl\u00e6gsvirksomhed, hvor bygherren ikke er forbruger. betingelserne finder anvendelse, n\u00e5r de er vedtaget af aftalens parter. stk. 2. fravigelse af betingelserne g\u00e6lder kun, n\u00e5r det tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen, p\u00e5 hvilke punkter fravigelse skal ske.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 1<\/span><span class=\"nlaw-title\">Anvendelse<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 1. Almindelige betingelser er udarbejdet med henblik p\u00e5 aftaler om r\u00e5dgivning og bistand inden for bygge- og anl\u00e6gsvirksomhed, hvor bygherren ikke er forbruger. Betingelserne finder anvendelse, n\u00e5r de er vedtaget af aftalens parter.<\/p>\n<p>Stk. 2. Fravigelse af betingelserne g\u00e6lder kun, n\u00e5r det tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen, p\u00e5 hvilke punkter fravigelse skal ske.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-1\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 1<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-2\" data-search=\"2 definitioner \u00a7 2. ved \u201dgr\u00e6nseflade\u201d mellem r\u00e5dgivningsopgaver forst\u00e5s den del af en opgave, der gr\u00e6nser op til en anden opgave og er afh\u00e6ngig af eller har betydning for dennes udformning, s\u00e5ledes at der er behov for indbyrdes koordinering. forholdet til eksisterende bygninger eller anl\u00e6g kan ogs\u00e5 udg\u00f8re en gr\u00e6nseflade. stk. 2. ved \u201dkvalitetssikring\u201d forst\u00e5s aktiviteter, som har til form\u00e5l at forebygge mangler i et byggeri og sikre, at en valgt kvalitet fastholdes under projektering og udf\u00f8relse. stk. 3. ved \u201dgranskning af et projekt\u201d forst\u00e5s en sammenh\u00e6ngende og systematisk gennemgang af et projekt som led i kvalitetssikring med henblik p\u00e5 at vurdere projektets evne til at opfylde kravene til projektet samt at identificere relevante problemer. stk. 4. bel\u00f8bsangivelser er uden moms, medmindre andet er angivet. stk. 5. ved \u201darbejdsdage\u201d forst\u00e5s alle mandage til og med fredage, der ikke falder p\u00e5 en helligdag, 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag eller nyt\u00e5rsaftensdag.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 2<\/span><span class=\"nlaw-title\">Definitioner<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 2. Ved \u201dgr\u00e6nseflade\u201d mellem r\u00e5dgivningsopgaver forst\u00e5s den del af en opgave, der gr\u00e6nser op til en anden opgave og er afh\u00e6ngig af eller har betydning for dennes udformning, s\u00e5ledes at der er behov for indbyrdes koordinering. Forholdet til eksisterende bygninger eller anl\u00e6g kan ogs\u00e5 udg\u00f8re en gr\u00e6nseflade.<\/p>\n<p>Stk. 2. Ved \u201dkvalitetssikring\u201d forst\u00e5s aktiviteter, som har til form\u00e5l at forebygge mangler i et byggeri og sikre, at en valgt kvalitet fastholdes under projektering og udf\u00f8relse.<\/p>\n<p>Stk. 3. Ved \u201dgranskning af et projekt\u201d forst\u00e5s en sammenh\u00e6ngende og systematisk gennemgang af et projekt som led i kvalitetssikring med henblik p\u00e5 at vurdere projektets evne til at opfylde kravene til projektet samt at identificere relevante problemer.<\/p>\n<p>Stk. 4. Bel\u00f8bsangivelser er uden moms, medmindre andet er angivet.<\/p>\n<p>Stk. 5. Ved \u201darbejdsdage\u201d forst\u00e5s alle mandage til og med fredage, der ikke falder p\u00e5 en helligdag, 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag eller nyt\u00e5rsaftensdag.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-2\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 2<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-3\" data-search=\"3 lovvalg \u00a7 3. retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 3<\/span><span class=\"nlaw-title\">Lovvalg<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-3\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 3<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-4\" data-search=\"4 r\u00e5dgivningsaftalen \u00a7 4. r\u00e5dgivningsaftale indg\u00e5s ved underskrivelse af en r\u00e5dgivningskontrakt eller ved skriftlig accept af et tilbud fra r\u00e5dgiveren. stk. 2. i aftalen skal der v\u00e6re taget stilling til r\u00e5dgivningens omfang, herunder de ydelser, som r\u00e5dgiveren skal levere, r\u00e5dgiverens honorar, herunder honorarform og satser, opgavens \u00f8konomiske ramme og de budgetforuds\u00e6tninger, den er baseret p\u00e5, i hvilken organisationsform r\u00e5dgivningen skal gennemf\u00f8res, hvilke beslutninger bygherren skal tr\u00e6ffe i forbindelse med opgavens l\u00f8sning, i hvilken form l\u00f8sningen skal fremtr\u00e6de, og den aftalte hovedtidsplan med angivelse af start- og sluttidspunkt for udf\u00f8relsen af opgaven samt eventuelle afg\u00f8rende tidsfrister for tidligere f\u00e6rdigg\u00f8relse af enkelte dele af r\u00e5dgiverens opgave (mellemfrister). stk. 3. i aftalen kan der fasts\u00e6ttes tidsfrister for bygherrens beslutninger, ydelser og afgivelse af n\u00f8dvendigt materiale samt for indhentelse af myndighedstilladelser. stk. 4. hvis opgaven ang\u00e5r projektering af et bygge- eller anl\u00e6gsarbejde, skal der i aftalen endvidere v\u00e6re taget stilling til den samlede \u00f8konomisk ramme for projektering og udf\u00f8relse af arbejdet og de budgetforuds\u00e6tninger, den er baseret p\u00e5, hvis en s\u00e5dan ramme er fastsat, og fristen for r\u00e5dgiverens udarbejdelse af ydelsesplan efter \u00a7 12 og forventet sluttidspunkt for entreprisens udf\u00f8relse. stk. 5. hvis opgaven ang\u00e5r et bygge- eller anl\u00e6gsarbejde, kan der i aftalen endvidere v\u00e6re taget stilling til, i hvilken organisationsform entreprisen skal gennemf\u00f8res. stk. 6. hvis aftalen er baseret p\u00e5 et tilbud fra r\u00e5dgiveren efter udbud fra bygherren, skal f\u00f8lgende rangorden v\u00e6re g\u00e6ldende ved indbyrdes modstrid mellem aftaledokumenternes bestemmelser, medmindre andet f\u00f8lger af almindelige fortolkningsprincipper: r\u00e5dgivningsaftalen. brevveksling, m\u00f8dereferater eller skriftligt materiale, der indeholder vedtagne \u00e6ndringer, tilf\u00f8jelser eller pr\u00e6ciseringer af udbuds- eller tilbudsmaterialet, og som er senere end tilbuddet. r\u00e5dgiverens tilbud. brevveksling, m\u00f8dereferater eller andet skriftligt materiale, der indeholder \u00e6ndringer, tilf\u00f8jelser eller pr\u00e6ciseringer af udbudsmaterialet, som er senere end udbuddet og tidligere end tilbuddet. bygherrens udbudsmateriale. abr 18.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 4<\/span><span class=\"nlaw-title\">R\u00e5dgivningsaftalen<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 4. R\u00e5dgivningsaftale indg\u00e5s ved underskrivelse af en r\u00e5dgivningskontrakt eller ved skriftlig accept af et tilbud fra r\u00e5dgiveren.<\/p>\n<p>Stk. 2. I aftalen skal der v\u00e6re taget stilling til<\/p>\n<ol class=\"nlaw-list\">\n<li><span>a)<\/span>r\u00e5dgivningens omfang, herunder de ydelser, som r\u00e5dgiveren skal levere,<\/li>\n<li><span>b)<\/span>r\u00e5dgiverens honorar, herunder honorarform og satser,<\/li>\n<li><span>c)<\/span>opgavens \u00f8konomiske ramme og de budgetforuds\u00e6tninger, den er baseret p\u00e5,<\/li>\n<li><span>d)<\/span>i hvilken organisationsform r\u00e5dgivningen skal gennemf\u00f8res,<\/li>\n<li><span>e)<\/span>hvilke beslutninger bygherren skal tr\u00e6ffe i forbindelse med opgavens l\u00f8sning,<\/li>\n<li><span>f)<\/span>i hvilken form l\u00f8sningen skal fremtr\u00e6de, og<\/li>\n<li><span>g)<\/span>den aftalte hovedtidsplan med angivelse af start- og sluttidspunkt for udf\u00f8relsen af opgaven samt eventuelle afg\u00f8rende tidsfrister for tidligere f\u00e6rdigg\u00f8relse af enkelte dele af r\u00e5dgiverens opgave (mellemfrister).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Stk. 3. I aftalen kan der fasts\u00e6ttes tidsfrister for bygherrens beslutninger, ydelser og afgivelse af n\u00f8dvendigt materiale samt for indhentelse af myndighedstilladelser.<\/p>\n<p>Stk. 4. Hvis opgaven ang\u00e5r projektering af et bygge- eller anl\u00e6gsarbejde, skal der i aftalen endvidere v\u00e6re taget stilling til<\/p>\n<ol class=\"nlaw-list\">\n<li><span>a)<\/span>den samlede \u00f8konomisk ramme for projektering og udf\u00f8relse af arbejdet og de budgetforuds\u00e6tninger, den er baseret p\u00e5, hvis en s\u00e5dan ramme er fastsat, og<\/li>\n<li><span>b)<\/span>fristen for r\u00e5dgiverens udarbejdelse af ydelsesplan efter \u00a7 12 og forventet sluttidspunkt for entreprisens udf\u00f8relse.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Stk. 5. Hvis opgaven ang\u00e5r et bygge- eller anl\u00e6gsarbejde, kan der i aftalen endvidere v\u00e6re taget stilling til, i hvilken organisationsform entreprisen skal gennemf\u00f8res.<\/p>\n<p>Stk. 6. Hvis aftalen er baseret p\u00e5 et tilbud fra r\u00e5dgiveren efter udbud fra bygherren, skal f\u00f8lgende rangorden v\u00e6re g\u00e6ldende ved indbyrdes modstrid mellem aftaledokumenternes bestemmelser, medmindre andet f\u00f8lger af almindelige fortolkningsprincipper:<\/p>\n<ol class=\"nlaw-list\">\n<li><span>a)<\/span>R\u00e5dgivningsaftalen.<\/li>\n<li><span>b)<\/span>Brevveksling, m\u00f8dereferater eller skriftligt materiale, der indeholder vedtagne \u00e6ndringer, tilf\u00f8jelser eller pr\u00e6ciseringer af udbuds- eller tilbudsmaterialet, og som er senere end tilbuddet.<\/li>\n<li><span>c)<\/span>R\u00e5dgiverens tilbud.<\/li>\n<li><span>d)<\/span>Brevveksling, m\u00f8dereferater eller andet skriftligt materiale, der indeholder \u00e6ndringer, tilf\u00f8jelser eller pr\u00e6ciseringer af udbudsmaterialet, som er senere end udbuddet og tidligere end tilbuddet.<\/li>\n<li><span>e)<\/span>Bygherrens udbudsmateriale.<\/li>\n<li><span>f)<\/span>ABR 18.<\/li>\n<\/ol>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-4\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 4<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-5\" data-search=\"5 bygherrens udbud \u00a7 5. ved udbud forst\u00e5s bygherrens opfordring til at afgive tilbud. stk. 2. udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om de vilk\u00e5r, der skal v\u00e6re g\u00e6ldende for r\u00e5dgivningsaftalen, herunder om de forhold, der er angivet i \u00a7 4, stk. 2 og 4, bortset fra de forhold, som r\u00e5dgiveren efter udbudsmaterialet skal konkurrere p\u00e5 ved afgivelsen af sit tilbud. stk. 3. hvis r\u00e5dgiveren skal give tilbud p\u00e5 et fast honorar eller et honorar efter byggeudgift eller et honorar efter medg\u00e5et tid med et maksimumbel\u00f8b, skal udbudsmaterialet indeholde oplysning om alle de \u00f8vrige forhold, der er angivet i \u00a7 4, stk. 2, 4 og 5. stk. 4. udbudsmaterialet skal endvidere indeholde oplysning om andre forhold, der m\u00e5 anses for at v\u00e6re af betydning for r\u00e5dgiverens tilbud. stk. 5. der bydes p\u00e5 grundlag af de oplysninger, som er indeholdt i udbudsmaterialet. afh\u00e6ngigt af materialets detaljeringsgrad, honorarformen og opgaven skal materialet v\u00e6re udformet s\u00e5ledes, at der er klarhed over ydelser og vilk\u00e5r.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 5<\/span><span class=\"nlaw-title\">Bygherrens udbud<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 5. Ved udbud forst\u00e5s bygherrens opfordring til at afgive tilbud.<\/p>\n<p>Stk. 2. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om de vilk\u00e5r, der skal v\u00e6re g\u00e6ldende for r\u00e5dgivningsaftalen, herunder om de forhold, der er angivet i \u00a7 4, stk. 2 og 4, bortset fra de forhold, som r\u00e5dgiveren efter udbudsmaterialet skal konkurrere p\u00e5 ved afgivelsen af sit tilbud.<\/p>\n<p>Stk. 3. Hvis r\u00e5dgiveren skal give tilbud p\u00e5 et fast honorar eller et honorar efter byggeudgift eller et honorar efter medg\u00e5et tid med et maksimumbel\u00f8b, skal udbudsmaterialet indeholde oplysning om alle de \u00f8vrige forhold, der er angivet i \u00a7 4, stk. 2, 4 og 5.<\/p>\n<p>Stk. 4. Udbudsmaterialet skal endvidere indeholde oplysning om andre forhold, der m\u00e5 anses for at v\u00e6re af betydning for r\u00e5dgiverens tilbud.<\/p>\n<p>Stk. 5. Der bydes p\u00e5 grundlag af de oplysninger, som er indeholdt i udbudsmaterialet. Afh\u00e6ngigt af materialets detaljeringsgrad, honorarformen og opgaven skal materialet v\u00e6re udformet s\u00e5ledes, at der er klarhed over ydelser og vilk\u00e5r.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-5\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 5<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-6\" data-search=\"6 r\u00e5dgiverens tilbud \u00a7 6. tilbuddet omfatter kun ydelser, der er angivet som h\u00f8rende til opgaven i udbudsmaterialet eller tilbuddet. stk. 2. r\u00e5dgiverens forbehold eller fravigelser fra udbudsbetingelserne skal fremg\u00e5 klart og samlet af tilbuddet. stk. 3. vedst\u00e5elsesfristen for tilbud er 20 arbejdsdage fra tilbuddets datering. hvis bygherrens udbud er sendt til flere tilbudsgivere med frist for afgivelse af tilbud, regnes de 20 arbejdsdage fra den tilbudsfrist, der er fastsat i udbudsmaterialet. stk. 4. bygherren skal snarest muligt give meddelelse til de tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 6<\/span><span class=\"nlaw-title\">R\u00e5dgiverens tilbud<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 6. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er angivet som h\u00f8rende til opgaven i udbudsmaterialet eller tilbuddet.<\/p>\n<p>Stk. 2. R\u00e5dgiverens forbehold eller fravigelser fra udbudsbetingelserne skal fremg\u00e5 klart og samlet af tilbuddet.<\/p>\n<p>Stk. 3. Vedst\u00e5elsesfristen for tilbud er 20 arbejdsdage fra tilbuddets datering. Hvis bygherrens udbud er sendt til flere tilbudsgivere med frist for afgivelse af tilbud, regnes de 20 arbejdsdage fra den tilbudsfrist, der er fastsat i udbudsmaterialet.<\/p>\n<p>Stk. 4. Bygherren skal snarest muligt give meddelelse til de tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-6\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 6<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-7\" data-search=\"7 underr\u00e5dgivning \u00a7 7. i det omfang, det er s\u00e6dvanligt eller af mindre v\u00e6sentlig betydning, at opgaven udf\u00f8res i underr\u00e5dgivning, kan r\u00e5dgiveren overlade opgavens udf\u00f8relse til andre. det kan dog aftales, at hele eller bestemte dele af opgaven skal udf\u00f8res af r\u00e5dgiveren selv eller en bestemt underr\u00e5dgiver, s\u00e5ledes at det kr\u00e6ver bygherrens godkendelse, hvis r\u00e5dgiveren \u00f8nsker at overlade udf\u00f8relsen til andre. stk. 2. bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2. pkt., kan kun n\u00e6gtes, hvis det er rimeligt begrundet i den udpegede underr\u00e5dgivers forhold, herunder kvalifikationer, \u00f8konomiske forhold eller manglende dokumentation efter stk. 3, 3. pkt. p\u00e5 bygherrens anmodning skal r\u00e5dgiveren snarest muligt sende bygherren oplysning om disse forhold. bygherren skal give skriftlig meddelelse om godkendelse eller afslag med begrundelse snarest muligt efter, at r\u00e5dgiveren har givet oplysning om udpegning af en underr\u00e5dgiver og om underr\u00e5dgiverens forhold. stk. 3. hvis r\u00e5dgiveren inden opgavens p\u00e5begyndelse har antaget en underr\u00e5dgiver, skal r\u00e5dgiveren oplyse bygherren om det, inden r\u00e5dgiveren p\u00e5begynder opgaven. hvis r\u00e5dgiveren senere antager eller udskifter en underr\u00e5dgiver, skal r\u00e5dgiveren oplyse bygherren om det, inden underr\u00e5dgiveren p\u00e5begynder sin opgave. p\u00e5 bygherrens anmodning skal r\u00e5dgiveren snarest muligt fremsende dokumentation for, at der er indg\u00e5et en aftale med en underr\u00e5dgiver, og for at underr\u00e5dgiveren har anerkendt, at bestemmelserne i \u00a7 7 tillige g\u00e6lder, n\u00e5r en underr\u00e5dgiver overlader arbejdet til andre, og at bygherren kan g\u00f8re direkte mangelkrav g\u00e6ldende mod underr\u00e5dgiveren i overensstemmelse med stk. 4 og 5. stk. 4. hvis det m\u00e5 anses for godtgjort, at bygherren ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemf\u00f8re et krav vedr\u00f8rende mangler mod r\u00e5dgiveren, er bygherren berettiget til at g\u00f8re kravet g\u00e6ldende direkte mod r\u00e5dgiverens underr\u00e5dgivere, hvis deres ydelse har samme mangel. stk. 5. et direkte krav er undergivet de begr\u00e6nsninger, der f\u00f8lger af kontraktforholdene b\u00e5de mellem bygherren og r\u00e5dgiveren og mellem r\u00e5dgiveren og underr\u00e5dgiveren, herunder ansvarsfraskrivelser- og begr\u00e6nsninger, som m\u00e5tte v\u00e6re aftalt i begge kontraktforhold. det er endvidere undergivet bestemmelserne i kapitel j om tvistel\u00f8sning. bygherren giver afkald p\u00e5 krav mod underr\u00e5dgivere p\u00e5 erstatning uden for kontrakt i anledning af forhold, der er omfattet af det direkte mangelkrav. hvis det direkte krav skyldes et fors\u00e6tligt eller groft uagtsomt forhold hos underr\u00e5dgiveren, finder 1. og 3. pkt. ikke anvendelse. stk. 6. bestemmelserne i stk. 1-5 g\u00e6lder tillige, n\u00e5r en underr\u00e5dgiver overlader opgavens udf\u00f8relse til andre.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 7<\/span><span class=\"nlaw-title\">Underr\u00e5dgivning<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 7. I det omfang, det er s\u00e6dvanligt eller af mindre v\u00e6sentlig betydning, at opgaven udf\u00f8res i underr\u00e5dgivning, kan r\u00e5dgiveren overlade opgavens udf\u00f8relse til andre. Det kan dog aftales, at hele eller bestemte dele af opgaven skal udf\u00f8res af r\u00e5dgiveren selv eller en bestemt underr\u00e5dgiver, s\u00e5ledes at det kr\u00e6ver bygherrens godkendelse, hvis r\u00e5dgiveren \u00f8nsker at overlade udf\u00f8relsen til andre.<\/p>\n<p>Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2. pkt., kan kun n\u00e6gtes, hvis det er rimeligt begrundet i den udpegede underr\u00e5dgivers forhold, herunder kvalifikationer, \u00f8konomiske forhold eller manglende dokumentation efter stk. 3, 3. pkt. P\u00e5 bygherrens anmodning skal r\u00e5dgiveren snarest muligt sende bygherren oplysning om disse forhold. Bygherren skal give skriftlig meddelelse om godkendelse eller afslag med begrundelse snarest muligt efter, at r\u00e5dgiveren har givet oplysning om udpegning af en underr\u00e5dgiver og om underr\u00e5dgiverens forhold.<\/p>\n<p>Stk. 3. Hvis r\u00e5dgiveren inden opgavens p\u00e5begyndelse har antaget en underr\u00e5dgiver, skal r\u00e5dgiveren oplyse bygherren om det, inden r\u00e5dgiveren p\u00e5begynder opgaven. Hvis r\u00e5dgiveren senere antager eller udskifter en underr\u00e5dgiver, skal r\u00e5dgiveren oplyse bygherren om det, inden underr\u00e5dgiveren p\u00e5begynder sin opgave. P\u00e5 bygherrens anmodning skal r\u00e5dgiveren snarest muligt fremsende dokumentation for, at der er indg\u00e5et en aftale med en underr\u00e5dgiver, og for at underr\u00e5dgiveren har anerkendt, at bestemmelserne i \u00a7 7 tillige g\u00e6lder, n\u00e5r en underr\u00e5dgiver overlader arbejdet til andre, og at bygherren kan g\u00f8re direkte mangelkrav g\u00e6ldende mod underr\u00e5dgiveren i overensstemmelse med stk. 4 og 5.<\/p>\n<p>Stk. 4. Hvis det m\u00e5 anses for godtgjort, at bygherren ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemf\u00f8re et krav vedr\u00f8rende mangler mod r\u00e5dgiveren, er bygherren berettiget til at g\u00f8re kravet g\u00e6ldende direkte mod r\u00e5dgiverens underr\u00e5dgivere, hvis deres ydelse har samme mangel.<\/p>\n<p>Stk. 5. Et direkte krav er undergivet de begr\u00e6nsninger, der f\u00f8lger af kontraktforholdene b\u00e5de mellem bygherren og r\u00e5dgiveren og mellem r\u00e5dgiveren og underr\u00e5dgiveren, herunder ansvarsfraskrivelser- og begr\u00e6nsninger, som m\u00e5tte v\u00e6re aftalt i begge kontraktforhold. Det er endvidere undergivet bestemmelserne i kapitel J om tvistel\u00f8sning. Bygherren giver afkald p\u00e5 krav mod underr\u00e5dgivere p\u00e5 erstatning uden for kontrakt i anledning af forhold, der er omfattet af det direkte mangelkrav. Hvis det direkte krav skyldes et fors\u00e6tligt eller groft uagtsomt forhold hos underr\u00e5dgiveren, finder 1. og 3. pkt. ikke anvendelse.<\/p>\n<p>Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 g\u00e6lder tillige, n\u00e5r en underr\u00e5dgiver overlader opgavens udf\u00f8relse til andre.