{"id":7761,"date":"2026-08-10T10:35:15","date_gmt":"2026-08-10T08:35:15","guid":{"rendered":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/?page_id=7761"},"modified":"2026-08-21T14:04:48","modified_gmt":"2026-08-21T12:04:48","slug":"abt-18","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/byggejura-i-praksis\/abt-18\/","title":{"rendered":"ABT 18"},"content":{"rendered":"<style>\n  .nexus-law{--blue:#00638b;--ink:#202a31;--muted:#5d6870;--line:#cfd7db;--wash:#f2f7f8;color:var(--ink);font-family:inherit}\n  .nexus-law *{box-sizing:border-box}.nlaw-wrap{width:min(1160px,calc(100% - 48px));margin:0 auto}.nlaw-hero{