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-7\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 7<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details><\/div>\n<\/section>\n<section class=\"nlaw-chapter\" id=\"kapitel-b\">\n<div class=\"nlaw-chapter-heading\"><span>Kapitel B<\/span><\/p>\n<h2>Forsikring<\/h2>\n<\/div>\n<div class=\"nlaw-paragraphs\">\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-8\" data-search=\"8 ansvarsforsikring \u00a7 8. r\u00e5dgiveren og eventuelle underr\u00e5dgivere skal have s\u00e6dvanlig professionel ansvarsforsikring og erhvervsansvarsforsikring, medmindre der er tegnet en projektansvarsforsikring, der d\u00e6kker r\u00e5dgivers ansvar for s\u00e5danne fejl. stk. 2. parterne skal p\u00e5 anmodning dokumentere, at forsikringerne er i kraft.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 8<\/span><span class=\"nlaw-title\">Ansvarsforsikring<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 8. R\u00e5dgiveren og eventuelle underr\u00e5dgivere skal have s\u00e6dvanlig professionel ansvarsforsikring og erhvervsansvarsforsikring, medmindre der er tegnet en projektansvarsforsikring, der d\u00e6kker r\u00e5dgivers ansvar for s\u00e5danne fejl.<\/p>\n<p>Stk. 2. Parterne skal p\u00e5 anmodning dokumentere, at forsikringerne er i kraft.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-8\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 8<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details><\/div>\n<\/section>\n<section class=\"nlaw-chapter\" id=\"kapitel-c\">\n<div class=\"nlaw-chapter-heading\"><span>Kapitel C<\/span><\/p>\n<h2>Udf\u00f8relse af r\u00e5dgivningen<\/h2>\n<\/div>\n<p class=\"nlaw-practice\" style=\"margin:-4px 0 22px;padding:12px 14px;border-left:3px solid var(--blue);background:var(--wash);color:var(--muted);font-size:14px;line-height:1.55\"><strong>Fra regel til handling:<\/strong> <a style=\"color:var(--blue);font-weight:800;text-underline-offset:3px\" href=\"\/nexus-dev\/raadgiveransvar-byggeprojekter-erstatning\/\">L\u00e6s om r\u00e5dgiveransvar og dokumentation i byggeprojekter \u2192<\/a><\/p>\n<div class=\"nlaw-paragraphs\">\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-9\" data-search=\"9 r\u00e5dgiverens ydelse \u00a7 9. opgaven skal udf\u00f8res i overensstemmelse med aftalen, god r\u00e5dgivningsskik og bygherrens anvisninger. r\u00e5dgiveren skal kvalitetssikre sine ydelser. stk. 2. hvis r\u00e5dgiveren finder, at der til sagens gennemf\u00f8relse er behov for speciel r\u00e5dgivning ud over den, r\u00e5dgiveren p\u00e5tager sig at yde, skal r\u00e5dgiveren oplyse bygherren herom, inden aftalen indg\u00e5s. stk. 3. hvis opgaven omfatter budgettering, og bygherren har angivet en \u00f8konomisk ramme for projektering og udf\u00f8relse af arbejdet, skal r\u00e5dgiveren i forbindelse med r\u00e5dgivningens p\u00e5begyndelse gennemg\u00e5 bygherrens budget og budgetforuds\u00e6tninger.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 9<\/span><span class=\"nlaw-title\">R\u00e5dgiverens ydelse<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 9. Opgaven skal udf\u00f8res i overensstemmelse med aftalen, god r\u00e5dgivningsskik og bygherrens anvisninger. R\u00e5dgiveren skal kvalitetssikre sine ydelser.<\/p>\n<p>Stk. 2. Hvis r\u00e5dgiveren finder, at der til sagens gennemf\u00f8relse er behov for speciel r\u00e5dgivning ud over den, r\u00e5dgiveren p\u00e5tager sig at yde, skal r\u00e5dgiveren oplyse bygherren herom, inden aftalen indg\u00e5s.<\/p>\n<p>Stk. 3. Hvis opgaven omfatter budgettering, og bygherren har angivet en \u00f8konomisk ramme for projektering og udf\u00f8relse af arbejdet, skal r\u00e5dgiveren i forbindelse med r\u00e5dgivningens p\u00e5begyndelse gennemg\u00e5 bygherrens budget og budgetforuds\u00e6tninger.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-9\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 9<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-10\" data-search=\"10 r\u00e5dgivningens former \u00a7 10. ved \u201dtotalr\u00e5dgivning\u201d forst\u00e5s, at en r\u00e5dgiver eller en gruppe af selvst\u00e6ndige r\u00e5dgivere under \u00e9n aftale med bygherren p\u00e5tager sig l\u00f8sning af samtlige eller de v\u00e6sentligste r\u00e5dgivningsopgaver ved et projekt. stk. 2. ved \u201ddelt r\u00e5dgivning\u201d forst\u00e5s, at den samlede opgave l\u00f8ses af flere r\u00e5dgivere, herunder eventuelt en projekterende entrepren\u00f8r, der hver is\u00e6r har indg\u00e5et aftale med bygherren.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 10<\/span><span class=\"nlaw-title\">R\u00e5dgivningens former<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 10. Ved \u201dtotalr\u00e5dgivning\u201d forst\u00e5s, at en r\u00e5dgiver eller en gruppe af selvst\u00e6ndige r\u00e5dgivere under \u00e9n aftale med bygherren p\u00e5tager sig l\u00f8sning af samtlige eller de v\u00e6sentligste r\u00e5dgivningsopgaver ved et projekt.<\/p>\n<p>Stk. 2. Ved \u201ddelt r\u00e5dgivning\u201d forst\u00e5s, at den samlede opgave l\u00f8ses af flere r\u00e5dgivere, herunder eventuelt en projekterende entrepren\u00f8r, der hver is\u00e6r har indg\u00e5et aftale med bygherren.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-10\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 10<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-11\" data-search=\"11 r\u00e5dgivningens faser \u00a7 11. hvis r\u00e5dgivningsopgaven skal udf\u00f8res i faser, skal parterne i aftalen fasts\u00e6tte indholdet af de enkelte faser. hvis opgaven ang\u00e5r et bygge- og anl\u00e6gsarbejde, kan bistanden ydes i en eller flere af f\u00f8lgende hovedfaser: programfasen forslagsfasen projekteringsfasen udf\u00f8relsesfasen brugsfasen stk. 2. inden f\u00e6rdigg\u00f8relsen af hver fase skal r\u00e5dgiver foretage granskning af sit projekt. stk. 3. r\u00e5dgiveren skal give bygherren skriftlig meddelelse om f\u00e6rdigg\u00f8relse af hver fase (f\u00e6rdigmelding) med henblik p\u00e5 bygherrens godkendelse. resultatet af r\u00e5dgiverens granskning skal vedl\u00e6gges meddelelsen. stk. 4. r\u00e5dgiveren skal samtidig med f\u00e6rdigmeldingen af hver fase aflevere en opdateret tidsplan for projektering og udf\u00f8relse af bygge- eller anl\u00e6gsarbejdet. stk. 5. hvis r\u00e5dgiveren skal udf\u00f8re budgettering, skal r\u00e5dgiveren samtidig med f\u00e6rdigmeldingen af hver fase aflevere et opdateret budget for projektet til bygherren. det opdaterede budget skal vise den forventede pris for projektets realisering p\u00e5 baggrund af den aftalte tidsplan og kvalitet og med de \u00e6ndringer, der m\u00e5tte v\u00e6re aftalt for projektet. hvis det opdaterede budget overskrider det senest opdaterede og godkendte budget, finder \u00a7 46, stk. 1, om omprojektering tilsvarende anvendelse. hvis r\u00e5dgiveren undervejs i en fase bliver opm\u00e6rksom p\u00e5 v\u00e6sentlige overskridelser af det senest opdaterede budget eller risiko herfor, skal r\u00e5dgiver straks meddele bygherren dette, og bygherren skal da give anvisning om, hvorledes der skal forholdes. stk. 6. bygherren skal snarest muligt efter f\u00e6rdigmeldingen skriftligt meddele r\u00e5dgiveren, om bygherren er enig i, at fasen er leveret, og om bygherren kan godkende den leverede fase, den opdaterede tidsplan og det opdaterede budget som grundlag for r\u00e5dgiverens videre arbejde. i meddelelsen skal bygherren angive og begrunde eventuelle mangler ved den leverede fase, den opdaterede tidsplan eller det opdaterede budget samt eventuelle forbehold for godkendelsen.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 11<\/span><span class=\"nlaw-title\">R\u00e5dgivningens faser<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 11. Hvis r\u00e5dgivningsopgaven skal udf\u00f8res i faser, skal parterne i aftalen fasts\u00e6tte indholdet af de enkelte faser. Hvis opgaven ang\u00e5r et bygge- og anl\u00e6gsarbejde, kan bistanden ydes i en eller flere af f\u00f8lgende hovedfaser:<\/p>\n<ol class=\"nlaw-list\">\n<li><span>1.<\/span>Programfasen<\/li>\n<li><span>2.<\/span>Forslagsfasen<\/li>\n<li><span>3.<\/span>Projekteringsfasen<\/li>\n<li><span>4.<\/span>Udf\u00f8relsesfasen<\/li>\n<li><span>5.<\/span>Brugsfasen<\/li>\n<\/ol>\n<p>Stk. 2. Inden f\u00e6rdigg\u00f8relsen af hver fase skal r\u00e5dgiver foretage granskning af sit projekt.<\/p>\n<p>Stk. 3. R\u00e5dgiveren skal give bygherren skriftlig meddelelse om f\u00e6rdigg\u00f8relse af hver fase (f\u00e6rdigmelding) med henblik p\u00e5 bygherrens godkendelse. Resultatet af r\u00e5dgiverens granskning skal vedl\u00e6gges meddelelsen.<\/p>\n<p>Stk. 4. R\u00e5dgiveren skal samtidig med f\u00e6rdigmeldingen af hver fase aflevere en opdateret tidsplan for projektering og udf\u00f8relse af bygge- eller anl\u00e6gsarbejdet.<\/p>\n<p>Stk. 5. Hvis r\u00e5dgiveren skal udf\u00f8re budgettering, skal r\u00e5dgiveren samtidig med f\u00e6rdigmeldingen af hver fase aflevere et opdateret budget for projektet til bygherren. Det opdaterede budget skal vise den forventede pris for projektets realisering p\u00e5 baggrund af den aftalte tidsplan og kvalitet og med de \u00e6ndringer, der m\u00e5tte v\u00e6re aftalt for projektet. Hvis det opdaterede budget overskrider det senest opdaterede og godkendte budget, finder \u00a7 46, stk. 1, om omprojektering tilsvarende anvendelse. Hvis r\u00e5dgiveren undervejs i en fase bliver opm\u00e6rksom p\u00e5 v\u00e6sentlige overskridelser af det senest opdaterede budget eller risiko herfor, skal r\u00e5dgiver straks meddele bygherren dette, og bygherren skal da give anvisning om, hvorledes der skal forholdes.<\/p>\n<p>Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt efter f\u00e6rdigmeldingen skriftligt meddele r\u00e5dgiveren, om bygherren er enig i, at fasen er leveret, og om bygherren kan godkende den leverede fase, den opdaterede tidsplan og det opdaterede budget som grundlag for r\u00e5dgiverens videre arbejde. I meddelelsen skal bygherren angive og begrunde eventuelle mangler ved den leverede fase, den opdaterede tidsplan eller det opdaterede budget samt eventuelle forbehold for godkendelsen.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-11\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 11<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-12\" data-search=\"12 ydelsesplan \u00a7 12. r\u00e5dgiveren skal inden den frist, der er angivet i den aftalte hovedtidsplan, i samarbejde med bygherren udarbejde en tidsplan for r\u00e5dgiverens og bygherrens ydelser, herunder om de forhold, der n\u00e6vnes i \u00a7 4, stk. 2, litra e (ydelsesplan). ydelsesplanen skal overholde fristerne i den aftalte hovedtidsplan. stk. 2. hvis r\u00e5dgivningsopgaven skal udf\u00f8res i faser, skal ydelsesplanen fasts\u00e6tte, hvorn\u00e5r de enkelte faser skal v\u00e6re f\u00e6rdiggjort og leveret til bygherren.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 12<\/span><span class=\"nlaw-title\">Ydelsesplan<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 12. R\u00e5dgiveren skal inden den frist, der er angivet i den aftalte hovedtidsplan, i samarbejde med bygherren udarbejde en tidsplan for r\u00e5dgiverens og bygherrens ydelser, herunder om de forhold, der n\u00e6vnes i \u00a7 4, stk. 2, litra e (ydelsesplan). Ydelsesplanen skal overholde fristerne i den aftalte hovedtidsplan.<\/p>\n<p>Stk. 2. Hvis r\u00e5dgivningsopgaven skal udf\u00f8res i faser, skal ydelsesplanen fasts\u00e6tte, hvorn\u00e5r de enkelte faser skal v\u00e6re f\u00e6rdiggjort og leveret til bygherren.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-12\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 12<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-13\" data-search=\"13 opdatering af ydelses- og tidsplaner \u00a7 13. overholdelsen af ydelses- og tidsplaner skal l\u00f8bende vurderes. hvis det forventes, at planerne ikke vil blive overholdt, skal de opdateres med angivelse af, i hvilket omfang der kr\u00e6ves eller accepteres fristforl\u00e6ngelse, og om forsinkelsen ang\u00e5r en dagbodsbelagt frist.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 13<\/span><span class=\"nlaw-title\">Opdatering af ydelses- og tidsplaner<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 13. Overholdelsen af ydelses- og tidsplaner skal l\u00f8bende vurderes. Hvis det forventes, at planerne ikke vil blive overholdt, skal de opdateres med angivelse af, i hvilket omfang der kr\u00e6ves eller accepteres fristforl\u00e6ngelse, og om forsinkelsen ang\u00e5r en dagbodsbelagt frist.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-13\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 13<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-14\" data-search=\"14 projektering \u00a7 14. r\u00e5dgiveren skal udf\u00f8re projektering af hele projektet, medmindre det er aftalt, at dele af projektet projekteres af andre, eller det er s\u00e6dvanligt, at dele af projektet projekteres af en entrepren\u00f8r (delt r\u00e5dgivning). r\u00e5dgiveren skal som led i sin kvalitetssikring foretage granskning af sit projekt, herunder vedr\u00f8rende gr\u00e6nseflader. stk. 2. ved delt r\u00e5dgivning er projekteringslederen ansvarlig for koordinering af det samlede projekt.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 14<\/span><span class=\"nlaw-title\">Projektering<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 14. R\u00e5dgiveren skal udf\u00f8re projektering af hele projektet, medmindre det er aftalt, at dele af projektet projekteres af andre, eller det er s\u00e6dvanligt, at dele af projektet projekteres af en entrepren\u00f8r (delt r\u00e5dgivning). R\u00e5dgiveren skal som led i sin kvalitetssikring foretage granskning af sit projekt, herunder vedr\u00f8rende gr\u00e6nseflader.<\/p>\n<p>Stk. 2. Ved delt r\u00e5dgivning er projekteringslederen ansvarlig for koordinering af det samlede projekt.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-14\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 14<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-15\" data-search=\"15 digitale bygningsmodeller mv. \u00a7 15. hvis der skal bruges digitale bygningsmodeller til opgavens l\u00f8sning, skal det i r\u00e5dgivningsaftalen fasts\u00e6ttes, til hvad og i hvilket omfang modeller skal bruges, herunder om de skal bruges til planl\u00e6gning og projektering samt under udf\u00f8relsen, og om der ved byggeriets afslutning skal leveres en digital som udf\u00f8rt-model til brug for senere drift og ombygning. der skal endvidere tr\u00e6ffes bestemmelse om, hvilket projektmateriale der skal till\u00e6gges forrang i tilf\u00e6lde af uoverensstemmelse med andet projektmateriale. stk. 2. den, der stiller en digital bygningsmodel til r\u00e5dighed for andre, skal samtidig anvise, til hvad og i hvilket omfang modellen m\u00e5 bruges, herunder til projektering, m\u00e6ngdeberegning, kollisionstest og udf\u00f8relse. den p\u00e5g\u00e6ldende skal samtidig oplyse, om der p\u00e5 det p\u00e5g\u00e6ldende stade g\u00e6lder en fravigelse af den generelle bestemmelse om forrang, jf. stk. 1, sidste pkt. stk. 3. i det omfang andre i samarbejdet om en digital bygningsmodel, herunder en samlet digital bygningsmodel, skal levere input til den, skal den, der stiller en model til r\u00e5dighed, anvise, hvilket input der skal leveres, i hvilken form og dataformat samt hvorn\u00e5r. bygherren skal ved aftale med de p\u00e5g\u00e6ldende sikre, at de er forpligtet til at f\u00f8lge disse anvisninger. stk. 4. data skal leveres og indl\u00e6ses i \u00e5bne dataformater. den, der leverer eller indl\u00e6ser data, skal oplyse, hvilket software dataformaterne er fremstillet med. stk. 5. den, der stiller en digital bygningsmodel til r\u00e5dighed, b\u00e6rer risikoen for fejl i den digitale model, eget input og gr\u00e6nseflader til andres projektering i modellen, men ikke for fejl ved andres brug af modellen, i andres input eller i den standardsoftware, som bruges til udarbejdelse af modellen. stk. 6. hvis r\u00e5dgiveren ved byggeriets afslutning skal levere en digital som-udf\u00f8rt-model, skal det i r\u00e5dgivningsaftalen bestemmes, hvorn\u00e5r modellen skal afleveres. r\u00e5dgiveren skal udarbejde en plan for udarbejdelsen og afleveringen, herunder for hvilket input der skal leveres af andre, i hvilken form og dataformat samt hvorn\u00e5r. bestemmelsen i stk. 3 finder tilsvarende anvendelse. stk. 7. bestemmelserne i stk. 1-6 om digitale bygningsmodeller finder tilsvarende anvendelse p\u00e5 andre digitale data med de fravigelser, der f\u00f8lger af forholdets natur.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 15<\/span><span class=\"nlaw-title\">Digitale bygningsmodeller mv.<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 15. Hvis der skal bruges digitale bygningsmodeller til opgavens l\u00f8sning, skal det i r\u00e5dgivningsaftalen fasts\u00e6ttes, til hvad og i hvilket omfang modeller skal bruges, herunder om de skal bruges til planl\u00e6gning og projektering samt under udf\u00f8relsen, og om der ved byggeriets afslutning skal leveres en digital som udf\u00f8rt-model til brug for senere drift og ombygning. Der skal endvidere tr\u00e6ffes bestemmelse om, hvilket projektmateriale der skal till\u00e6gges forrang i tilf\u00e6lde af uoverensstemmelse med andet projektmateriale.<\/p>\n<p>Stk. 2. Den, der stiller en digital bygningsmodel til r\u00e5dighed for andre, skal samtidig anvise, til hvad og i hvilket omfang modellen m\u00e5 bruges, herunder til projektering, m\u00e6ngdeberegning, kollisionstest og udf\u00f8relse. Den p\u00e5g\u00e6ldende skal samtidig oplyse, om der p\u00e5 det p\u00e5g\u00e6ldende stade g\u00e6lder en fravigelse af den generelle bestemmelse om forrang, jf. stk. 1, sidste pkt.<\/p>\n<p>Stk. 3. I det omfang andre i samarbejdet om en digital bygningsmodel, herunder en samlet digital bygningsmodel, skal levere input til den, skal den, der stiller en model til r\u00e5dighed, anvise, hvilket input der skal leveres, i hvilken form og dataformat samt hvorn\u00e5r. Bygherren skal ved aftale med de p\u00e5g\u00e6ldende sikre, at de er forpligtet til at f\u00f8lge disse anvisninger.<\/p>\n<p>Stk. 4. Data skal leveres og indl\u00e6ses i \u00e5bne dataformater. Den, der leverer eller indl\u00e6ser data, skal oplyse, hvilket software dataformaterne er fremstillet med.<\/p>\n<p>Stk. 5. Den, der stiller en digital bygningsmodel til r\u00e5dighed, b\u00e6rer risikoen for fejl i den digitale model, eget input og gr\u00e6nseflader til andres projektering i modellen, men ikke for fejl ved andres brug af modellen, i andres input eller i den standardsoftware, som bruges til udarbejdelse af modellen.<\/p>\n<p>Stk. 6. Hvis r\u00e5dgiveren ved byggeriets afslutning skal levere en digital som-udf\u00f8rt-model, skal det i r\u00e5dgivningsaftalen bestemmes, hvorn\u00e5r modellen skal afleveres. R\u00e5dgiveren skal udarbejde en plan for udarbejdelsen og afleveringen, herunder for hvilket input der skal leveres af andre, i hvilken form og dataformat samt hvorn\u00e5r. Bestemmelsen i stk. 3 finder tilsvarende anvendelse.<\/p>\n<p>Stk. 7. Bestemmelserne i stk. 1-6 om digitale bygningsmodeller finder tilsvarende anvendelse p\u00e5 andre digitale data med de fravigelser, der f\u00f8lger af forholdets natur.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-15\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 15<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-16\" data-search=\"16 oplysning om metoder eller materialer \u00a7 16. hvis r\u00e5dgiverens projekt indeb\u00e6rer anvendelse af metoder og materialer, der ikke er gennempr\u00f8vede, skal r\u00e5dgiveren skriftligt oplyse bygherren om det og om eventuelle risici derved.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 16<\/span><span class=\"nlaw-title\">Oplysning om metoder eller materialer<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 16. Hvis r\u00e5dgiverens projekt indeb\u00e6rer anvendelse af metoder og materialer, der ikke er gennempr\u00f8vede, skal r\u00e5dgiveren skriftligt oplyse bygherren om det og om eventuelle risici derved.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-16\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 16<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-17\" data-search=\"17 bygherrens anvisninger om opgavens udf\u00f8relse \u00a7 17. bygherren kan give anvisninger om udf\u00f8relse af opgaven. stk. 2. r\u00e5dgiveren skal indhente bygherrens afg\u00f8relse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstr\u00e6kkelig vejledning til udf\u00f8relse af opgaven. stk. 3. finder r\u00e5dgiveren, at bygherrens anvisninger om opgavens udf\u00f8relse efter stk. 1 og 2 indeholder en \u00e6ndring i opgaven efter \u00a7 18, skal r\u00e5dgiveren snarest muligt meddele bygherren dette.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 17<\/span><span class=\"nlaw-title\">Bygherrens anvisninger om opgavens udf\u00f8relse<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 17. Bygherren kan give anvisninger om udf\u00f8relse af opgaven.<\/p>\n<p>Stk. 2. R\u00e5dgiveren skal indhente bygherrens afg\u00f8relse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstr\u00e6kkelig vejledning til udf\u00f8relse af opgaven.<\/p>\n<p>Stk. 3. Finder r\u00e5dgiveren, at bygherrens anvisninger om opgavens udf\u00f8relse efter stk. 1 og 2 indeholder en \u00e6ndring i opgaven efter \u00a7 18, skal r\u00e5dgiveren snarest muligt meddele bygherren dette.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-17\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 17<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-18\" data-search=\"18 \u00e6ndringer i opgaven \u00a7 18. bygherren kan forlange \u00e6ndring i udf\u00f8relsen af eller grundlaget for opgaven, n\u00e5r \u00e6ndringen har naturlig sammenh\u00e6ng med de aftalte ydelser. stk. 2. r\u00e5dgiveren har ret til at udf\u00f8re en forlangt \u00e6ndring, medmindre bygherren p\u00e5viser s\u00e6rlige grunde til at lade andre udf\u00f8re opgaven. stk. 3. bygherrens krav om en \u00e6ndring skal frems\u00e6ttes skriftligt eller p\u00e5 et bygherrem\u00f8de og skal beskrive \u00e6ndringen n\u00e6rmere.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 18<\/span><span class=\"nlaw-title\">\u00c6ndringer i opgaven<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 18. Bygherren kan forlange \u00e6ndring i udf\u00f8relsen af eller grundlaget for opgaven, n\u00e5r \u00e6ndringen har naturlig sammenh\u00e6ng med de aftalte ydelser.<\/p>\n<p>Stk. 2. R\u00e5dgiveren har ret til at udf\u00f8re en forlangt \u00e6ndring, medmindre bygherren p\u00e5viser s\u00e6rlige grunde til at lade andre udf\u00f8re opgaven.<\/p>\n<p>Stk. 3. Bygherrens krav om en \u00e6ndring skal frems\u00e6ttes skriftligt eller p\u00e5 et bygherrem\u00f8de og skal beskrive \u00e6ndringen n\u00e6rmere.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-18\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 18<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-19\" data-search=\"19 merbetaling og besparelse \u00a7 19. medf\u00f8rer \u00e6ndringen et merarbejde, har r\u00e5dgiveren krav p\u00e5 tilsvarende regulering af honoraret efter medg\u00e5et tid, medmindre der enten tr\u00e6ffes anden aftale efter \u00a7 20, stk. 4, eller r\u00e5dgiveren honoreres efter byggeudgift, og \u00e6ndringen medf\u00f8rer en tilsvarende for\u00f8gelse af byggeudgiften, s\u00e5ledes at r\u00e5dgiveren derved modtager et rimeligt honorar for merarbejdet. stk. 2. ved formindskelse af opgavens omfang skal r\u00e5dgiveren godskrive bygherren de udgifter, som spares eller burde have v\u00e6ret sparet, dog h\u00f8jst det bel\u00f8b, arbejdet er opgjort til i r\u00e5dgivningsaftalen.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 19<\/span><span class=\"nlaw-title\">Merbetaling og besparelse<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 19. Medf\u00f8rer \u00e6ndringen et merarbejde, har r\u00e5dgiveren krav p\u00e5 tilsvarende regulering af honoraret efter medg\u00e5et tid, medmindre der enten tr\u00e6ffes anden aftale efter \u00a7 20, stk. 4, eller r\u00e5dgiveren honoreres efter byggeudgift, og \u00e6ndringen medf\u00f8rer en tilsvarende for\u00f8gelse af byggeudgiften, s\u00e5ledes at r\u00e5dgiveren derved modtager et rimeligt honorar for merarbejdet.<\/p>\n<p>Stk. 2. Ved formindskelse af opgavens omfang skal r\u00e5dgiveren godskrive bygherren de udgifter, som spares eller burde have v\u00e6ret sparet, dog h\u00f8jst det bel\u00f8b, arbejdet er opgjort til i r\u00e5dgivningsaftalen.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-19\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 19<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-20\" data-search=\"20 pris og tid efter en \u00e6ndring \u00a7 20. parternes eventuelle krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris og tid som f\u00f8lge af en \u00e6ndring i opgaven eller i foruds\u00e6tninger for dens udf\u00f8relse skal snarest muligt frems\u00e6ttes skriftligt eller p\u00e5 et bygherrem\u00f8de. det samme g\u00e6lder en parts krav om forandringer i aftalen som f\u00f8lge af et godkendt forslag fra r\u00e5dgiveren eller en anvisning fra bygherren efter \u00a7 17 eller \u00a7 21, som parten anser for en \u00e6ndring, selv om forslaget eller anvisningen ikke angiver at indeb\u00e6re en \u00e6ndring. stk. 2. efter foresp\u00f8rgsel fra en part skal den anden part snarest muligt skriftligt meddele, om denne anser en n\u00e6rmere bestemt opgave for en \u00e6ndring, der medf\u00f8rer krav om forandringer af aftalen med hensyn til pris og tid. r\u00e5dgiveren er ikke forpligtet til at igangs\u00e6tte opgaven, f\u00f8r bygherren har svaret. stk. 3. hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 om forandring i aftalen med hensyn til pris eller tid, skal den anden part snarest muligt skriftligt meddele, om kravet accepteres, og hvis ikke, skal denne begrunde dette. stk. 4. parterne skal snarest indg\u00e5 skriftlig till\u00e6gsaftale om en \u00e6ndring efter \u00a7 18 og om deraf f\u00f8lgende forandringer i aftalen med hensyn til pris og tid. forhandlinger herom m\u00e5 ikke forsinke opgavens udf\u00f8relse. stk. 5. bygherren skal l\u00f8bende registrere forlangte \u00e6ndringer efter \u00a7 18, krav efter stk. 1, anmodninger og meddelelser efter stk. 2, \u00a7 17, stk. 3, og \u00a7 21, stk. 1 og 2. finder r\u00e5dgiveren, at der er fejl i bygherrens registrering, skal r\u00e5dgiveren snarest muligt meddele bygherren dette. registreringer skal freml\u00e6gges p\u00e5 bygherrem\u00f8der, jf. \u00a7 28.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 20<\/span><span class=\"nlaw-title\">Pris og tid efter en \u00e6ndring<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 20. Parternes eventuelle krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris og tid som f\u00f8lge af en \u00e6ndring i opgaven eller i foruds\u00e6tninger for dens udf\u00f8relse skal snarest muligt frems\u00e6ttes skriftligt eller p\u00e5 et bygherrem\u00f8de. Det samme g\u00e6lder en parts krav om forandringer i aftalen som f\u00f8lge af et godkendt forslag fra r\u00e5dgiveren eller en anvisning fra bygherren efter \u00a7 17 eller \u00a7 21, som parten anser for en \u00e6ndring, selv om forslaget eller anvisningen ikke angiver at indeb\u00e6re en \u00e6ndring.<\/p>\n<p>Stk. 2. Efter foresp\u00f8rgsel fra en part skal den anden part snarest muligt skriftligt meddele, om denne anser en n\u00e6rmere bestemt opgave for en \u00e6ndring, der medf\u00f8rer krav om forandringer af aftalen med hensyn til pris og tid. R\u00e5dgiveren er ikke forpligtet til at igangs\u00e6tte opgaven, f\u00f8r bygherren har svaret.<\/p>\n<p>Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 om forandring i aftalen med hensyn til pris eller tid, skal den anden part snarest muligt skriftligt meddele, om kravet accepteres, og hvis ikke, skal denne begrunde dette.<\/p>\n<p>Stk. 4. Parterne skal snarest indg\u00e5 skriftlig till\u00e6gsaftale om en \u00e6ndring efter \u00a7 18 og om deraf f\u00f8lgende forandringer i aftalen med hensyn til pris og tid. Forhandlinger herom m\u00e5 ikke forsinke opgavens udf\u00f8relse.<\/p>\n<p>Stk. 5. Bygherren skal l\u00f8bende registrere forlangte \u00e6ndringer efter \u00a7 18, krav efter stk. 1, anmodninger og meddelelser efter stk. 2, \u00a7 17, stk. 3, og \u00a7 21, stk. 1 og 2. Finder r\u00e5dgiveren, at der er fejl i bygherrens registrering, skal r\u00e5dgiveren snarest muligt meddele bygherren dette. Registreringer skal freml\u00e6gges p\u00e5 bygherrem\u00f8der, jf. \u00a7 28.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-20\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 20<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-21\" data-search=\"21 hindringer \u00a7 21. hvis r\u00e5dgiveren finder, at opgaven ikke kan udf\u00f8res i overensstemmelse med den indg\u00e5ede aftale, skal r\u00e5dgiveren snarest muligt meddele bygherren dette og f\u00f8lge dennes anvisninger. stk. 2. bestemmelsen i stk. 1 g\u00e6lder tillige, hvis r\u00e5dgiveren finder, at der opst\u00e5r forhold, som hindrer eller vanskeligg\u00f8r opgavens l\u00f8sning eller g\u00f8r det n\u00e6rliggende, at bygherren p\u00e5f\u00f8res ulempe eller tab, herunder p\u00e5drager sig ansvar over for tredjemand. hvis der ikke er tid til at indhente bygherrens anvisninger, skal r\u00e5dgiveren - mod betaling og forn\u00f8den forl\u00e6ngelse af tidsfrister - bedst muligt tr\u00e6ffe foranstaltninger for at undg\u00e5, at bygherren lider tab og snarest muligt meddele bygherren dette.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 21<\/span><span class=\"nlaw-title\">Hindringer<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 21. Hvis r\u00e5dgiveren finder, at opgaven ikke kan udf\u00f8res i overensstemmelse med den indg\u00e5ede aftale, skal r\u00e5dgiveren snarest muligt meddele bygherren dette og f\u00f8lge dennes anvisninger.<\/p>\n<p>Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 g\u00e6lder tillige, hvis r\u00e5dgiveren finder, at der opst\u00e5r forhold, som hindrer eller vanskeligg\u00f8r opgavens l\u00f8sning eller g\u00f8r det n\u00e6rliggende, at bygherren p\u00e5f\u00f8res ulempe eller tab, herunder p\u00e5drager sig ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente bygherrens anvisninger, skal r\u00e5dgiveren &#8211; mod betaling og forn\u00f8den forl\u00e6ngelse af tidsfrister &#8211; bedst muligt tr\u00e6ffe foranstaltninger for at undg\u00e5, at bygherren lider tab og snarest muligt meddele bygherren dette.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-21\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 21<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-22\" data-search=\"22 bygherrens repr\u00e6sentant over for r\u00e5dgiveren \u00a7 22. bygherren skal udpege en person, der repr\u00e6senterer bygherren over for r\u00e5dgiveren.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 22<\/span><span class=\"nlaw-title\">Bygherrens repr\u00e6sentant over for r\u00e5dgiveren<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 22. Bygherren skal udpege en person, der repr\u00e6senterer bygherren over for r\u00e5dgiveren.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-22\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 22<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-23\" data-search=\"23 projekteringsledelse \u00a7 23. bygherren og r\u00e5dgiveren skal i r\u00e5dgivningsaftalen tage stilling til, om og i hvilket omfang r\u00e5dgiveren skal udf\u00f8re projekteringsledelse. stk. 2. ved delt r\u00e5dgivning skal bygherren udpege en projekteringsleder. projekteringslederen repr\u00e6senterer bygherren over for de \u00f8vrige r\u00e5dgivere og eventuelle projekterende entrepren\u00f8rer med hensyn til projekteringens tilrettel\u00e6ggelse og udf\u00f8relse. projekteringslederen kan give og modtage meddelelser vedr\u00f8rende projekteringen og give anvisninger med hensyn til tilrettel\u00e6ggelsen af de \u00f8vrige r\u00e5dgiveres og eventuelle projekterende entrepren\u00f8rers projektering i deres indbyrdes forhold. stk. 3. projekteringslederen har ikke ansvar for fejl og fors\u00f8mmelser i de enkelte r\u00e5dgiveres eller entrepren\u00f8rers projektering. stk. 4. ved delt r\u00e5dgivning skal projekteringslederen inden f\u00e6rdigg\u00f8relsen af hver fase sikre, at r\u00e5dgiverne, sammen med eventuelle projekterende entrepren\u00f8rer, gennemf\u00f8rer og dokumenterer tv\u00e6rfaglig granskning af det samlede projekt, idet hver af de projekterende skal granske eget projekt og dettes gr\u00e6nseflader til andres projekt.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 23<\/span><span class=\"nlaw-title\">Projekteringsledelse<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 23. Bygherren og r\u00e5dgiveren skal i r\u00e5dgivningsaftalen tage stilling til, om og i hvilket omfang r\u00e5dgiveren skal udf\u00f8re projekteringsledelse.<\/p>\n<p>Stk. 2. Ved delt r\u00e5dgivning skal bygherren udpege en projekteringsleder. Projekteringslederen repr\u00e6senterer bygherren over for de \u00f8vrige r\u00e5dgivere og eventuelle projekterende entrepren\u00f8rer med hensyn til projekteringens tilrettel\u00e6ggelse og udf\u00f8relse. Projekteringslederen kan give og modtage meddelelser vedr\u00f8rende projekteringen og give anvisninger med hensyn til tilrettel\u00e6ggelsen af de \u00f8vrige r\u00e5dgiveres og eventuelle projekterende entrepren\u00f8rers projektering i deres indbyrdes forhold.<\/p>\n<p>Stk. 3. Projekteringslederen har ikke ansvar for fejl og fors\u00f8mmelser i de enkelte r\u00e5dgiveres eller entrepren\u00f8rers projektering.<\/p>\n<p>Stk. 4. Ved delt r\u00e5dgivning skal projekteringslederen inden f\u00e6rdigg\u00f8relsen af hver fase sikre, at r\u00e5dgiverne, sammen med eventuelle projekterende entrepren\u00f8rer, gennemf\u00f8rer og dokumenterer tv\u00e6rfaglig granskning af det samlede projekt, idet hver af de projekterende skal granske eget projekt og dettes gr\u00e6nseflader til andres projekt.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-23\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 23<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-24\" data-search=\"24 byggeledelse \u00a7 24. bygherren og r\u00e5dgiveren skal i r\u00e5dgivningsaftalen tage stilling til, om og i hvilket omfang r\u00e5dgiveren skal udf\u00f8re byggeledelse. stk. 2. byggelederen forest\u00e5r den \u00f8konomiske og tidsm\u00e6ssige styring under udf\u00f8relsen af bygge- eller anl\u00e6gsarbejdet, herunder koordineringen af r\u00e5dgivernes fagtilsyn, og sikrer koordineringen af f\u00e6lles byggepladsm\u00e6ssige aktiviteter.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 24<\/span><span class=\"nlaw-title\">Byggeledelse<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 24. Bygherren og r\u00e5dgiveren skal i r\u00e5dgivningsaftalen tage stilling til, om og i hvilket omfang r\u00e5dgiveren skal udf\u00f8re byggeledelse.<\/p>\n<p>Stk. 2. Byggelederen forest\u00e5r den \u00f8konomiske og tidsm\u00e6ssige styring under udf\u00f8relsen af bygge- eller anl\u00e6gsarbejdet, herunder koordineringen af r\u00e5dgivernes fagtilsyn, og sikrer koordineringen af f\u00e6lles byggepladsm\u00e6ssige aktiviteter.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-24\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 24<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-25\" data-search=\"25 fagtilsyn og projektopf\u00f8lgning \u00a7 25. bygherren og r\u00e5dgiveren skal i r\u00e5dgivningsaftalen tage stilling til, om og i hvilket omfang r\u00e5dgiveren skal udf\u00f8re fagtilsyn, samt i hvilket omfang r\u00e5dgiveren med henblik herp\u00e5 skal v\u00e6re til stede p\u00e5 byggepladsen eller skal kunne tilkaldes af bygherren eller dennes entrepren\u00f8r. stk. 2. fagtilsynet forest\u00e5r den kvantitative og kvalitative kontrol af entrepren\u00f8rens arbejde i form af stikpr\u00f8vevis tilsyn. fagtilsynet foretager kontrolopgaver p\u00e5 byggepladsen p\u00e5 baggrund af en af fagtilsynet udarbejdet tilsynsplan. fagtilsynet kontrollerer, at arbejdet udf\u00f8res i overensstemmelse med projektet og bygherrens kontrakt med entrepren\u00f8ren. stk. 3. de(n) projekterende skal som led i projektopf\u00f8lgning yde bistand til fagtilsynet ved vurdering af opfyldelse af funktionskrav samt ved fagtilsynets vurdering af forelagte arbejdstegninger, materialepr\u00f8ver, konstruktioner og installationer.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 25<\/span><span class=\"nlaw-title\">Fagtilsyn og projektopf\u00f8lgning<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 25. Bygherren og r\u00e5dgiveren skal i r\u00e5dgivningsaftalen tage stilling til, om og i hvilket omfang r\u00e5dgiveren skal udf\u00f8re fagtilsyn, samt i hvilket omfang r\u00e5dgiveren med henblik herp\u00e5 skal v\u00e6re til stede p\u00e5 byggepladsen eller skal kunne tilkaldes af bygherren eller dennes entrepren\u00f8r.<\/p>\n<p>Stk. 2. Fagtilsynet forest\u00e5r den kvantitative og kvalitative kontrol af entrepren\u00f8rens arbejde i form af stikpr\u00f8vevis tilsyn. Fagtilsynet foretager kontrolopgaver p\u00e5 byggepladsen p\u00e5 baggrund af en af fagtilsynet udarbejdet tilsynsplan. Fagtilsynet kontrollerer, at arbejdet udf\u00f8res i overensstemmelse med projektet og bygherrens kontrakt med entrepren\u00f8ren.<\/p>\n<p>Stk. 3. De(n) projekterende skal som led i projektopf\u00f8lgning yde bistand til fagtilsynet ved vurdering af opfyldelse af funktionskrav samt ved fagtilsynets vurdering af forelagte arbejdstegninger, materialepr\u00f8ver, konstruktioner og installationer.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-25\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 25<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-26\" data-search=\"26 r\u00e5dgiverens fuldmagt \u00a7 26. bygherren skal inden bygge- og anl\u00e6gsarbejdets p\u00e5begyndelse tage stilling til, om r\u00e5dgiveren skal v\u00e6re bemyndiget til p\u00e5 bygherrens vegne at forlange eller indg\u00e5 aftale med entrepren\u00f8ren om \u00e6ndring i arbejdets kvalitet og omfang samt om forandring med hensyn til pris, tid og sikkerhedsstillelse som f\u00f8lge deraf. stk. 2. hvis bygherren ikke har taget stilling til bemyndigelsens omfang, er byggelederen eller fagtilsynet, hvis der ikke er udpeget en byggeledelse, bemyndiget til p\u00e5 bygherrens vegne at forlange eller indg\u00e5 aftale med entrepren\u00f8ren om forhold som anf\u00f8rt i stk. 1 med en merbetaling p\u00e5 h\u00f8jst 50.000 kr. for hver \u00e6ndring og h\u00f8jst 5 % af entreprisesummen i alt samt en fristforl\u00e6ngelse p\u00e5 h\u00f8jst 5 arbejdsdage for hver \u00e6ndring. stk. 3. r\u00e5dgiveren skal l\u00f8bende give bygherren skriftlig meddelelse om r\u00e5dgivers dispositioner i henhold til fuldmagten efter stk. 2.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 26<\/span><span class=\"nlaw-title\">R\u00e5dgiverens fuldmagt<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 26. Bygherren skal inden bygge- og anl\u00e6gsarbejdets p\u00e5begyndelse tage stilling til, om r\u00e5dgiveren skal v\u00e6re bemyndiget til p\u00e5 bygherrens vegne at forlange eller indg\u00e5 aftale med entrepren\u00f8ren om \u00e6ndring i arbejdets kvalitet og omfang samt om forandring med hensyn til pris, tid og sikkerhedsstillelse som f\u00f8lge deraf.<\/p>\n<p>Stk. 2. Hvis bygherren ikke har taget stilling til bemyndigelsens omfang, er byggelederen eller fagtilsynet, hvis der ikke er udpeget en byggeledelse, bemyndiget til p\u00e5 bygherrens vegne at forlange eller indg\u00e5 aftale med entrepren\u00f8ren om forhold som anf\u00f8rt i stk. 1 med en merbetaling p\u00e5 h\u00f8jst 50.000 kr. for hver \u00e6ndring og h\u00f8jst 5 % af entreprisesummen i alt samt en fristforl\u00e6ngelse p\u00e5 h\u00f8jst 5 arbejdsdage for hver \u00e6ndring.<\/p>\n<p>Stk. 3. R\u00e5dgiveren skal l\u00f8bende give bygherren skriftlig meddelelse om r\u00e5dgivers dispositioner i henhold til fuldmagten efter stk. 2.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-26\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 26<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-27\" data-search=\"27 projektgennemgang \u00a7 27. inden udf\u00f8relsen af bygge- og anl\u00e6gsarbejdet p\u00e5begyndes, skal bygherren sammen med r\u00e5dgiver og entrepren\u00f8r gennemg\u00e5 det aftalte projekt og eventuelle projektbidrag og forslag til materialevalg fra entrepren\u00f8rer og leverand\u00f8rer. der skal endvidere gennemf\u00f8res projektgennemgang ved senere \u00e6ndringer i projektet, hvis bygherren eller r\u00e5dgiveren vurderer, at der er behov for det. stk. 2. projektgennemgangen sker med henblik p\u00e5 at opn\u00e5 en f\u00e6lles forst\u00e5else af projektet, herunder af gr\u00e6nseflader og tidsf\u00f8lge mellem de enkelte dele af projektet, og p\u00e5 at give entrepren\u00f8ren mulighed for at pr\u00e6ge byggeprocessen ved at p\u00e5pege uhensigtsm\u00e6ssigheder i projektet. den sker endvidere med henblik p\u00e5 at afd\u00e6kke risici og forberede h\u00e5ndtering heraf samt p\u00e5 at afd\u00e6kke uklarheder og utilstr\u00e6kkeligheder i projektet. ved projektgennemgangen skal parterne udpege n\u00e6rmere bestemte arbejder eller materialer, der skal f\u00f8res tilsyn med efter ab \u00a7 21, stk. 4. stk. 3. bygherren skal forest\u00e5 projektgennemgangen. alle parter skal medvirke loyalt ved projektgennemgangen. stk. 4. bygherren skal inddrage entrepren\u00f8ren samt bygherrer\u00e5dgiver, projekteringsleder, byggeleder, sikkerhedskoordinator og andre r\u00e5dgivere, der deltager i projekterings- og udf\u00f8relsesfasen. r\u00e5dgiveren skal inddrage underr\u00e5dgivere, der har bidraget til projekteringen. bygherren skal sikre, at entrepren\u00f8ren inddrager valgte underentrepren\u00f8rer og leverand\u00f8rer, der skal udf\u00f8re entreprisen, eller som har bidraget eller skal bidrage til projekteringen. stk. 5. bygherren, r\u00e5dgiveren og entrepren\u00f8ren skal snarest muligt give meddelelse til hinanden om uhensigtsm\u00e6ssigheder, uklarheder og utilstr\u00e6kkeligheder, som de afd\u00e6kker. det samme g\u00e6lder fejl ved projektet, som de bliver opm\u00e6rksomme p\u00e5. stk. 6. entrepren\u00f8rens frems\u00e6ttelse af forslag, som bygherren implementerer, indeb\u00e6rer ikke, at entrepren\u00f8ren har p\u00e5taget sig projekteringen eller b\u00e6rer risikoen for forslaget. stk. 7. bygherren skal snarest muligt udarbejde en redeg\u00f8relse for projektgennemgangen med en beskrivelse af, hvad der har v\u00e6ret behandlet, og hvor megen tid der er brugt p\u00e5 de enkelte dele af projektet. redeg\u00f8relsen skal endvidere indeholde en beskrivelse af forhold omfattet af stk. 5 med angivelse af de foranstaltninger, der skal tr\u00e6ffes til at afb\u00f8de dem. bem\u00e6rkninger til redeg\u00f8relsens beskrivelse af den gennemf\u00f8rte proces skal snarest muligt sendes til bygherren. stk. 8. de projekterende skal snarest muligt udf\u00f8re n\u00f8dvendig opretning af deres projekt i overensstemmelse med redeg\u00f8relsen. stk. 9. r\u00e5dgiveren og bygherren skal snarest muligt give den anden part skriftlig meddelelse om sine eventuelle krav om forandring i aftalen med hensyn til pris og tid som f\u00f8lge af de foranstaltninger til afb\u00f8dning, der fremg\u00e5r af redeg\u00f8relsen. bestemmelserne i \u00a7 20, stk. 3-5, finder tilsvarende anvendelse.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 27<\/span><span class=\"nlaw-title\">Projektgennemgang<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 27. Inden udf\u00f8relsen af bygge- og anl\u00e6gsarbejdet p\u00e5begyndes, skal bygherren sammen med r\u00e5dgiver og entrepren\u00f8r gennemg\u00e5 det aftalte projekt og eventuelle projektbidrag og forslag til materialevalg fra entrepren\u00f8rer og leverand\u00f8rer. Der skal endvidere gennemf\u00f8res projektgennemgang ved senere \u00e6ndringer i projektet, hvis bygherren eller r\u00e5dgiveren vurderer, at der er behov for det.<\/p>\n<p>Stk. 2. Projektgennemgangen sker med henblik p\u00e5 at opn\u00e5 en f\u00e6lles forst\u00e5else af projektet, herunder af gr\u00e6nseflader og tidsf\u00f8lge mellem de enkelte dele af projektet, og p\u00e5 at give entrepren\u00f8ren mulighed for at pr\u00e6ge byggeprocessen ved at p\u00e5pege uhensigtsm\u00e6ssigheder i projektet. Den sker endvidere med henblik p\u00e5 at afd\u00e6kke risici og forberede h\u00e5ndtering heraf samt p\u00e5 at afd\u00e6kke uklarheder og utilstr\u00e6kkeligheder i projektet. Ved projektgennemgangen skal parterne udpege n\u00e6rmere bestemte arbejder eller materialer, der skal f\u00f8res tilsyn med efter AB \u00a7 21, stk. 4.<\/p>\n<p>Stk. 3. Bygherren skal forest\u00e5 projektgennemgangen. Alle parter skal medvirke loyalt ved projektgennemgangen.<\/p>\n<p>Stk. 4. Bygherren skal inddrage entrepren\u00f8ren samt bygherrer\u00e5dgiver, projekteringsleder, byggeleder, sikkerhedskoordinator og andre r\u00e5dgivere, der deltager i projekterings- og udf\u00f8relsesfasen. R\u00e5dgiveren skal inddrage underr\u00e5dgivere, der har bidraget til projekteringen. Bygherren skal sikre, at entrepren\u00f8ren inddrager valgte underentrepren\u00f8rer og leverand\u00f8rer, der skal udf\u00f8re entreprisen, eller som har bidraget eller skal bidrage til projekteringen.<\/p>\n<p>Stk. 5. Bygherren, r\u00e5dgiveren og entrepren\u00f8ren skal snarest muligt give meddelelse til hinanden om uhensigtsm\u00e6ssigheder, uklarheder og utilstr\u00e6kkeligheder, som de afd\u00e6kker. Det samme g\u00e6lder fejl ved projektet, som de bliver opm\u00e6rksomme p\u00e5.<\/p>\n<p>Stk. 6. Entrepren\u00f8rens frems\u00e6ttelse af forslag, som bygherren implementerer, indeb\u00e6rer ikke, at entrepren\u00f8ren har p\u00e5taget sig projekteringen eller b\u00e6rer risikoen for forslaget.<\/p>\n<p>Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt udarbejde en redeg\u00f8relse for projektgennemgangen med en beskrivelse af, hvad der har v\u00e6ret behandlet, og hvor megen tid der er brugt p\u00e5 de enkelte dele af projektet. Redeg\u00f8relsen skal endvidere indeholde en beskrivelse af forhold omfattet af stk. 5 med angivelse af de foranstaltninger, der skal tr\u00e6ffes til at afb\u00f8de dem. Bem\u00e6rkninger til redeg\u00f8relsens beskrivelse af den gennemf\u00f8rte proces skal snarest muligt sendes til bygherren.<\/p>\n<p>Stk. 8. De projekterende skal snarest muligt udf\u00f8re n\u00f8dvendig opretning af deres projekt i overensstemmelse med redeg\u00f8relsen.<\/p>\n<p>Stk. 9. R\u00e5dgiveren og bygherren skal snarest muligt give den anden part skriftlig meddelelse om sine eventuelle krav om forandring i aftalen med hensyn til pris og tid som f\u00f8lge af de foranstaltninger til afb\u00f8dning, der fremg\u00e5r af redeg\u00f8relsen. Bestemmelserne i \u00a7 20, stk. 3-5, finder tilsvarende anvendelse.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-27\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 27<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-28\" data-search=\"28 bygherrem\u00f8der \u00a7 28. bygherren udpeger den af r\u00e5dgiverne, der skal indkalde til bygherrem\u00f8der med r\u00e5dgiverne. stk. 2. p\u00e5 hvert bygherrem\u00f8de skal parterne gennemg\u00e5 og opdatere forhold omfattet af \u00a7 20, stk. 5, og gennemg\u00e5 opdateringer af ydelses- og tidsplaner, jf. \u00a7 13. stk. 3. parterne kan p\u00e5 m\u00f8derne med bindende virkning give og modtage meddelelser. meddelelser skal gengives i referatet.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 28<\/span><span class=\"nlaw-title\">Bygherrem\u00f8der<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 28. Bygherren udpeger den af r\u00e5dgiverne, der skal indkalde til bygherrem\u00f8der med r\u00e5dgiverne.<\/p>\n<p>Stk. 2. P\u00e5 hvert bygherrem\u00f8de skal parterne<\/p>\n<ol class=\"nlaw-list\">\n<li><span>a)<\/span>gennemg\u00e5 og opdatere forhold omfattet af \u00a7 20, stk. 5, og<\/li>\n<li><span>b)<\/span>gennemg\u00e5 opdateringer af ydelses- og tidsplaner, jf. \u00a7 13.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Stk. 3. Parterne kan p\u00e5 m\u00f8derne med bindende virkning give og modtage meddelelser. Meddelelser skal gengives i referatet.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-28\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 28<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-29\" data-search=\"29 projekteringsm\u00f8der \u00a7 29. ved delt r\u00e5dgivning skal projekteringslederen indkalde til projekteringsm\u00f8der med de andre r\u00e5dgivere og projekterende entrepren\u00f8rer.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 29<\/span><span class=\"nlaw-title\">Projekteringsm\u00f8der<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 29. Ved delt r\u00e5dgivning skal projekteringslederen indkalde til projekteringsm\u00f8der med de andre r\u00e5dgivere og projekterende entrepren\u00f8rer.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-29\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 29<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-30\" data-search=\"30 byggem\u00f8der \u00a7 30. byggelederen skal indkalde til byggem\u00f8der med bygherrens entrepren\u00f8rer. stk. 2. \u00e6ndringer i byggeledelsens eller fagtilsynets fuldmagt, jf. \u00a7 26, skal meddeles p\u00e5 det f\u00f8rstkommende byggem\u00f8de.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 30<\/span><span class=\"nlaw-title\">Byggem\u00f8der<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 30. Byggelederen skal indkalde til byggem\u00f8der med bygherrens entrepren\u00f8rer.<\/p>\n<p>Stk. 2. \u00c6ndringer i byggeledelsens eller fagtilsynets fuldmagt, jf. \u00a7 26, skal meddeles p\u00e5 det f\u00f8rstkommende byggem\u00f8de.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-30\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 30<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-31\" data-search=\"31 f\u00e6lles regler om bygherre-, projekterings- og byggem\u00f8der \u00a7 31. r\u00e5dgiver leder m\u00f8derne og udarbejder m\u00f8dereferater, der snarest muligt sendes til bygherren, de \u00f8vrige r\u00e5dgivere og entrepren\u00f8rerne. bygherren, entrepren\u00f8rerne og de \u00f8vrige r\u00e5dgivere har ret til at f\u00e5 indf\u00f8rt indsigelser og krav i referatet. bem\u00e6rkninger til referatet skal snarest muligt sendes til r\u00e5dgiveren og skal gengives i referatet for det f\u00f8lgende m\u00f8de.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 31<\/span><span class=\"nlaw-title\">F\u00e6lles regler om bygherre-, projekterings- og byggem\u00f8der<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 31. R\u00e5dgiver leder m\u00f8derne og udarbejder m\u00f8dereferater, der snarest muligt sendes til bygherren, de \u00f8vrige r\u00e5dgivere og entrepren\u00f8rerne. Bygherren, entrepren\u00f8rerne og de \u00f8vrige r\u00e5dgivere har ret til at f\u00e5 indf\u00f8rt indsigelser og krav i referatet. Bem\u00e6rkninger til referatet skal snarest muligt sendes til r\u00e5dgiveren og skal gengives i referatet for det f\u00f8lgende m\u00f8de.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-31\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 31<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-32\" data-search=\"32 samarbejds- og loyalitetspligt \u00a7 32. parterne skal i \u00f8vrigt samarbejde loyalt, s\u00e5ledes at fejl, forsinkelser og fordyrelser undg\u00e5s. det samme g\u00e6lder for r\u00e5dgiveren i forhold til andre r\u00e5dgivere og entrepren\u00f8ren.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 32<\/span><span class=\"nlaw-title\">Samarbejds- og loyalitetspligt<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 32. Parterne skal i \u00f8vrigt samarbejde loyalt, s\u00e5ledes at fejl, forsinkelser og fordyrelser undg\u00e5s. Det samme g\u00e6lder for r\u00e5dgiveren i forhold til andre r\u00e5dgivere og entrepren\u00f8ren.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-32\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 32<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details><\/div>\n<\/section>\n<section class=\"nlaw-chapter\" id=\"kapitel-d\">\n<div class=\"nlaw-chapter-heading\"><span>Kapitel D<\/span><\/p>\n<h2>Betaling<\/h2>\n<\/div>\n<p class=\"nlaw-practice\" style=\"margin:-4px 0 22px;padding:12px 14px;border-left:3px solid var(--blue);background:var(--wash);color:var(--muted);font-size:14px;line-height:1.55\"><strong>Fra regel til handling:<\/strong> <a style=\"color:var(--blue);font-weight:800;text-underline-offset:3px\" href=\"\/nexus-dev\/entrepriseret\/betaling\/\">Se den praktiske h\u00e5ndtering af betalingskrav \u2192<\/a><\/p>\n<div class=\"nlaw-paragraphs\">\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-33\" data-search=\"33 honorar og regulering \u00a7 33. r\u00e5dgiverens honorar skal fasts\u00e6ttes i r\u00e5dgivningsaftalen. honoraret kan fasts\u00e6ttes som et fast honorar, honorar efter medg\u00e5et tid, honorar efter byggeudgift, eller en kombination af forskellige honorarformer. stk. 2. er der ikke i r\u00e5dgivningsaftalen fastsat en honorarform for opgavens l\u00f8sning, skal r\u00e5dgiveren honoreres efter medg\u00e5et tid. stk. 3. for den del af ydelsen, der udf\u00f8res efter 12 m\u00e5neder fra tilbudsdagen, reguleres fast honorar og aftalte timepriser efter det indeks, der er aftalt, eller som \u2013 i mangel af aftale \u2013 m\u00e5 anses for relevant for ydelsen. stk. 4. er r\u00e5dgiverens timepris ikke fastsat i r\u00e5dgivningsaftalen, skal betalingen ske p\u00e5 grundlag af r\u00e5dgiverens s\u00e6dvanlige timepris for tilsvarende opgaver, der ikke m\u00e5 v\u00e6re urimelig. stk. 5. ved betaling efter medg\u00e5et tid skal r\u00e5dgiveren efter anmodning give et overslag over honorar, udl\u00e6g og udgifter og snarest muligt give meddelelse til bygherren, hvis der er grund til at antage, at overslaget vil blive overskredet. stk. 6. ved honorar efter byggeudgift beregnes honoraret som en procentdel af byggeudgiften. det skal i r\u00e5dgivningsaftalen beskrives, hvilke udgifter byggeudgiften omfatter, og p\u00e5 hvilket grundlag byggeudgiften opg\u00f8res, herunder indeksering. stk. 7. honoraret omfatter ikke udgifter til fremstilling af fysiske modeller, til reproduktion og mangfoldigg\u00f8relse af tegningsmateriale, beskrivelser, fotografier og andet materiale til belysning af opgaven, til specialister engageret efter aftale med bygherren samt til afgifter for de til sagens gennemf\u00f8relse n\u00f8dvendige attester mv. regninger for s\u00e5danne udgifter anvises af r\u00e5dgiveren. hvis r\u00e5dgiveren efter aftale med bygherren betaler tredjemand, refunderer bygherren betalingen med et till\u00e6g p\u00e5 5 %. stk. 8. honoraret omfatter alle r\u00e5dgiverens \u00f8vrige udgifter til opgavens l\u00f8sning, bortset fra udgifter, som bygherren efter aftale skal betale udover honoraret.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 33<\/span><span class=\"nlaw-title\">Honorar og regulering<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 33. R\u00e5dgiverens honorar skal fasts\u00e6ttes i r\u00e5dgivningsaftalen. Honoraret kan fasts\u00e6ttes som<\/p>\n<ol class=\"nlaw-list\">\n<li><span>a)<\/span>et fast honorar,<\/li>\n<li><span>b)<\/span>honorar efter medg\u00e5et tid,<\/li>\n<li><span>c)<\/span>honorar efter byggeudgift, eller<\/li>\n<li><span>d)<\/span>en kombination af forskellige honorarformer.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Stk. 2. Er der ikke i r\u00e5dgivningsaftalen fastsat en honorarform for opgavens l\u00f8sning, skal r\u00e5dgiveren honoreres efter medg\u00e5et tid.<\/p>\n<p>Stk. 3. For den del af ydelsen, der udf\u00f8res efter 12 m\u00e5neder fra tilbudsdagen, reguleres fast honorar og aftalte timepriser efter det indeks, der er aftalt, eller som \u2013 i mangel af aftale \u2013 m\u00e5 anses for relevant for ydelsen.<\/p>\n<p>Stk. 4. Er r\u00e5dgiverens timepris ikke fastsat i r\u00e5dgivningsaftalen, skal betalingen ske p\u00e5 grundlag af r\u00e5dgiverens s\u00e6dvanlige timepris for tilsvarende opgaver, der ikke m\u00e5 v\u00e6re urimelig.<\/p>\n<p>Stk. 5. Ved betaling efter medg\u00e5et tid skal r\u00e5dgiveren efter anmodning give et overslag over honorar, udl\u00e6g og udgifter og snarest muligt give meddelelse til bygherren, hvis der er grund til at antage, at overslaget vil blive overskredet.<\/p>\n<p>Stk. 6. Ved honorar efter byggeudgift beregnes honoraret som en procentdel af byggeudgiften. Det skal i r\u00e5dgivningsaftalen beskrives, hvilke udgifter byggeudgiften omfatter, og p\u00e5 hvilket grundlag byggeudgiften opg\u00f8res, herunder indeksering.<\/p>\n<p>Stk. 7. Honoraret omfatter ikke udgifter til fremstilling af fysiske modeller, til reproduktion og mangfoldigg\u00f8relse af tegningsmateriale, beskrivelser, fotografier og andet materiale til belysning af opgaven, til specialister engageret efter aftale med bygherren samt til afgifter for de til sagens gennemf\u00f8relse n\u00f8dvendige attester mv. Regninger for s\u00e5danne udgifter anvises af r\u00e5dgiveren. Hvis r\u00e5dgiveren efter aftale med bygherren betaler tredjemand, refunderer bygherren betalingen med et till\u00e6g p\u00e5 5 %.<\/p>\n<p>Stk. 8. Honoraret omfatter alle r\u00e5dgiverens \u00f8vrige udgifter til opgavens l\u00f8sning, bortset fra udgifter, som bygherren efter aftale skal betale udover honoraret.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-33\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 33<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-34\" data-search=\"34 betaling og tilbagehold \u00a7 34. efter skriftlig anmodning til bygherren har r\u00e5dgiveren \u00e9n gang hver m\u00e5ned ret til betaling for udf\u00f8rte ydelser mv. stk. 2. det kan aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan i stedet for betaling efter stk. 1. betalingsplanen f\u00f8lger den aftalte hovedtidsplan og fasts\u00e6tter, til hvilke tidspunkter honoraret skal udbetales. betalingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke stadier og med hvilke bel\u00f8b honoraret skal udbetales. r\u00e5dgiveren har efter anmodning ret til betaling til de aftalte tidspunkter mv., forudsat at den ydelse, betalingen ang\u00e5r, er pr\u00e6steret. stk. 3. hvis betalingstidspunktet for et ekstraarbejde ikke er aftalt, kan r\u00e5dgiveren kr\u00e6ve betaling efter reglen i stk. 1. betaling skal kr\u00e6ves inden rimelig tid efter, at ekstraarbejderne er udf\u00f8rt, medmindre s\u00e6rlige forhold g\u00f8r, at det ikke er muligt at afregne dem. stk. 4. r\u00e5dgiveren kan kr\u00e6ve afholdte udl\u00e6g betalt m\u00e5nedsvis bagud. stk. 5. snarest muligt efter opgavens afslutning sender r\u00e5dgiveren en endelig og fuldst\u00e6ndig slutopg\u00f8relse til bygherren, herunder over tilgodehavender for alle ekstraarbejder. efter bygherren har modtaget slutopg\u00f8relsen, kan r\u00e5dgiveren ikke fremkomme med yderligere krav - bortset fra s\u00e5danne, der er taget konkret forbehold om i slutopg\u00f8relsen. stk. 6. finder bygherren, at et kr\u00e6vet bel\u00f8b ikke er forfaldent, skal bygherren straks skriftligt give r\u00e5dgiveren begrundet meddelelse herom. stk. 7. hvis parterne er uenige om en opg\u00f8relse, skal bygherren betale den del af bel\u00f8bet, som bygherren ikke bestrider at skylde. stk. 8. bygherren kan tilbageholde et rimeligt bel\u00f8b til sikkerhed for afhj\u00e6lpning af mangler, der er p\u00e5talt ved leveringen af en fase, jf. \u00a7 11. bel\u00f8bet skal betales til r\u00e5dgiveren uden ugrundet ophold, n\u00e5r manglerne er afhjulpet.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 34<\/span><span class=\"nlaw-title\">Betaling og tilbagehold<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 34. Efter skriftlig anmodning til bygherren har r\u00e5dgiveren \u00e9n gang hver m\u00e5ned ret til betaling for udf\u00f8rte ydelser mv.<\/p>\n<p>Stk. 2. Det kan aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan i stedet for betaling efter stk. 1. Betalingsplanen f\u00f8lger den aftalte hovedtidsplan og fasts\u00e6tter, til hvilke tidspunkter honoraret skal udbetales. Betalingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke stadier og med hvilke bel\u00f8b honoraret skal udbetales. R\u00e5dgiveren har efter anmodning ret til betaling til de aftalte tidspunkter mv., forudsat at den ydelse, betalingen ang\u00e5r, er pr\u00e6steret.<\/p>\n<p>Stk. 3. Hvis betalingstidspunktet for et ekstraarbejde ikke er aftalt, kan r\u00e5dgiveren kr\u00e6ve betaling efter reglen i stk. 1. Betaling skal kr\u00e6ves inden rimelig tid efter, at ekstraarbejderne er udf\u00f8rt, medmindre s\u00e6rlige forhold g\u00f8r, at det ikke er muligt at afregne dem.<\/p>\n<p>Stk. 4. R\u00e5dgiveren kan kr\u00e6ve afholdte udl\u00e6g betalt m\u00e5nedsvis bagud.<\/p>\n<p>Stk. 5. Snarest muligt efter opgavens afslutning sender r\u00e5dgiveren en endelig og fuldst\u00e6ndig slutopg\u00f8relse til bygherren, herunder over tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter bygherren har modtaget slutopg\u00f8relsen, kan r\u00e5dgiveren ikke fremkomme med yderligere krav &#8211; bortset fra s\u00e5danne, der er taget konkret forbehold om i slutopg\u00f8relsen.<\/p>\n<p>Stk. 6. Finder bygherren, at et kr\u00e6vet bel\u00f8b ikke er forfaldent, skal bygherren straks skriftligt give r\u00e5dgiveren begrundet meddelelse herom.<\/p>\n<p>Stk. 7. Hvis parterne er uenige om en opg\u00f8relse, skal bygherren betale den del af bel\u00f8bet, som bygherren ikke bestrider at skylde.<\/p>\n<p>Stk. 8. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt bel\u00f8b til sikkerhed for afhj\u00e6lpning af mangler, der er p\u00e5talt ved leveringen af en fase, jf. \u00a7 11. Bel\u00f8bet skal betales til r\u00e5dgiveren uden ugrundet ophold, n\u00e5r manglerne er afhjulpet.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-34\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 34<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-35\" data-search=\"35 forfaldstid, betalingsfrist og forrentning \u00a7 35. r\u00e5dgiverens krav efter \u00a7 34 forfalder til betaling ved bygherrens modtagelse af anmodning om betaling og skal betales senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen. stk. 2. r\u00e5dgiverens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. fristen i stk. 1 er l\u00f8bedage.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 35<\/span><span class=\"nlaw-title\">Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 35. R\u00e5dgiverens krav efter \u00a7 34 forfalder til betaling ved bygherrens modtagelse af anmodning om betaling og skal betales senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen.<\/p>\n<p>Stk. 2. R\u00e5dgiverens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1 er l\u00f8bedage.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-35\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 35<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-36\" data-search=\"36 r\u00e5dgiverens ret til at standse arbejdet \u00a7 36. hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent bel\u00f8b ved betalingsfristens udl\u00f8b, kan r\u00e5dgiveren efter skriftligt varsel p\u00e5 5 arbejdsdage standse opgaven. stk. 2. r\u00e5dgiveren kan endvidere straks standse opgaven, hvis bygherren erkl\u00e6res konkurs eller tages under rekonstruktionsbehandling, eller hvis bygherrens \u00f8konomiske forhold i \u00f8vrigt viser sig at v\u00e6re s\u00e5danne, at denne m\u00e5 antages at v\u00e6re ude af stand til at opfylde r\u00e5dgivningsaftalen. det er en betingelse, at bygherren ikke har stillet betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af aftalen. hvis bygherren straks stiller s\u00e5dan sikkerhed, skal r\u00e5dgiveren genoptage arbejdet.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 36<\/span><span class=\"nlaw-title\">R\u00e5dgiverens ret til at standse arbejdet<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 36. Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent bel\u00f8b ved betalingsfristens udl\u00f8b, kan r\u00e5dgiveren efter skriftligt varsel p\u00e5 5 arbejdsdage standse opgaven.<\/p>\n<p>Stk. 2. R\u00e5dgiveren kan endvidere straks standse opgaven, hvis bygherren erkl\u00e6res konkurs eller tages under rekonstruktionsbehandling, eller hvis bygherrens \u00f8konomiske forhold i \u00f8vrigt viser sig at v\u00e6re s\u00e5danne, at denne m\u00e5 antages at v\u00e6re ude af stand til at opfylde r\u00e5dgivningsaftalen. Det er en betingelse, at bygherren ikke har stillet betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af aftalen. Hvis bygherren straks stiller s\u00e5dan sikkerhed, skal r\u00e5dgiveren genoptage arbejdet.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-36\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 36<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details><\/div>\n<\/section>\n<section class=\"nlaw-chapter\" id=\"kapitel-e\">\n<div class=\"nlaw-chapter-heading\"><span>Kapitel E<\/span><\/p>\n<h2>Immaterielle rettigheder<\/h2>\n<\/div>\n<div class=\"nlaw-paragraphs\">\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-37\" data-search=\"37 immaterielle rettigheder \u00a7 37. bygherren er berettiget til at anvende det materiale, som er udarbejdet for opgavens l\u00f8sning, herunder en digital bygningsmodel og andre digitale data. ved bygge- og anl\u00e6gsarbejder indeb\u00e6rer dette en ret til at gennemf\u00f8re projektet samt til senere at drive, vedligeholde, ombygge og bygge til den opf\u00f8rte bygning eller anl\u00e6g. stk. 2. bygherren har ret til at anvende \u00f8vrigt materiale, herunder registrering af eksisterende forhold, analyser, beregninger og andet materiale, som alene indeholder foruds\u00e6tningerne for opgavens l\u00f8sning. stk. 3. r\u00e5dgiveren har i \u00f8vrigt alle rettigheder over sine id\u00e9er og det materiale, som r\u00e5dgiveren har udarbejdet, herunder digitale bygningsmodeller og andre digitale data. stk. 4. r\u00e5dgiveren m\u00e5 ikke uden bygherrens samtykke offentligg\u00f8re det af r\u00e5dgiveren udarbejdede materiale eller dele heraf, f\u00f8r opgaven er l\u00f8st, medmindre andet er bestemt. hvis bygherren vil offentligg\u00f8re et materiale, r\u00e5dgiveren har udarbejdet, skal bygherren forel\u00e6gge r\u00e5dgiveren formen for offentligg\u00f8relsen, inden offentligg\u00f8relsen finder sted. stk. 5. ved offentlig gengivelse af det af r\u00e5dgiveren udarbejdede materiale eller dele heraf, s\u00e5vel som ved offentlig gengivelse af bygninger eller anl\u00e6g, hvortil r\u00e5dgiverens materiale er anvendt, skal r\u00e5dgiverens navn anf\u00f8res.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 37<\/span><span class=\"nlaw-title\">Immaterielle rettigheder<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 37. Bygherren er berettiget til at anvende det materiale, som er udarbejdet for opgavens l\u00f8sning, herunder en digital bygningsmodel og andre digitale data. Ved bygge- og anl\u00e6gsarbejder indeb\u00e6rer dette en ret til at gennemf\u00f8re projektet samt til senere at drive, vedligeholde, ombygge og bygge til den opf\u00f8rte bygning eller anl\u00e6g.<\/p>\n<p>Stk. 2. Bygherren har ret til at anvende \u00f8vrigt materiale, herunder registrering af eksisterende forhold, analyser, beregninger og andet materiale, som alene indeholder foruds\u00e6tningerne for opgavens l\u00f8sning.<\/p>\n<p>Stk. 3. R\u00e5dgiveren har i \u00f8vrigt alle rettigheder over sine id\u00e9er og det materiale, som r\u00e5dgiveren har udarbejdet, herunder digitale bygningsmodeller og andre digitale data.<\/p>\n<p>Stk. 4. R\u00e5dgiveren m\u00e5 ikke uden bygherrens samtykke offentligg\u00f8re det af r\u00e5dgiveren udarbejdede materiale eller dele heraf, f\u00f8r opgaven er l\u00f8st, medmindre andet er bestemt. Hvis bygherren vil offentligg\u00f8re et materiale, r\u00e5dgiveren har udarbejdet, skal bygherren forel\u00e6gge r\u00e5dgiveren formen for offentligg\u00f8relsen, inden offentligg\u00f8relsen finder sted.<\/p>\n<p>Stk. 5. Ved offentlig gengivelse af det af r\u00e5dgiveren udarbejdede materiale eller dele heraf, s\u00e5vel som ved offentlig gengivelse af bygninger eller anl\u00e6g, hvortil r\u00e5dgiverens materiale er anvendt, skal r\u00e5dgiverens navn anf\u00f8res.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-37\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 37<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details><\/div>\n<\/section>\n<section class=\"nlaw-chapter\" id=\"kapitel-f\">\n<div class=\"nlaw-chapter-heading\"><span>Kapitel F<\/span><\/p>\n<h2>Tidsfristforl\u00e6ngelse og forsinkelse<\/h2>\n<\/div>\n<p class=\"nlaw-practice\" style=\"margin:-4px 0 22px;padding:12px 14px;border-left:3px solid var(--blue);background:var(--wash);color:var(--muted);font-size:14px;line-height:1.55\"><strong>Fra regel til handling:<\/strong> <a style=\"color:var(--blue);font-weight:800;text-underline-offset:3px\" href=\"\/nexus-dev\/entrepriseret\/forsinkelse-dagbod-og-tidsfristforlaengelse\/\">Se den praktiske side af tidsfristforl\u00e6ngelse og forsinkelse \u2192<\/a><\/p>\n<div class=\"nlaw-paragraphs\">\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-38\" data-search=\"38 r\u00e5dgivers ret til tidsfristforl\u00e6ngelse \u00a7 38. r\u00e5dgiveren har ret til forl\u00e6ngelse af tidsfrister, n\u00e5r opgavens l\u00f8sning forsinkes som f\u00f8lge af \u00e6ndringer i opgaven, som kr\u00e6ves af bygherren, jf. \u00a7 18, bygherrens forhold eller anden r\u00e5dgivers eller entrepren\u00f8rs forsinkelse, krig, us\u00e6dvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, h\u00e6rv\u00e6rk eller tilsvarende forhold, der opst\u00e5r uden r\u00e5dgiverens skyld, og som r\u00e5dgiveren ikke er herre over, myndigheders manglende godkendelser, beslutninger, svar eller manglende pr\u00e6station af materiale eller ydelser inden for de i r\u00e5dgivningsaftalen aftalte tidsfrister, offentlige p\u00e5bud eller forbud, som ikke skyldes r\u00e5dgiverens forhold, eller r\u00e5dgivers omprojektering efter \u00a7 46, stk. 1. stk. 2. r\u00e5dgiveren skal s\u00f8ge forsinkelsen undg\u00e5et eller begr\u00e6nset ved s\u00e5danne dispositioner, som med rimelighed kan kr\u00e6ves. stk. 3. hvis r\u00e5dgiveren indser, at der vil indtr\u00e6de forsinkelse, skal r\u00e5dgiveren snarest muligt give skriftlig meddelelse til bygherren om det. stk. 4. anser r\u00e5dgiveren sig berettiget til forl\u00e6ngelse af en frist, skal r\u00e5dgiveren snarest muligt give bygherren skriftlig meddelelse om den kr\u00e6vede tidsfristforl\u00e6ngelse og \u00e5rsagen dertil. bygherren skal svare i overensstemmelse med \u00a7 20, stk. 3.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 38<\/span><span class=\"nlaw-title\">R\u00e5dgivers ret til tidsfristforl\u00e6ngelse<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 38. R\u00e5dgiveren har ret til forl\u00e6ngelse af tidsfrister, n\u00e5r opgavens l\u00f8sning forsinkes som f\u00f8lge af<\/p>\n<ol class=\"nlaw-list\">\n<li><span>a)<\/span>\u00e6ndringer i opgaven, som kr\u00e6ves af bygherren, jf. \u00a7 18,<\/li>\n<li><span>b)<\/span>bygherrens forhold eller anden r\u00e5dgivers eller entrepren\u00f8rs forsinkelse,<\/li>\n<li><span>c)<\/span>krig, us\u00e6dvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, h\u00e6rv\u00e6rk eller tilsvarende forhold, der opst\u00e5r uden r\u00e5dgiverens skyld, og som r\u00e5dgiveren ikke er herre over,<\/li>\n<li><span>d)<\/span>myndigheders manglende godkendelser, beslutninger, svar eller manglende pr\u00e6station af materiale eller ydelser inden for de i r\u00e5dgivningsaftalen aftalte tidsfrister,<\/li>\n<li><span>e)<\/span>offentlige p\u00e5bud eller forbud, som ikke skyldes r\u00e5dgiverens forhold, eller<\/li>\n<li><span>f)<\/span>r\u00e5dgivers omprojektering efter \u00a7 46, stk. 1.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Stk. 2. R\u00e5dgiveren skal s\u00f8ge forsinkelsen undg\u00e5et eller begr\u00e6nset ved s\u00e5danne dispositioner, som med rimelighed kan kr\u00e6ves.<\/p>\n<p>Stk. 3. Hvis r\u00e5dgiveren indser, at der vil indtr\u00e6de forsinkelse, skal r\u00e5dgiveren snarest muligt give skriftlig meddelelse til bygherren om det.<\/p>\n<p>Stk. 4. Anser r\u00e5dgiveren sig berettiget til forl\u00e6ngelse af en frist, skal r\u00e5dgiveren snarest muligt give bygherren skriftlig meddelelse om den kr\u00e6vede tidsfristforl\u00e6ngelse og \u00e5rsagen dertil. Bygherren skal svare i overensstemmelse med \u00a7 20, stk. 3.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-38\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 38<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-39\" data-search=\"39 r\u00e5dgiverens h\u00e6ftelse ved forsinkelse \u00a7 39. forsinkelse, som ikke giver r\u00e5dgiveren ret til tidsfristforl\u00e6ngelse, er ansvarsp\u00e5dragende. stk. 2. hvis der er fastsat dagbod eller andre s\u00e6rlige sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses herudover. stk. 3. skal dagbod beregnes som en br\u00f8kdel af kontraktsummen pr. dag, beregnes den af kontraktsummen uden moms pr. p\u00e5begyndt arbejdsdag. dagbod forfalder til betaling p\u00e5 den dag, hvor ydelsen er pr\u00e6steret. stk. 4. overskridelse af en frist udl\u00f8ser alene krav p\u00e5 dagbod, hvis fristen og dagboden klart fremg\u00e5r af aftalen, hvis der l\u00f8bende er foretaget notering af overskridelsen af fristen, s\u00e5ledes som den m\u00e5tte v\u00e6re \u00e6ndret ved en fristforl\u00e6ngelse, og hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren er blevet bekendt med, at fristen vil blive overskredet, har meddelt, at bygherren vil kr\u00e6ve dagbod og fra hvilket tidspunkt. stk. 5. dagbod for overskridelse af en anden frist end afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun kr\u00e6ves, hvis fristen er fastsat for at sikre f\u00e6rdigg\u00f8relse af en aktivitet, der er afg\u00f8rende for byggeprocessen eller andre v\u00e6sentlige forhold. stk. 6. r\u00e5dgiverens samlede betaling af dagbod kan h\u00f8jst udg\u00f8re 10 % af r\u00e5dgiverens honorar. stk. 7. er der ikke fastsat dagbod eller andre s\u00e6rlige sanktionsbestemmelser, opg\u00f8res bygherrens tab efter dansk rets almindelige regler, jf. dog \u00a7 50 om ansvarsbegr\u00e6nsning.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 39<\/span><span class=\"nlaw-title\">R\u00e5dgiverens h\u00e6ftelse ved forsinkelse<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 39. Forsinkelse, som ikke giver r\u00e5dgiveren ret til tidsfristforl\u00e6ngelse, er ansvarsp\u00e5dragende.<\/p>\n<p>Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre s\u00e6rlige sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses herudover.<\/p>\n<p>Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en br\u00f8kdel af kontraktsummen pr. dag, beregnes den af kontraktsummen uden moms pr. p\u00e5begyndt arbejdsdag. Dagbod forfalder til betaling p\u00e5 den dag, hvor ydelsen er pr\u00e6steret.<\/p>\n<p>Stk. 4. Overskridelse af en frist udl\u00f8ser alene krav p\u00e5 dagbod,<\/p>\n<ol class=\"nlaw-list\">\n<li><span>a)<\/span>hvis fristen og dagboden klart fremg\u00e5r af aftalen,<\/li>\n<li><span>b)<\/span>hvis der l\u00f8bende er foretaget notering af overskridelsen af fristen, s\u00e5ledes som den m\u00e5tte v\u00e6re \u00e6ndret ved en fristforl\u00e6ngelse, og<\/li>\n<li><span>c)<\/span>hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren er blevet bekendt med, at fristen vil blive overskredet, har meddelt, at bygherren vil kr\u00e6ve dagbod og fra hvilket tidspunkt.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden frist end afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun kr\u00e6ves, hvis fristen er fastsat for at sikre f\u00e6rdigg\u00f8relse af en aktivitet, der er afg\u00f8rende for byggeprocessen eller andre v\u00e6sentlige forhold.<\/p>\n<p>Stk. 6. R\u00e5dgiverens samlede betaling af dagbod kan h\u00f8jst udg\u00f8re 10 % af r\u00e5dgiverens honorar.<\/p>\n<p>Stk. 7. Er der ikke fastsat dagbod eller andre s\u00e6rlige sanktionsbestemmelser, opg\u00f8res bygherrens tab efter dansk rets almindelige regler, jf. dog \u00a7 50 om ansvarsbegr\u00e6nsning.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-39\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 39<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-40\" data-search=\"40 bygherrens ret til tidsfristforl\u00e6ngelse \u00a7 40. bygherren har ret til forl\u00e6ngelse af tidsfrister, n\u00e5r bygherrens ydelser eller beslutninger forsinkes som f\u00f8lge af krig, us\u00e6dvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, h\u00e6rv\u00e6rk eller tilsvarende forhold, der opst\u00e5r uden bygherrens skyld, og som bygherren ikke er herre over, myndigheders manglende godkendelser, beslutninger eller svar eller manglende pr\u00e6station af ydelser inden for de i r\u00e5dgivningsaftalen aftalte tidsfrister, eller offentlige p\u00e5bud eller forbud, som ikke skyldes bygherrens egne forhold. stk. 2. bygherren skal s\u00f8ge forsinkelsen undg\u00e5et eller begr\u00e6nset ved s\u00e5danne dispositioner, som med rimelighed kan kr\u00e6ves. stk. 3. hvis bygherren indser, at der vil indtr\u00e6de forsinkelse, skal bygherren snarest muligt give skriftlig meddelelse til r\u00e5dgiveren om det. stk. 4. anser bygherren sig berettiget til forl\u00e6ngelse af en frist, skal bygherren snarest muligt give r\u00e5dgiveren skriftlig meddelelse om den kr\u00e6vede tidsfristforl\u00e6ngelse og \u00e5rsagen dertil. r\u00e5dgiveren skal svare i overensstemmelse med \u00a7 20, stk. 3.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 40<\/span><span class=\"nlaw-title\">Bygherrens ret til tidsfristforl\u00e6ngelse<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 40. Bygherren har ret til forl\u00e6ngelse af tidsfrister, n\u00e5r bygherrens ydelser eller beslutninger forsinkes som f\u00f8lge af<\/p>\n<ol class=\"nlaw-list\">\n<li><span>a)<\/span>krig, us\u00e6dvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, h\u00e6rv\u00e6rk eller tilsvarende forhold, der opst\u00e5r uden bygherrens skyld, og som bygherren ikke er herre over,<\/li>\n<li><span>b)<\/span>myndigheders manglende godkendelser, beslutninger eller svar eller manglende pr\u00e6station af ydelser inden for de i r\u00e5dgivningsaftalen aftalte tidsfrister, eller<\/li>\n<li><span>c)<\/span>offentlige p\u00e5bud eller forbud, som ikke skyldes bygherrens egne forhold.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Stk. 2. Bygherren skal s\u00f8ge forsinkelsen undg\u00e5et eller begr\u00e6nset ved s\u00e5danne dispositioner, som med rimelighed kan kr\u00e6ves.<\/p>\n<p>Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil indtr\u00e6de forsinkelse, skal bygherren snarest muligt give skriftlig meddelelse til r\u00e5dgiveren om det.<\/p>\n<p>Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget til forl\u00e6ngelse af en frist, skal bygherren snarest muligt give r\u00e5dgiveren skriftlig meddelelse om den kr\u00e6vede tidsfristforl\u00e6ngelse og \u00e5rsagen dertil. R\u00e5dgiveren skal svare i overensstemmelse med \u00a7 20, stk. 3.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-40\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 40<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-41\" data-search=\"41 bygherrens h\u00e6ftelse ved forsinkelse \u00a7 41. forsinkelse, som ikke giver bygherren ret til tidsfristforl\u00e6ngelse, er ansvarsp\u00e5dragende.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 41<\/span><span class=\"nlaw-title\">Bygherrens h\u00e6ftelse ved forsinkelse<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 41. Forsinkelse, som ikke giver bygherren ret til tidsfristforl\u00e6ngelse, er ansvarsp\u00e5dragende.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-41\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 41<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details><\/div>\n<\/section>\n<section class=\"nlaw-chapter\" id=\"kapitel-g\">\n<div class=\"nlaw-chapter-heading\"><span>Kapitel G<\/span><\/p>\n<h2>Mangler<\/h2>\n<\/div>\n<p class=\"nlaw-practice\" style=\"margin:-4px 0 22px;padding:12px 14px;border-left:3px solid var(--blue);background:var(--wash);color:var(--muted);font-size:14px;line-height:1.55\"><strong>Fra regel til handling:<\/strong> <a style=\"color:var(--blue);font-weight:800;text-underline-offset:3px\" href=\"\/nexus-dev\/byggejura-i-praksis\/projektfejl-hvem-haefter-byggeri\/\">Se, hvordan projekteringsfejl, ansvar og bevis h\u00e6nger sammen \u2192<\/a><\/p>\n<div class=\"nlaw-paragraphs\">\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-42\" data-search=\"42 mangelbegreb \u00a7 42. er opgaven ikke udf\u00f8rt i overensstemmelse med \u00a7 9, stk. 1, foreligger der en mangel.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 42<\/span><span class=\"nlaw-title\">Mangelbegreb<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 42. Er opgaven ikke udf\u00f8rt i overensstemmelse med \u00a7 9, stk. 1, foreligger der en mangel.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-42\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 42<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-43\" data-search=\"43 afhj\u00e6lpning \u00a7 43. r\u00e5dgiveren har pligt og ret til at afhj\u00e6lpe mangler, der p\u00e5vises ved leveringen af de enkelte faser efter \u00a7 11 eller senere. stk. 2. bygherren skal skriftligt fasts\u00e6tte en frist for afhj\u00e6lpning af p\u00e5viste mangler under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i \u00f8vrigt. r\u00e5dgiveren skal give bygherren skriftlig meddelelse, n\u00e5r manglerne er afhjulpet. stk. 3. hvis bygherren efter udl\u00f8bet af fristen n\u00e6vnt i stk. 2 \u2013 eller efter at r\u00e5dgiveren har meddelt, at afhj\u00e6lpning har fundet sted \u2013 finder, at manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele r\u00e5dgiveren, hvilke mangler der stadig p\u00e5ber\u00e5bes. bygherren kan undlade denne varsling, hvis afhj\u00e6lpningen er p\u00e5kr\u00e6vet under udf\u00f8relsen. stk. 4. bygherren har herefter ret til at lade de p\u00e5ber\u00e5bte mangler udbedre for r\u00e5dgiverens regning (udbedringsgodtg\u00f8relse) eller til afslag i honoraret, jf. \u00a7 48. hvis r\u00e5dgiveren har s\u00f8gt at afhj\u00e6lpe alle de tidligere p\u00e5ber\u00e5bte mangler, og de mangler, der fortsat p\u00e5ber\u00e5bes, kun udg\u00f8r en mindre del deraf, er r\u00e5dgiveren dog, uanset 1. pkt., berettiget til at afhj\u00e6lpe disse, hvis afhj\u00e6lpningen iv\u00e6rks\u00e6ttes straks efter bygherrens meddelelse efter stk. 3.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 43<\/span><span class=\"nlaw-title\">Afhj\u00e6lpning<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 43. R\u00e5dgiveren har pligt og ret til at afhj\u00e6lpe mangler, der p\u00e5vises ved leveringen af de enkelte faser efter \u00a7 11 eller senere.<\/p>\n<p>Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fasts\u00e6tte en frist for afhj\u00e6lpning af p\u00e5viste mangler under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i \u00f8vrigt. R\u00e5dgiveren skal give bygherren skriftlig meddelelse, n\u00e5r manglerne er afhjulpet.<\/p>\n<p>Stk. 3. Hvis bygherren efter udl\u00f8bet af fristen n\u00e6vnt i stk. 2 \u2013 eller efter at r\u00e5dgiveren har meddelt, at afhj\u00e6lpning har fundet sted \u2013 finder, at manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele r\u00e5dgiveren, hvilke mangler der stadig p\u00e5ber\u00e5bes. Bygherren kan undlade denne varsling, hvis afhj\u00e6lpningen er p\u00e5kr\u00e6vet under udf\u00f8relsen.<\/p>\n<p>Stk. 4. Bygherren har herefter ret til at lade de p\u00e5ber\u00e5bte mangler udbedre for r\u00e5dgiverens regning (udbedringsgodtg\u00f8relse) eller til afslag i honoraret, jf. \u00a7 48. Hvis r\u00e5dgiveren har s\u00f8gt at afhj\u00e6lpe alle de tidligere p\u00e5ber\u00e5bte mangler, og de mangler, der fortsat p\u00e5ber\u00e5bes, kun udg\u00f8r en mindre del deraf, er r\u00e5dgiveren dog, uanset 1. pkt., berettiget til at afhj\u00e6lpe disse, hvis afhj\u00e6lpningen iv\u00e6rks\u00e6ttes straks efter bygherrens meddelelse efter stk. 3.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-43\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 43<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-44\" data-search=\"44 bortfald af r\u00e5dgiverens afhj\u00e6lpningsret \u00a7 44. r\u00e5dgiverens afhj\u00e6lpningsret bortfalder, hvis afhj\u00e6lpningen ikke i tilstr\u00e6kkelig grad kan tilgodese bygherrens interesser.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 44<\/span><span class=\"nlaw-title\">Bortfald af r\u00e5dgiverens afhj\u00e6lpningsret<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 44. R\u00e5dgiverens afhj\u00e6lpningsret bortfalder, hvis afhj\u00e6lpningen ikke i tilstr\u00e6kkelig grad kan tilgodese bygherrens interesser.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-44\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 44<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-45\" data-search=\"45 bortfald af r\u00e5dgiverens afhj\u00e6lpningspligt \u00a7 45. r\u00e5dgiverens afhj\u00e6lpningspligt og bygherrens adgang til at foretage udbedring for r\u00e5dgiverens regning, jf. \u00a7 43, bortfalder, hvis afhj\u00e6lpning er forbundet med uforholdsm\u00e6ssigt store udgifter. ved bed\u00f8mmelsen heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. bygherren bevarer i alle tilf\u00e6lde retten til afslag, jf. \u00a7 48.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 45<\/span><span class=\"nlaw-title\">Bortfald af r\u00e5dgiverens afhj\u00e6lpningspligt<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 45. R\u00e5dgiverens afhj\u00e6lpningspligt og bygherrens adgang til at foretage udbedring for r\u00e5dgiverens regning, jf. \u00a7 43, bortfalder, hvis afhj\u00e6lpning er forbundet med uforholdsm\u00e6ssigt store udgifter. Ved bed\u00f8mmelsen heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer i alle tilf\u00e6lde retten til afslag, jf. \u00a7 48.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-45\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 45<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-46\" data-search=\"46 omprojektering \u00a7 46. hvis r\u00e5dgiveren skal udf\u00f8re budgettering, og budgettet baseret p\u00e5 entrepren\u00f8rens tilbud overskrider det senest opdaterede og godkendte budget, kan bygherren kr\u00e6ve, at r\u00e5dgiveren foretager omprojektering uden vederlag (besparelseskatalog). dette g\u00e6lder dog ikke, hvis r\u00e5dgiver sandsynligg\u00f8r, at r\u00e5dgiver ikke burde have forudset overskridelsen, eller omprojekteringen er forbundet med uforholdsm\u00e6ssigt store udgifter. stk. 2. r\u00e5dgiveren skal tillige efter p\u00e5krav foretage vederlagsfri omprojektering, hvis bygherren i udf\u00f8relsesfasen er n\u00f8dsaget til og har mulighed for at foretage besparelser i projektet for at undg\u00e5 budgetoverskridelser p\u00e5 grund af n\u00f8dvendige ekstraarbejder som f\u00f8lge af r\u00e5dgiverens projekteringsfejl og\/eller -mangler. dette g\u00e6lder dog ikke, hvis omprojekteringen er forbundet med uforholdsm\u00e6ssigt store udgifter.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 46<\/span><span class=\"nlaw-title\">Omprojektering<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 46. Hvis r\u00e5dgiveren skal udf\u00f8re budgettering, og budgettet baseret p\u00e5 entrepren\u00f8rens tilbud overskrider det senest opdaterede og godkendte budget, kan bygherren kr\u00e6ve, at r\u00e5dgiveren foretager omprojektering uden vederlag (besparelseskatalog). Dette g\u00e6lder dog ikke, hvis r\u00e5dgiver sandsynligg\u00f8r, at r\u00e5dgiver ikke burde have forudset overskridelsen, eller omprojekteringen er forbundet med uforholdsm\u00e6ssigt store udgifter.<\/p>\n<p>Stk. 2. R\u00e5dgiveren skal tillige efter p\u00e5krav foretage vederlagsfri omprojektering, hvis bygherren i udf\u00f8relsesfasen er n\u00f8dsaget til og har mulighed for at foretage besparelser i projektet for at undg\u00e5 budgetoverskridelser p\u00e5 grund af n\u00f8dvendige ekstraarbejder som f\u00f8lge af r\u00e5dgiverens projekteringsfejl og\/eller -mangler. Dette g\u00e6lder dog ikke, hvis omprojekteringen er forbundet med uforholdsm\u00e6ssigt store udgifter.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-46\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 46<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-47\" data-search=\"47 reklamation \u00a7 47. bygherren kan kun p\u00e5ber\u00e5be sig mangler eller g\u00f8re ansvar g\u00e6ldende imod r\u00e5dgiveren, hvis r\u00e5dgiveren har f\u00e5et skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid efter, at manglerne eller r\u00e5dgiverens mulige erstatningsansvar er eller burde v\u00e6re opdaget. dette g\u00e6lder dog ikke, hvis r\u00e5dgiveren har gjort sig skyldig i et groft uforsvarligt forhold.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 47<\/span><span class=\"nlaw-title\">Reklamation<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 47. Bygherren kan kun p\u00e5ber\u00e5be sig mangler eller g\u00f8re ansvar g\u00e6ldende imod r\u00e5dgiveren, hvis r\u00e5dgiveren har f\u00e5et skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid efter, at manglerne eller r\u00e5dgiverens mulige erstatningsansvar er eller burde v\u00e6re opdaget. Dette g\u00e6lder dog ikke, hvis r\u00e5dgiveren har gjort sig skyldig i et groft uforsvarligt forhold.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-47\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 47<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-48\" data-search=\"48 afslag i honorar \u00a7 48. afhj\u00e6lper r\u00e5dgiveren ikke mangler som anf\u00f8rt i \u00a7 43, kan bygherren - i stedet for at lade manglerne udbedre for r\u00e5dgiverens regning - kr\u00e6ve et afslag i honoraret. bygherren har endvidere ret til afslag i honoraret, hvis afhj\u00e6lpning er umulig og i tilf\u00e6ldene n\u00e6vnt i \u00a7 45. stk. 2. afslaget beregnes som udgangspunkt som det bel\u00f8b, det ville have kostet at udbedre manglerne. stk. 3. hvis afhj\u00e6lpning af mangler er umulig og i tilf\u00e6ldene n\u00e6vnt i \u00a7 44, fasts\u00e6ttes afslaget sk\u00f8nsm\u00e6ssigt.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 48<\/span><span class=\"nlaw-title\">Afslag i honorar<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 48. Afhj\u00e6lper r\u00e5dgiveren ikke mangler som anf\u00f8rt i \u00a7 43, kan bygherren &#8211; i stedet for at lade manglerne udbedre for r\u00e5dgiverens regning &#8211; kr\u00e6ve et afslag i honoraret. Bygherren har endvidere ret til afslag i honoraret, hvis afhj\u00e6lpning er umulig og i tilf\u00e6ldene n\u00e6vnt i \u00a7 45.<\/p>\n<p>Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det bel\u00f8b, det ville have kostet at udbedre manglerne.<\/p>\n<p>Stk. 3. Hvis afhj\u00e6lpning af mangler er umulig og i tilf\u00e6ldene n\u00e6vnt i \u00a7 44, fasts\u00e6ttes afslaget sk\u00f8nsm\u00e6ssigt.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-48\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 48<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-49\" data-search=\"49 r\u00e5dgiverens ansvar \u00a7 49. r\u00e5dgiveren er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og fors\u00f8mmelser ved opgavens l\u00f8sning med de begr\u00e6nsninger, der f\u00f8lger af \u00a7 50. stk. 2. i tilf\u00e6lde af bygherrens tilk\u00f8b af en merydelse hos entrepren\u00f8ren som f\u00f8lge af, at r\u00e5dgiveren ved en fejl ikke har medtaget ydelsen i projektet, skal r\u00e5dgiveren betale bygherren en konventionalbod p\u00e5 5 % af den del af prisen for samtlige s\u00e5danne tilk\u00f8b, for hvilke der ikke er fastsat enhedspriser. hvis samtlige tilk\u00f8b efter 1. pkt. udg\u00f8r mindre end 2 % af den samlede entreprisesum for bygge- eller anl\u00e6gsarbejdet, skal r\u00e5dgiveren ikke betale konventionalbod. r\u00e5dgiverens samlede betaling af konventionalbod if\u00f8lge 1. pkt. kan h\u00f8jst udg\u00f8re 10 % af r\u00e5dgiverens honorar. hvis bygherren kan godtg\u00f8re, at bygherrens tab som f\u00f8lge af manglende konkurrenceuds\u00e6ttelse er st\u00f8rre end konventionalboden, eller hvis r\u00e5dgiveren kan godtg\u00f8re, at dette tab er mindre end konventionalboden, er bygherren berettiget til at kr\u00e6ve erstatning i stedet for konventionalbod, og r\u00e5dgiveren kun forpligtet til at betale erstatning.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 49<\/span><span class=\"nlaw-title\">R\u00e5dgiverens ansvar<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 49. R\u00e5dgiveren er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og fors\u00f8mmelser ved opgavens l\u00f8sning med de begr\u00e6nsninger, der f\u00f8lger af \u00a7 50.<\/p>\n<p>Stk. 2. I tilf\u00e6lde af bygherrens tilk\u00f8b af en merydelse hos entrepren\u00f8ren som f\u00f8lge af, at r\u00e5dgiveren ved en fejl ikke har medtaget ydelsen i projektet, skal r\u00e5dgiveren betale bygherren en konventionalbod p\u00e5 5 % af den del af prisen for samtlige s\u00e5danne tilk\u00f8b, for hvilke der ikke er fastsat enhedspriser. Hvis samtlige tilk\u00f8b efter 1. pkt. udg\u00f8r mindre end 2 % af den samlede entreprisesum for bygge- eller anl\u00e6gsarbejdet, skal r\u00e5dgiveren ikke betale konventionalbod. R\u00e5dgiverens samlede betaling af konventionalbod if\u00f8lge 1. pkt. kan h\u00f8jst udg\u00f8re 10 % af r\u00e5dgiverens honorar. Hvis bygherren kan godtg\u00f8re, at bygherrens tab som f\u00f8lge af manglende konkurrenceuds\u00e6ttelse er st\u00f8rre end konventionalboden, eller hvis r\u00e5dgiveren kan godtg\u00f8re, at dette tab er mindre end konventionalboden, er bygherren berettiget til at kr\u00e6ve erstatning i stedet for konventionalbod, og r\u00e5dgiveren kun forpligtet til at betale erstatning.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-49\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 49<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-50\" data-search=\"50 ansvarsbegr\u00e6nsninger \u00a7 50. r\u00e5dgiveren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. stk. 2. er foruden r\u00e5dgiveren en eller flere andre ansvarlige over for bygherren for et tab i forbindelse med et bygge- eller anl\u00e6gsarbejde eller forberedelsen hertil, h\u00e6fter r\u00e5dgiveren kun for s\u00e5 stor en del af bygherrens tab, som svarer til den del af den samlede skyld, der er udvist af r\u00e5dgiveren (pro rata-ansvar). stk. 3. hvis der er tegnet projektansvarsforsikring, er r\u00e5dgiverens erstatningsansvar begr\u00e6nset til d\u00e6kningen if\u00f8lge projektansvarsforsikringen. stk. 4. hvis der ikke er tegnet projektansvarsforsikring, er r\u00e5dgiverens erstatningsansvar begr\u00e6nset til 2 gange det aftalte r\u00e5dgiverhonorar, dog mindst 2,5 mio. kr.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 50<\/span><span class=\"nlaw-title\">Ansvarsbegr\u00e6nsninger<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 50. R\u00e5dgiveren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.<\/p>\n<p>Stk. 2. Er foruden r\u00e5dgiveren en eller flere andre ansvarlige over for bygherren for et tab i forbindelse med et bygge- eller anl\u00e6gsarbejde eller forberedelsen hertil, h\u00e6fter r\u00e5dgiveren kun for s\u00e5 stor en del af bygherrens tab, som svarer til den del af den samlede skyld, der er udvist af r\u00e5dgiveren (pro rata-ansvar).<\/p>\n<p>Stk. 3. Hvis der er tegnet projektansvarsforsikring, er r\u00e5dgiverens erstatningsansvar begr\u00e6nset til d\u00e6kningen if\u00f8lge projektansvarsforsikringen.<\/p>\n<p>Stk. 4. Hvis der ikke er tegnet projektansvarsforsikring, er r\u00e5dgiverens erstatningsansvar begr\u00e6nset til 2 gange det aftalte r\u00e5dgiverhonorar, dog mindst 2,5 mio. kr.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-50\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 50<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-51\" data-search=\"51 mangelansvarets oph\u00f8r \u00a7 51. bygherrens krav mod r\u00e5dgiveren som f\u00f8lge af mangler skal frems\u00e6ttes senest 5 \u00e5r efter afslutningen af opgaven. ved r\u00e5dgivning i forbindelse med udf\u00f8relsen af bygge- og anl\u00e6gsarbejder skal bygherrens krav dog frems\u00e6ttes senest 5 \u00e5r efter afleveringen af den bygning eller det anl\u00e6g, manglen vedr\u00f8rer. stk. 2. bygherrens krav bevares, uanset stk. 1, for dele af opgaven, for hvilke det g\u00e6lder, at r\u00e5dgiveren har p\u00e5taget sig at indest\u00e5 i l\u00e6ngere tid, eller at der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra r\u00e5dgiverens side.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 51<\/span><span class=\"nlaw-title\">Mangelansvarets oph\u00f8r<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 51. Bygherrens krav mod r\u00e5dgiveren som f\u00f8lge af mangler skal frems\u00e6ttes senest 5 \u00e5r efter afslutningen af opgaven. Ved r\u00e5dgivning i forbindelse med udf\u00f8relsen af bygge- og anl\u00e6gsarbejder skal bygherrens krav dog frems\u00e6ttes senest 5 \u00e5r efter afleveringen af den bygning eller det anl\u00e6g, manglen vedr\u00f8rer.<\/p>\n<p>Stk. 2. Bygherrens krav bevares, uanset stk. 1, for dele af opgaven, for hvilke det g\u00e6lder,<\/p>\n<ol class=\"nlaw-list\">\n<li><span>a)<\/span>at r\u00e5dgiveren har p\u00e5taget sig at indest\u00e5 i l\u00e6ngere tid, eller<\/li>\n<li><span>b)<\/span>at der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra r\u00e5dgiverens side.<\/li>\n<\/ol>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-51\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 51<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details><\/div>\n<\/section>\n<section class=\"nlaw-chapter\" id=\"kapitel-h\">\n<div class=\"nlaw-chapter-heading\"><span>Kapitel H<\/span><\/p>\n<h2>Udskydelse og afbestilling<\/h2>\n<\/div>\n<div class=\"nlaw-paragraphs\">\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-52\" data-search=\"52 udskydelse af opgaver \u00a7 52. bygherren kan udskyde l\u00f8sningen af opgaven. stilles l\u00f8sningen af en opgave i bero i mere end 2 \u00e5r, har r\u00e5dgiveren ret til at anse opgaven for afbestilt. stk. 2. hvis bygherren udskyder l\u00f8sningen af en opgave, efter at r\u00e5dgiveren har p\u00e5begyndt l\u00f8sningen, uden at udskydelsen skyldes r\u00e5dgivers forhold, har r\u00e5dgiveren ret til betaling af honorar for det allerede udf\u00f8rte arbejde og d\u00e6kning af de udgifter, som r\u00e5dgiveren f\u00e5r i anledning af, at opgaven udskydes, herunder l\u00f8n til overfl\u00f8diggjort arbejdskraft og leje af overfl\u00f8diggjorte lokaler. r\u00e5dgiveren er pligtig at s\u00f8ge disse udgifter begr\u00e6nset mest muligt. stk. 3. genoptages en opgave, som har v\u00e6ret udskudt, har r\u00e5dgiveren ret til honorar for merarbejde og til d\u00e6kning af rimelige meromkostninger, som er forbundet med opgavens genoptagelse. stk. 4. ved genoptagelse kan bygherren kr\u00e6ve, at opgaven om muligt l\u00f8ses af medarbejdere med samme faglige kvalifikationer som de oprindeligt forudsatte medarbejdere.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 52<\/span><span class=\"nlaw-title\">Udskydelse af opgaver<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 52. Bygherren kan udskyde l\u00f8sningen af opgaven. Stilles l\u00f8sningen af en opgave i bero i mere end 2 \u00e5r, har r\u00e5dgiveren ret til at anse opgaven for afbestilt.<\/p>\n<p>Stk. 2. Hvis bygherren udskyder l\u00f8sningen af en opgave, efter at r\u00e5dgiveren har p\u00e5begyndt l\u00f8sningen, uden at udskydelsen skyldes r\u00e5dgivers forhold, har r\u00e5dgiveren ret til betaling af honorar for det allerede udf\u00f8rte arbejde og d\u00e6kning af de udgifter, som r\u00e5dgiveren f\u00e5r i anledning af, at opgaven udskydes, herunder l\u00f8n til overfl\u00f8diggjort arbejdskraft og leje af overfl\u00f8diggjorte lokaler. R\u00e5dgiveren er pligtig at s\u00f8ge disse udgifter begr\u00e6nset mest muligt.<\/p>\n<p>Stk. 3. Genoptages en opgave, som har v\u00e6ret udskudt, har r\u00e5dgiveren ret til honorar for merarbejde og til d\u00e6kning af rimelige meromkostninger, som er forbundet med opgavens genoptagelse.<\/p>\n<p>Stk. 4. Ved genoptagelse kan bygherren kr\u00e6ve, at opgaven om muligt l\u00f8ses af medarbejdere med samme faglige kvalifikationer som de oprindeligt forudsatte medarbejdere.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-52\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 52<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-53\" data-search=\"53 afbestilling af opgaver \u00a7 53. bygherren kan afbestille opgaven. stk. 2. hvis bygherren afbestiller en opgave, har r\u00e5dgiveren ret til betaling af honorar og d\u00e6kning af udgifter, som bestemt i \u00a7 52, stk. 2. r\u00e5dgiveren har endvidere ret til et rimeligt vederlag for bygherrens anvendelse af det udarbejdede materiale, jf. \u00a7 54, stk. 1. stk. 3. hvis en opgave afbestilles som f\u00f8lge af forhold, som bygherren burde have forudset eller med rimelighed burde have undg\u00e5et, har r\u00e5dgiveren ud over honorar og d\u00e6kning af udgifter efter stk. 2, 1. pkt., ret til erstatning for den fortjeneste, r\u00e5dgiveren har mistet ved ikke at fuldf\u00f8re opgaven. stk. 4. hvis opgaven genoptages inden 2 \u00e5r efter, at meddelelse om afbestilling er afgivet, og r\u00e5dgiveren ikke antages til at fuldf\u00f8re opgaven som oprindeligt aftalt, har r\u00e5dgiveren endvidere ret til erstatning for den mistede fortjeneste som bestemt i stk. 3.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 53<\/span><span class=\"nlaw-title\">Afbestilling af opgaver<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 53. Bygherren kan afbestille opgaven.<\/p>\n<p>Stk. 2. Hvis bygherren afbestiller en opgave, har r\u00e5dgiveren ret til betaling af honorar og d\u00e6kning af udgifter, som bestemt i \u00a7 52, stk. 2. R\u00e5dgiveren har endvidere ret til et rimeligt vederlag for bygherrens anvendelse af det udarbejdede materiale, jf. \u00a7 54, stk. 1.<\/p>\n<p>Stk. 3. Hvis en opgave afbestilles som f\u00f8lge af forhold, som bygherren burde have forudset eller med rimelighed burde have undg\u00e5et, har r\u00e5dgiveren ud over honorar og d\u00e6kning af udgifter efter stk. 2, 1. pkt., ret til erstatning for den fortjeneste, r\u00e5dgiveren har mistet ved ikke at fuldf\u00f8re opgaven.<\/p>\n<p>Stk. 4. Hvis opgaven genoptages inden 2 \u00e5r efter, at meddelelse om afbestilling er afgivet, og r\u00e5dgiveren ikke antages til at fuldf\u00f8re opgaven som oprindeligt aftalt, har r\u00e5dgiveren endvidere ret til erstatning for den mistede fortjeneste som bestemt i stk. 3.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-53\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 53<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-54\" data-search=\"54 anvendelse af materiale efter afbestilling \u00a7 54. hvis en opgave, der omfatter projektering, afbestilles af bygherren, efter at projektering er p\u00e5begyndt, har bygherren ret til at anvende det udarbejdede projektmateriale til den opgave, som det er udarbejdet til, herunder design og eventuel digital model, n\u00e5r r\u00e5dgiveren har modtaget betaling efter \u00a7 53, stk. 2 og 3. stk. 2. \u00f8vrigt materiale, herunder registrering af eksisterende forhold, analyser, beregninger og andet materiale, som alene indeholder foruds\u00e6tningerne for opgavens l\u00f8sning, har bygherren ret til at anvende, n\u00e5r r\u00e5dgiveren har modtaget betaling efter \u00a7 53, stk. 2, 1. pkt. stk. 3. bygherren har dog ikke ret til at anvende det f\u00f8r afbestillingen udarbejdede materiale som grundlag for en produktion med salg for \u00f8je. dette g\u00e6lder ogs\u00e5 i tilf\u00e6lde, hvor r\u00e5dgiverens bistand har omfattet udvikling af produkter med produktion og salg for \u00f8je. stk. 4. hvis bygherren anvender det materiale, der er udarbejdet f\u00f8r afbestillingen, om n\u00f8dvendigt med samtykke efter bestemmelserne i stk. 1-3, m\u00e5 bygherren kun benytte r\u00e5dgiverens navn i forbindelse med anvendelsen af materialet, hvis r\u00e5dgiveren har givet sit samtykke til det. stk. 5. hvis bygherren anvender det f\u00f8r afbestillingen udarbejdede materiale, er r\u00e5dgiveren ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved materiale, som ikke er f\u00e6rdiggjort.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 54<\/span><span class=\"nlaw-title\">Anvendelse af materiale efter afbestilling<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 54. Hvis en opgave, der omfatter projektering, afbestilles af bygherren, efter at projektering er p\u00e5begyndt, har bygherren ret til at anvende det udarbejdede projektmateriale til den opgave, som det er udarbejdet til, herunder design og eventuel digital model, n\u00e5r r\u00e5dgiveren har modtaget betaling efter \u00a7 53, stk. 2 og 3.<\/p>\n<p>Stk. 2. \u00d8vrigt materiale, herunder registrering af eksisterende forhold, analyser, beregninger og andet materiale, som alene indeholder foruds\u00e6tningerne for opgavens l\u00f8sning, har bygherren ret til at anvende, n\u00e5r r\u00e5dgiveren har modtaget betaling efter \u00a7 53, stk. 2, 1. pkt.<\/p>\n<p>Stk. 3. Bygherren har dog ikke ret til at anvende det f\u00f8r afbestillingen udarbejdede materiale som grundlag for en produktion med salg for \u00f8je. Dette g\u00e6lder ogs\u00e5 i tilf\u00e6lde, hvor r\u00e5dgiverens bistand har omfattet udvikling af produkter med produktion og salg for \u00f8je.<\/p>\n<p>Stk. 4. Hvis bygherren anvender det materiale, der er udarbejdet f\u00f8r afbestillingen, om n\u00f8dvendigt med samtykke efter bestemmelserne i stk. 1-3, m\u00e5 bygherren kun benytte r\u00e5dgiverens navn i forbindelse med anvendelsen af materialet, hvis r\u00e5dgiveren har givet sit samtykke til det.<\/p>\n<p>Stk. 5. Hvis bygherren anvender det f\u00f8r afbestillingen udarbejdede materiale, er r\u00e5dgiveren ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved materiale, som ikke er f\u00e6rdiggjort.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-54\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 54<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details><\/div>\n<\/section>\n<section class=\"nlaw-chapter\" id=\"kapitel-i\">\n<div class=\"nlaw-chapter-heading\"><span>Kapitel I<\/span><\/p>\n<h2>Oph\u00e6velse<\/h2>\n<\/div>\n<div class=\"nlaw-paragraphs\">\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-55\" data-search=\"55 bygherrens h\u00e6veret \u00a7 55. bygherren kan efter skriftligt p\u00e5krav h\u00e6ve r\u00e5dgivningsaftalen helt eller delvist, hvis r\u00e5dgiveren g\u00f8r sig skyldig i v\u00e6sentlig misligholdelse, eller hvis r\u00e5dgiveren g\u00f8r sig skyldig i en s\u00e5dan adf\u00e6rd, at r\u00e5dgiveren ikke med rimelighed kan fordre at forts\u00e6tte som r\u00e5dgiver for bygherren. stk. 2. bygherren kan efter skriftligt p\u00e5krav forlange, at en underr\u00e5dgiver fratages udf\u00f8relse af opgaven, s\u00e5fremt denne v\u00e6sentligt har tilsidesat g\u00e6ldende regler eller aftalte vilk\u00e5r om samfundsansvar. stk. 3. ved oph\u00e6velse er bygherren eller den, der f\u00e6rdigg\u00f8r opgaven p\u00e5 bygherrens vegne, berettiget til at benytte det af r\u00e5dgiveren udarbejdede materiale eller dele heraf, som bygherren har betalt for.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 55<\/span><span class=\"nlaw-title\">Bygherrens h\u00e6veret<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 55. Bygherren kan efter skriftligt p\u00e5krav h\u00e6ve r\u00e5dgivningsaftalen helt eller delvist,<\/p>\n<ol class=\"nlaw-list\">\n<li><span>a)<\/span>hvis r\u00e5dgiveren g\u00f8r sig skyldig i v\u00e6sentlig misligholdelse, eller<\/li>\n<li><span>b)<\/span>hvis r\u00e5dgiveren g\u00f8r sig skyldig i en s\u00e5dan adf\u00e6rd, at r\u00e5dgiveren ikke med rimelighed kan fordre at forts\u00e6tte som r\u00e5dgiver for bygherren.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt p\u00e5krav forlange, at en underr\u00e5dgiver fratages udf\u00f8relse af opgaven, s\u00e5fremt denne v\u00e6sentligt har tilsidesat g\u00e6ldende regler eller aftalte vilk\u00e5r om samfundsansvar.<\/p>\n<p>Stk. 3. Ved oph\u00e6velse er bygherren eller den, der f\u00e6rdigg\u00f8r opgaven p\u00e5 bygherrens vegne, berettiget til at benytte det af r\u00e5dgiveren udarbejdede materiale eller dele heraf, som bygherren har betalt for.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-55\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 55<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-56\" data-search=\"56 r\u00e5dgiverens h\u00e6veret \u00a7 56. r\u00e5dgiveren kan efter skriftligt p\u00e5krav h\u00e6ve r\u00e5dgivningsaftalen helt eller delvist, hvis bygherren g\u00f8r sig skyldig i v\u00e6sentlig misligholdelse, eller hvis bygherren i \u00f8vrigt g\u00f8r sig skyldig i en s\u00e5dan adf\u00e6rd, at det ikke med rimelighed kan fordres, at r\u00e5dgiveren forts\u00e6tter sit hverv.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 56<\/span><span class=\"nlaw-title\">R\u00e5dgiverens h\u00e6veret<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 56. R\u00e5dgiveren kan efter skriftligt p\u00e5krav h\u00e6ve r\u00e5dgivningsaftalen helt eller delvist,<\/p>\n<ol class=\"nlaw-list\">\n<li><span>a)<\/span>hvis bygherren g\u00f8r sig skyldig i v\u00e6sentlig misligholdelse, eller<\/li>\n<li><span>b)<\/span>hvis bygherren i \u00f8vrigt g\u00f8r sig skyldig i en s\u00e5dan adf\u00e6rd, at det ikke med rimelighed kan fordres, at r\u00e5dgiveren forts\u00e6tter sit hverv.<\/li>\n<\/ol>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-56\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 56<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-57\" data-search=\"57 konkurs og rekonstruktion mv. \u00a7 57. hvis en part erkl\u00e6res konkurs, kan den anden part straks h\u00e6ve aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder derfor. stk. 2. hvis boet \u00f8nsker at indtr\u00e6de i aftalen i medf\u00f8r af konkurslovens regler, skal boet p\u00e5 foresp\u00f8rgsel give meddelelse herom uden ugrundet ophold. stk. 3. reglen i stk. 1 g\u00e6lder tillige, hvis en part tages under rekonstruktionsbehandling, eller hvis partens \u00f8konomiske forhold i \u00f8vrigt viser sig at v\u00e6re s\u00e5ledes, at parten m\u00e5 antages at v\u00e6re ude af stand til at opfylde r\u00e5dgivningsaftalen. det er dog en betingelse, at parten ikke har stillet - eller p\u00e5 den anden parts opfordring ikke straks stiller - betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse. stk. 4. hvis parten \u00f8nsker at videref\u00f8re aftalen i medf\u00f8r af konkurslovens regler om rekonstruktion, skal parten p\u00e5 foresp\u00f8rgsel give meddelelse herom uden ugrundet ophold. stk. 5. er en part et kapitalselskab, der kr\u00e6ves opl\u00f8st af erhvervsstyrelsen, kan den anden part h\u00e6ve r\u00e5dgivningsaftalen. bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis selskabet inden 10 arbejdsdage efter, at et p\u00e5krav fra den anden part er kommet frem, dokumenterer, at betingelserne for dets opl\u00f8sning ikke er til stede, eller hvis selskabet stiller betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 57<\/span><span class=\"nlaw-title\">Konkurs og rekonstruktion mv.<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 57. Hvis en part erkl\u00e6res konkurs, kan den anden part straks h\u00e6ve aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder derfor.<\/p>\n<p>Stk. 2. Hvis boet \u00f8nsker at indtr\u00e6de i aftalen i medf\u00f8r af konkurslovens regler, skal boet p\u00e5 foresp\u00f8rgsel give meddelelse herom uden ugrundet ophold.<\/p>\n<p>Stk. 3. Reglen i stk. 1 g\u00e6lder tillige, hvis en part tages under rekonstruktionsbehandling, eller hvis partens \u00f8konomiske forhold i \u00f8vrigt viser sig at v\u00e6re s\u00e5ledes, at parten m\u00e5 antages at v\u00e6re ude af stand til at opfylde r\u00e5dgivningsaftalen. Det er dog en betingelse, at parten ikke har stillet &#8211; eller p\u00e5 den anden parts opfordring ikke straks stiller &#8211; betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse.<\/p>\n<p>Stk. 4. Hvis parten \u00f8nsker at videref\u00f8re aftalen i medf\u00f8r af konkurslovens regler om rekonstruktion, skal parten p\u00e5 foresp\u00f8rgsel give meddelelse herom uden ugrundet ophold.<\/p>\n<p>Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der kr\u00e6ves opl\u00f8st af Erhvervsstyrelsen, kan den anden part h\u00e6ve r\u00e5dgivningsaftalen. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis selskabet inden 10 arbejdsdage efter, at et p\u00e5krav fra den anden part er kommet frem, dokumenterer, at betingelserne for dets opl\u00f8sning ikke er til stede, eller hvis selskabet stiller betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-57\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 57<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-58\" data-search=\"58 f\u00e6lles regler om oph\u00e6velse \u00a7 58. oph\u00e6velse skal ske skriftligt. stk. 2. ved oph\u00e6velse fra den ene parts side er den anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets almindelige regler. stk. 3. bestemmelserne i \u00a7 54, stk. 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse ved en parts oph\u00e6velse.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 58<\/span><span class=\"nlaw-title\">F\u00e6lles regler om oph\u00e6velse<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 58. Oph\u00e6velse skal ske skriftligt.<\/p>\n<p>Stk. 2. Ved oph\u00e6velse fra den ene parts side er den anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets almindelige regler.<\/p>\n<p>Stk. 3. Bestemmelserne i \u00a7 54, stk. 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse ved en parts oph\u00e6velse.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-58\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 58<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details><\/div>\n<\/section>\n<section class=\"nlaw-chapter\" id=\"kapitel-j\">\n<div class=\"nlaw-chapter-heading\"><span>Kapitel J<\/span><\/p>\n<h2>Tvister<\/h2>\n<\/div>\n<p class=\"nlaw-practice\" style=\"margin:-4px 0 22px;padding:12px 14px;border-left:3px solid var(--blue);background:var(--wash);color:var(--muted);font-size:14px;line-height:1.55\"><strong>Fra regel til handling:<\/strong> <a style=\"color:var(--blue);font-weight:800;text-underline-offset:3px\" href=\"\/nexus-dev\/entrepriseret\/konflikthandtering-voldgiftssager-retssager-og-hurtig-afgorelse\/\">V\u00e6lg den rette proces til l\u00f8sning af tvisten \u2192<\/a><\/p>\n<div class=\"nlaw-paragraphs\">\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-59\" data-search=\"59 l\u00f8sningstrappe \u00a7 59. en tvist mellem parterne skal s\u00f8ges afklaret og forligt ved forhandling mellem deres projektledere senest 5 arbejdsdage efter, at en part har anmodet om forhandling efter denne bestemmelse. efter afleveringen finder stk. 1 ikke anvendelse, og tvisten skal i stedet s\u00f8ges afklaret eller forligt efter stk. 2. stk. 2. hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1, skal den s\u00f8ges forligt ved forhandling mellem parternes ledelsesrepr\u00e6sentanter senest 5 arbejdsdage efter udl\u00f8bet af fristen i stk. 1. hvis tvisten ikke bliver forligt efter 1. pkt., skal ledelsesrepr\u00e6sentanterne inden samme frist dr\u00f8fte det n\u00e6ste skridt til l\u00f8sning af tvisten. stk. 3. hver part skal udpege sin projektleder og ledelsesrepr\u00e6sentant senest 5 arbejdsdage efter, at r\u00e5dgivningsaftalen er indg\u00e5et. stk. 4. mediation, m\u00e6gling, hurtig afg\u00f8relse og voldgift kan ikke iv\u00e6rks\u00e6ttes, f\u00f8r forhandlingsproceduren efter stk. 1 og 2 er gennemf\u00f8rt. det samme g\u00e6lder syn og sk\u00f8n, medmindre syn og sk\u00f8n iv\u00e6rks\u00e6ttes for at sikre bevis.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 59<\/span><span class=\"nlaw-title\">L\u00f8sningstrappe<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 59. En tvist mellem parterne skal s\u00f8ges afklaret og forligt ved forhandling mellem deres projektledere senest 5 arbejdsdage efter, at en part har anmodet om forhandling efter denne bestemmelse. Efter afleveringen finder stk. 1 ikke anvendelse, og tvisten skal i stedet s\u00f8ges afklaret eller forligt efter stk. 2.<\/p>\n<p>Stk. 2. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1, skal den s\u00f8ges forligt ved forhandling mellem parternes ledelsesrepr\u00e6sentanter senest 5 arbejdsdage efter udl\u00f8bet af fristen i stk. 1. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter 1. pkt., skal ledelsesrepr\u00e6sentanterne inden samme frist dr\u00f8fte det n\u00e6ste skridt til l\u00f8sning af tvisten.<\/p>\n<p>Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder og ledelsesrepr\u00e6sentant senest 5 arbejdsdage efter, at r\u00e5dgivningsaftalen er indg\u00e5et.<\/p>\n<p>Stk. 4. Mediation, m\u00e6gling, hurtig afg\u00f8relse og voldgift kan ikke iv\u00e6rks\u00e6ttes, f\u00f8r forhandlingsproceduren efter stk. 1 og 2 er gennemf\u00f8rt. Det samme g\u00e6lder syn og sk\u00f8n, medmindre syn og sk\u00f8n iv\u00e6rks\u00e6ttes for at sikre bevis.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-59\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 59<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-60\" data-search=\"60 mediation og m\u00e6gling \u00a7 60. voldgiftsn\u00e6vnet udpeger efter anmodning fra en part en mediator med henblik p\u00e5 at l\u00f8se en tvist ved forlig. anmodning kan tillige indgives af en voldgiftsret, der behandler den p\u00e5g\u00e6ldende tvist. stk. 2. mediation kan ikke iv\u00e6rks\u00e6ttes, hvis en part \u00f8nsker tvisten afgjort under en sag om hurtig afg\u00f8relse og indgiver anmodning herom senest 10 arbejdsdage efter, at der er anmodet om mediation. stk. 3. voldgiftsn\u00e6vnet udpeger mediatoren efter h\u00f8ring af parterne med en frist p\u00e5 5 arbejdsdage. stk. 4. mediatoren indkalder parterne til et mediationsm\u00f8de, der skal afholdes senest 10 arbejdsdage efter, at mediatoren er udpeget. stk. 5. parterne er forpligtet til at medvirke til at gennemf\u00f8re mediationsproceduren, og voldgift kan ikke iv\u00e6rks\u00e6ttes eller forts\u00e6ttes, f\u00f8r proceduren er afsluttet. stk. 6. mediations- eller m\u00e6glingsproceduren afsluttes, n\u00e5r tvisten er forligt, eller mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til at opn\u00e5 forlig. stk. 7. for sager om mediation g\u00e6lder de regler, som er fastsat af voldgiftsn\u00e6vnet. stk. 8. n\u00e5r mediation ang\u00e5r flere end 2 parter, g\u00e6lder bestemmelserne i stk. 1-7 ogs\u00e5 i deres indbyrdes forhold. stk. 9. bestemmelserne i stk. 1-8 finder tilsvarende anvendelse p\u00e5 m\u00e6gling.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 60<\/span><span class=\"nlaw-title\">Mediation og m\u00e6gling<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 60. Voldgiftsn\u00e6vnet udpeger efter anmodning fra en part en mediator med henblik p\u00e5 at l\u00f8se en tvist ved forlig. Anmodning kan tillige indgives af en voldgiftsret, der behandler den p\u00e5g\u00e6ldende tvist.<\/p>\n<p>Stk. 2. Mediation kan ikke iv\u00e6rks\u00e6ttes, hvis en part \u00f8nsker tvisten afgjort under en sag om hurtig afg\u00f8relse og indgiver anmodning herom senest 10 arbejdsdage efter, at der er anmodet om mediation.<\/p>\n<p>Stk. 3. Voldgiftsn\u00e6vnet udpeger mediatoren efter h\u00f8ring af parterne med en frist p\u00e5 5 arbejdsdage.<\/p>\n<p>Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et mediationsm\u00f8de, der skal afholdes senest 10 arbejdsdage efter, at mediatoren er udpeget.<\/p>\n<p>Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til at gennemf\u00f8re mediationsproceduren, og voldgift kan ikke iv\u00e6rks\u00e6ttes eller forts\u00e6ttes, f\u00f8r proceduren er afsluttet.<\/p>\n<p>Stk. 6. Mediations- eller m\u00e6glingsproceduren afsluttes, n\u00e5r<\/p>\n<ol class=\"nlaw-list\">\n<li><span>a)<\/span>tvisten er forligt, eller<\/li>\n<li><span>b)<\/span>mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til at opn\u00e5 forlig.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Stk. 7. For sager om mediation g\u00e6lder de regler, som er fastsat af Voldgiftsn\u00e6vnet.<\/p>\n<p>Stk. 8. N\u00e5r mediation ang\u00e5r flere end 2 parter, g\u00e6lder bestemmelserne i stk. 1-7 ogs\u00e5 i deres indbyrdes forhold.<\/p>\n<p>Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder tilsvarende anvendelse p\u00e5 m\u00e6gling.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-60\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 60<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-61\" data-search=\"61 syn og sk\u00f8n \u00a7 61. voldgiftsn\u00e6vnet udmelder efter anmodning fra en part syn og sk\u00f8n med henblik p\u00e5 at sikre bevis for eller bed\u00f8mme faktiske forhold. hvis en part har anmodet om en hurtig afg\u00f8relse, kan der ikke udmeldes syn og sk\u00f8n om samme forhold, f\u00f8r sagen om hurtig afg\u00f8relse er afsluttet, medmindre form\u00e5let med syn og sk\u00f8n er at sikre bevis. stk. 2. voldgiftsn\u00e6vnet udmelder - normalt efter h\u00f8ring af parterne - \u00e9n eller flere sk\u00f8nsm\u00e6nd og tr\u00e6ffer afg\u00f8relse om sk\u00f8nstemaets indhold. stk. 3. nyt syn og sk\u00f8n ved anden sk\u00f8nsmand kan kun finde sted, hvis voldgiftsn\u00e6vnet finder, at der er anledning dertil. stk. 4. hvis der, mens et syn og sk\u00f8n verserer, anl\u00e6gges voldgiftssag om sk\u00f8nsforretningens emner, forts\u00e6tter sk\u00f8nsforretningen som syn og sk\u00f8n under voldgiftssagen. parter i sk\u00f8nsforretningen, der ikke er parter i voldgiftssagen, forts\u00e6tter som sk\u00f8nsadciterede. stk. 5. for syn og sk\u00f8n g\u00e6lder de regler, som er fastsat af voldgiftsn\u00e6vnet. stk. 6. n\u00e5r syn og sk\u00f8n ang\u00e5r flere end 2 parter, g\u00e6lder bestemmelserne i stk. 1-5 ogs\u00e5 i deres indbyrdes forhold.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 61<\/span><span class=\"nlaw-title\">Syn og sk\u00f8n<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 61. Voldgiftsn\u00e6vnet udmelder efter anmodning fra en part syn og sk\u00f8n med henblik p\u00e5 at sikre bevis for eller bed\u00f8mme faktiske forhold. Hvis en part har anmodet om en hurtig afg\u00f8relse, kan der ikke udmeldes syn og sk\u00f8n om samme forhold, f\u00f8r sagen om hurtig afg\u00f8relse er afsluttet, medmindre form\u00e5let med syn og sk\u00f8n er at sikre bevis.<\/p>\n<p>Stk. 2. Voldgiftsn\u00e6vnet udmelder &#8211; normalt efter h\u00f8ring af parterne &#8211; \u00e9n eller flere sk\u00f8nsm\u00e6nd og tr\u00e6ffer afg\u00f8relse om sk\u00f8nstemaets indhold.<\/p>\n<p>Stk. 3. Nyt syn og sk\u00f8n ved anden sk\u00f8nsmand kan kun finde sted, hvis Voldgiftsn\u00e6vnet finder, at der er anledning dertil.<\/p>\n<p>Stk. 4. Hvis der, mens et syn og sk\u00f8n verserer, anl\u00e6gges voldgiftssag om sk\u00f8nsforretningens emner, forts\u00e6tter sk\u00f8nsforretningen som syn og sk\u00f8n under voldgiftssagen. Parter i sk\u00f8nsforretningen, der ikke er parter i voldgiftssagen, forts\u00e6tter som sk\u00f8nsadciterede.<\/p>\n<p>Stk. 5. For syn og sk\u00f8n g\u00e6lder de regler, som er fastsat af Voldgiftsn\u00e6vnet.<\/p>\n<p>Stk. 6. N\u00e5r syn og sk\u00f8n ang\u00e5r flere end 2 parter, g\u00e6lder bestemmelserne i stk. 1-5 ogs\u00e5 i deres indbyrdes forhold.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-61\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 61<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-62\" data-search=\"62 hurtig afg\u00f8relse \u00a7 62. voldgiftsn\u00e6vnet udpeger efter anmodning fra en part en opmand til at tr\u00e6ffe en hurtig afg\u00f8relse om bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i r\u00e5dgiverens betalingskrav, bygherrens ret til at forlange \u00e6ndringer og r\u00e5dgiverens ret til at udf\u00f8re s\u00e5danne \u00e6ndringer, r\u00e5dgiverens ret til ekstra betaling for \u00e6ndringer og bygherrens ret til godskrivning for besparelse ved \u00e6ndringer, r\u00e5dgiverens ret til regulering af honoraret, r\u00e5dgiveren og bygherrens ret til tidsfristforl\u00e6ngelse, fastl\u00e6ggelse af gr\u00e6nseflader for arbejde, afslag p\u00e5 godkendelse af en udpeget underr\u00e5dgiver, tvister med en v\u00e6rdi under 200.000 kr. og andre tvister, hvis parterne er enige derom. stk. 2. en sag om hurtig afg\u00f8relse kan ikke iv\u00e6rks\u00e6ttes, hvis der verserer en voldgiftssag om samme tvist. stk. 3. voldgiftsn\u00e6vnet udpeger \u00e9n eller flere opm\u00e6nd efter h\u00f8ring af parterne med en frist p\u00e5 3 arbejdsdage. stk. 4. modparten(\/erne) kan afgive et svar senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om hurtig afg\u00f8relse, men kan ikke bringe andre tvistigheder ind under sagen. senest samtidig med afgivelse af svar kan modparten(\/erne) inddrage yderligere parter i sagen ved et adcitationsskrift, og de p\u00e5g\u00e6ldende skal da afgive svar senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af adcitationsskriftet. herefter kan hver part afgive et indl\u00e6g senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af modpartens indl\u00e6g. hvis ganske s\u00e6rlige omst\u00e6ndigheder taler afg\u00f8rende for det, kan voldgiftsn\u00e6vnet forl\u00e6nge fristen eller tillade afgivelse af \u00e9t yderligere indl\u00e6g fra hver side. stk. 5. opmanden kan med en frist p\u00e5 normalt 5 arbejdsdage anmode parterne om supplerende oplysninger og materiale. stk. 6. opmanden kan foretage besigtigelse efter indkaldelse af parterne med et varsel p\u00e5 5 arbejdsdage. der kan ikke gennemf\u00f8res syn og sk\u00f8n som et led i sagen. stk. 7. senest 10 arbejdsdage efter at opmanden har modtaget det sidste indl\u00e6g og eventuelt supplerende oplysninger og materiale og har gennemf\u00f8rt en eventuel besigtigelse, tr\u00e6ffer opmanden afg\u00f8relse med bestemmelse om, hvem der skal betale udgifterne ved sagens behandling. stk. 8. opmanden kan henvise parterne til mediation eller m\u00e6gling efter \u00a7 60 eller til at anl\u00e6gge voldgiftssag efter \u00a7 63, hvis opmanden vurderer, at sagen ikke er egnet til hurtig afg\u00f8relse. stk. 9. en hurtig afg\u00f8relse har som en voldgiftskendelse bindende virkning for sagens parter. afg\u00f8relsen skal opfyldes senest 8 uger efter, at den er truffet. afg\u00f8relsen kan indbringes for voldgift efter \u00a7 63 senest 8 uger efter, at den er truffet, og der tr\u00e6ffes da ved voldgiften endelig afg\u00f8relse om tvisten. hvis der ikke anl\u00e6gges voldgiftssag inden fristens udl\u00f8b, bliver afg\u00f8relsen herefter endelig. indbringelse for voldgift har ikke ops\u00e6ttende virkning, medmindre voldgiftsretten tr\u00e6ffer anden bestemmelse. stk. 10. for sager om hurtig afg\u00f8relse g\u00e6lder de regler, som er fastsat af voldgiftsn\u00e6vnet. stk. 11. n\u00e5r en sag om hurtig afg\u00f8relse ang\u00e5r flere end 2 parter, g\u00e6lder bestemmelserne i stk. 1-10 ogs\u00e5 i deres indbyrdes forhold.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 62<\/span><span class=\"nlaw-title\">Hurtig afg\u00f8relse<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 62. Voldgiftsn\u00e6vnet udpeger efter anmodning fra en part en opmand til at tr\u00e6ffe en hurtig afg\u00f8relse om<\/p>\n<ol class=\"nlaw-list\">\n<li><span>a)<\/span>bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i r\u00e5dgiverens betalingskrav,<\/li>\n<li><span>b)<\/span>bygherrens ret til at forlange \u00e6ndringer og r\u00e5dgiverens ret til at udf\u00f8re s\u00e5danne \u00e6ndringer,<\/li>\n<li><span>c)<\/span>r\u00e5dgiverens ret til ekstra betaling for \u00e6ndringer og bygherrens ret til godskrivning for besparelse ved \u00e6ndringer,<\/li>\n<li><span>d)<\/span>r\u00e5dgiverens ret til regulering af honoraret,<\/li>\n<li><span>e)<\/span>r\u00e5dgiveren og bygherrens ret til tidsfristforl\u00e6ngelse,<\/li>\n<li><span>f)<\/span>fastl\u00e6ggelse af gr\u00e6nseflader for arbejde,<\/li>\n<li><span>g)<\/span>afslag p\u00e5 godkendelse af en udpeget underr\u00e5dgiver,<\/li>\n<li><span>h)<\/span>tvister med en v\u00e6rdi under 200.000 kr. og<\/li>\n<li><span>i)<\/span>andre tvister, hvis parterne er enige derom.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Stk. 2. En sag om hurtig afg\u00f8relse kan ikke iv\u00e6rks\u00e6ttes, hvis der verserer en voldgiftssag om samme tvist.<\/p>\n<p>Stk. 3. Voldgiftsn\u00e6vnet udpeger \u00e9n eller flere opm\u00e6nd efter h\u00f8ring af parterne med en frist p\u00e5 3 arbejdsdage.<\/p>\n<p>Stk. 4. Modparten(\/erne) kan afgive et svar senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om hurtig afg\u00f8relse, men kan ikke bringe andre tvistigheder ind under sagen. Senest samtidig med afgivelse af svar kan modparten(\/erne) inddrage yderligere parter i sagen ved et adcitationsskrift, og de p\u00e5g\u00e6ldende skal da afgive svar senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af adcitationsskriftet. Herefter kan hver part afgive et indl\u00e6g senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af modpartens indl\u00e6g. Hvis ganske s\u00e6rlige omst\u00e6ndigheder taler afg\u00f8rende for det, kan Voldgiftsn\u00e6vnet forl\u00e6nge fristen eller tillade afgivelse af \u00e9t yderligere indl\u00e6g fra hver side.<\/p>\n<p>Stk. 5. Opmanden kan med en frist p\u00e5 normalt 5 arbejdsdage anmode parterne om supplerende oplysninger og materiale.<\/p>\n<p>Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse efter indkaldelse af parterne med et varsel p\u00e5 5 arbejdsdage. Der kan ikke gennemf\u00f8res syn og sk\u00f8n som et led i sagen.<\/p>\n<p>Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter at opmanden har modtaget det sidste indl\u00e6g og eventuelt supplerende oplysninger og materiale og har gennemf\u00f8rt en eventuel besigtigelse, tr\u00e6ffer opmanden afg\u00f8relse med bestemmelse om, hvem der skal betale udgifterne ved sagens behandling.<\/p>\n<p>Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til mediation eller m\u00e6gling efter \u00a7 60 eller til at anl\u00e6gge voldgiftssag efter \u00a7 63, hvis opmanden vurderer, at sagen ikke er egnet til hurtig afg\u00f8relse.<\/p>\n<p>Stk. 9. En hurtig afg\u00f8relse har som en voldgiftskendelse bindende virkning for sagens parter. Afg\u00f8relsen skal opfyldes senest 8 uger efter, at den er truffet. Afg\u00f8relsen kan indbringes for voldgift efter \u00a7 63 senest 8 uger efter, at den er truffet, og der tr\u00e6ffes da ved voldgiften endelig afg\u00f8relse om tvisten. Hvis der ikke anl\u00e6gges voldgiftssag inden fristens udl\u00f8b, bliver afg\u00f8relsen herefter endelig. Indbringelse for voldgift har ikke ops\u00e6ttende virkning, medmindre voldgiftsretten tr\u00e6ffer anden bestemmelse.<\/p>\n<p>Stk. 10. For sager om hurtig afg\u00f8relse g\u00e6lder de regler, som er fastsat af Voldgiftsn\u00e6vnet.<\/p>\n<p>Stk. 11. N\u00e5r en sag om hurtig afg\u00f8relse ang\u00e5r flere end 2 parter, g\u00e6lder bestemmelserne i stk. 1-10 ogs\u00e5 i deres indbyrdes forhold.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-62\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 62<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-63\" data-search=\"63 voldgift \u00a7 63. tvister mellem parterne afg\u00f8res endeligt ved voldgift efter reglerne om voldgiftsbehandling ved voldgiftsn\u00e6vnet. stk. 2. en voldgiftssag kan ikke anl\u00e6gges f\u00f8r 4 uger efter, at et forhandlingsforl\u00f8b om tvisten efter \u00a7 59 er afsluttet. voldgiftssag kan endvidere ikke anl\u00e6gges, hvis der verserer en sag om mediation, m\u00e6gling eller hurtig afg\u00f8relse ang\u00e5ende samme tvist. stk. 3. voldgiftssagen behandles efter reglerne for almindelig voldgiftsbehandling, medmindre den efter stk. 4 skal behandles efter reglerne for forenklet voldgiftsbehandling. stk. 4. voldgiftssagen behandles efter reglerne for forenklet voldgiftsbehandling ved voldgiftsn\u00e6vnet, hvis parterne er enige derom, eller en af parterne anmoder derom, og sagens v\u00e6rdi er h\u00f8jst 1 mio. kr. stk. 5. ved almindelig voldgiftsbehandling s\u00e6ttes voldgiftsretten med 3 voldgiftsdommere, medmindre parterne er enige om, at den skal indskr\u00e6nkes til 1 dommer, eller en part anmoder om, at den udvides til 5 dommere. ved forenklet voldgiftsbehandling s\u00e6ttes voldgiftsretten med 1 dommer, medmindre parterne er enige om, at den skal udvides til 2 eller 3 dommere. voldgiftsdommerne kan v\u00e6re faglige dommere, der udpeges af voldgiftsn\u00e6vnet, eller juridiske dommere, der udpeges af formanden for voldgiftsn\u00e6vnets pr\u00e6sidium. udpegning sker i alle tilf\u00e6lde efter h\u00f8ring af parterne. stk. 6. for voldgiftssager g\u00e6lder de regler, som er fastsat af voldgiftsn\u00e6vnet. stk. 7. n\u00e5r en voldgiftssag omfatter flere end 2 parter, g\u00e6lder bestemmelserne i stk. 1-6 ogs\u00e5 i deres indbyrdes forhold. vejledning nr. 9633 af 10. august 2018, almindelige betingelser for r\u00e5dgivning og bistand i bygge- og anl\u00e6gsvirksomhed (abr 18), oph\u00e6ves den 9. januar 2019.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 63<\/span><span class=\"nlaw-title\">Voldgift<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 63. Tvister mellem parterne afg\u00f8res endeligt ved voldgift efter reglerne om voldgiftsbehandling ved Voldgiftsn\u00e6vnet.<\/p>\n<p>Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anl\u00e6gges f\u00f8r 4 uger efter, at et forhandlingsforl\u00f8b om tvisten efter \u00a7 59 er afsluttet. Voldgiftssag kan endvidere ikke anl\u00e6gges, hvis der verserer en sag om mediation, m\u00e6gling eller hurtig afg\u00f8relse ang\u00e5ende samme tvist.<\/p>\n<p>Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for almindelig voldgiftsbehandling, medmindre den efter stk. 4 skal behandles efter reglerne for forenklet voldgiftsbehandling.<\/p>\n<p>Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for forenklet voldgiftsbehandling ved Voldgiftsn\u00e6vnet, hvis<\/p>\n<ol class=\"nlaw-list\">\n<li><span>a)<\/span>parterne er enige derom, eller<\/li>\n<li><span>b)<\/span>en af parterne anmoder derom, og sagens v\u00e6rdi er h\u00f8jst 1 mio. kr.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling s\u00e6ttes voldgiftsretten med 3 voldgiftsdommere, medmindre parterne er enige om, at den skal indskr\u00e6nkes til 1 dommer, eller en part anmoder om, at den udvides til 5 dommere. Ved forenklet voldgiftsbehandling s\u00e6ttes voldgiftsretten med 1 dommer, medmindre parterne er enige om, at den skal udvides til 2 eller 3 dommere. Voldgiftsdommerne kan v\u00e6re faglige dommere, der udpeges af Voldgiftsn\u00e6vnet, eller juridiske dommere, der udpeges af formanden for Voldgiftsn\u00e6vnets pr\u00e6sidium. Udpegning sker i alle tilf\u00e6lde efter h\u00f8ring af parterne.<\/p>\n<p>Stk. 6. For voldgiftssager g\u00e6lder de regler, som er fastsat af Voldgiftsn\u00e6vnet.<\/p>\n<p>Stk. 7. N\u00e5r en voldgiftssag omfatter flere end 2 parter, g\u00e6lder bestemmelserne i stk. 1-6 ogs\u00e5 i deres indbyrdes forhold.<\/p>\n<p>Vejledning nr. 9633 af 10. august 2018, Almindelige betingelser for r\u00e5dgivning og bistand i bygge- og anl\u00e6gsvirksomhed (ABR 18), oph\u00e6ves den 9. januar 2019.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-63\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 63<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details><\/div>\n<\/section>\n<p class=\"nlaw-empty\">Ingen paragraffer matcher din s\u00f8gning.<\/p>\n<section class=\"nlaw-source\">\n<h2>Kilde og anvendelse<\/h2>\n<p>Teksten er gengivet efter den offentliggjorte version p\u00e5 Retsinformation.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.retsinformation.dk\/eli\/retsinfo\/2019\/9021\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Se den officielle udgave p\u00e5 Retsinformation<\/a><\/p>\n<p>Sidst kontrolleret 10. august 2026. Siden giver adgang til standardteksten og er ikke en vurdering af en konkret sag.<\/p>\n<\/section><\/div>\n<\/div>\n<\/article>\n<p>  <script>(function(){var root=document.querySelector('.nexus-law[data-law=\"abr-18\"]');if(!root)return;var input=root.querySelector('.nlaw-search'),items=[].slice.call(root.querySelectorAll('.nlaw-paragraph')),chapters=[].slice.call(root.querySelectorAll('.nlaw-chapter')),empty=root.querySelector('.nlaw-empty');function openHash(){var id=window.location.hash.slice(1),target=id&&document.getElementById(id);if(target&&target.matches('.nlaw-paragraph')){target.open=true;setTimeout(function(){target.scrollIntoView({behavior:'smooth',block:'start'})},120)}}input.addEventListener('input',function(){var q=input.value.trim().toLowerCase(),shown=0;items.forEach(function(item){var match=!q||item.getAttribute('data-search').indexOf(q)>-1;item.hidden=!match;if(match)shown++});chapters.forEach(function(ch){ch.hidden=!ch.querySelector('.nlaw-paragraph:not([hidden])')});empty.style.display=shown?'none':'block'});root.addEventListener('click',function(e){var btn=e.target.closest('.nlaw-copy');if(!btn)return;var url=window.location.href.split('#')[0]+'#'+btn.getAttribute('data-target');navigator.clipboard.writeText(url).then(function(){var old=btn.textContent;btn.textContent='Link kopieret';setTimeout(function(){btn.textContent=old},1400)})});window.addEventListener('hashchange',openHash);openHash()})();<\/script><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Byggejura i praksis Standardvilk\u00e5r \u00b7 Officiel tekst ABR 18 Almindelige betingelser for r\u00e5dgivning og bistand i bygge- og anl\u00e6gsvirksomhed (ABR 18). Find og \u00e5bn den enkelte paragraf, eller link direkte til den med et fast paragrafanker. ABR 18 er standardvilk\u00e5r \u2013 ikke en lov \u2013 og g\u00e6lder, n\u00e5r parterne har vedtaget betingelserne. Konkrete fravigelser i [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"parent":5922,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-7763","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.5 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>ABR 18 | Regler for teknisk r\u00e5dgivning | Nexus Advokater<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"F\u00e5 overblik over ABR 18 og reglerne om r\u00e5dgiverydelser, projektering, ansvar, honorar, tidsfrister, mangler og tvister i byggeprojekter.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"da_DK\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"ABR 18 | Regler for teknisk r\u00e5dgivning | Nexus Advokater\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"F\u00e5 overblik over ABR 18 og reglerne om r\u00e5dgiverydelser, projektering, ansvar, honorar, tidsfrister, mangler og tvister i byggeprojekter.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/byggejura-i-praksis\/abr-18\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Nexus Advokater\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-08-21T12:04:51+00:00\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/byggejura-i-praksis\\\/abr-18\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/byggejura-i-praksis\\\/abr-18\\\/\",\"name\":\"ABR 18 | Regler for teknisk r\u00e5dgivning | Nexus Advokater\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2026-08-10T08:36:04+00:00\",\"dateModified\":\"2026-08-21T12:04:51+00:00\",\"description\":\"F\u00e5 overblik over ABR 18 og reglerne om r\u00e5dgiverydelser, projektering, ansvar, honorar, tidsfrister, mangler og tvister i byggeprojekter.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/byggejura-i-praksis\\\/abr-18\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"da-DK\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/byggejura-i-praksis\\\/abr-18\\\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/byggejura-i-praksis\\\/abr-18\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Hjem\",\"item\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"ABR 18\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/\",\"name\":\"Nexus Advokater\",\"description\":\"Specialister i entrepriseret for byggebranchen\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/#organization\"},\"alternateName\":\"Nexus\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"da-DK\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/#organization\",\"name\":\"Nexus Advokater\",\"alternateName\":\"Nexus\",\"url\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"da-DK\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2022\\\/11\\\/Nexus_Advokater_NYT_logo_black_green_transparent-scaled.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2022\\\/11\\\/Nexus_Advokater_NYT_logo_black_green_transparent-scaled.png\",\"width\":2560,\"height\":751,\"caption\":\"Nexus Advokater\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"},\"taxID\":\"46052781\",\"vatID\":\"DK46052781\",\"email\":\"info@nexusadvokater.dk\",\"telephone\":\"+45 70 22 72 37\",\"address\":{\"@type\":\"PostalAddress\",\"streetAddress\":\"Middelfartgade 15, 2. sal\",\"postalCode\":\"2100\",\"addressLocality\":\"K\u00f8benhavn \u00d8\",\"addressCountry\":\"DK\"},\"contactPoint\":{\"@type\":\"ContactPoint\",\"contactType\":\"customer service\",\"telephone\":\"+45 70 22 72 37\",\"email\":\"info@nexusadvokater.dk\",\"areaServed\":\"DK\",\"availableLanguage\":[\"da\",\"en\"]},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.linkedin.com\\\/company\\\/nexus-advokater\\\/\"]}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"ABR 18 | Regler for teknisk r\u00e5dgivning | Nexus Advokater","description":"F\u00e5 overblik over ABR 18 og reglerne om r\u00e5dgiverydelser, projektering, ansvar, honorar, tidsfrister, mangler og tvister i byggeprojekter.","robots":{"index":"noindex","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"og_locale":"da_DK","og_type":"article","og_title":"ABR 18 | Regler for teknisk r\u00e5dgivning | Nexus Advokater","og_description":"F\u00e5 overblik over ABR 18 og reglerne om r\u00e5dgiverydelser, projektering, ansvar, honorar, tidsfrister, mangler og tvister i byggeprojekter.","og_url":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/byggejura-i-praksis\/abr-18\/","og_site_name":"Nexus Advokater","article_modified_time":"2026-08-21T12:04:51+00:00","twitter_card":"summary_large_image","schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/byggejura-i-praksis\/abr-18\/","url":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/byggejura-i-praksis\/abr-18\/","name":"ABR 18 | Regler for teknisk r\u00e5dgivning | Nexus Advokater","isPartOf":{"@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/#website"},"datePublished":"2026-08-10T08:36:04+00:00","dateModified":"2026-08-21T12:04:51+00:00","description":"F\u00e5 overblik over ABR 18 og reglerne om r\u00e5dgiverydelser, projektering, ansvar, honorar, tidsfrister, mangler og tvister i byggeprojekter.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/byggejura-i-praksis\/abr-18\/#breadcrumb"},"inLanguage":"da-DK","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/byggejura-i-praksis\/abr-18\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/byggejura-i-praksis\/abr-18\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Hjem","item":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"ABR 18"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/#website","url":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/","name":"Nexus Advokater","description":"Specialister i entrepriseret for byggebranchen","publisher":{"@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/#organization"},"alternateName":"Nexus","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"da-DK"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/#organization","name":"Nexus Advokater","alternateName":"Nexus","url":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"da-DK","@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Nexus_Advokater_NYT_logo_black_green_transparent-scaled.png","contentUrl":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Nexus_Advokater_NYT_logo_black_green_transparent-scaled.png","width":2560,"height":751,"caption":"Nexus Advokater"},"image":{"@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/#\/schema\/logo\/image\/"},"taxID":"46052781","vatID":"DK46052781","email":"info@nexusadvokater.dk","telephone":"+45 70 22 72 37","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"Middelfartgade 15, 2. sal","postalCode":"2100","addressLocality":"K\u00f8benhavn \u00d8","addressCountry":"DK"},"contactPoint":{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","telephone":"+45 70 22 72 37","email":"info@nexusadvokater.dk","areaServed":"DK","availableLanguage":["da","en"]},"sameAs":["https:\/\/www.linkedin.com\/company\/nexus-advokater\/"]}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/7763","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7763"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/7763\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11371,"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/7763\/revisions\/11371"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/5922"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7763"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7763"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7763"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}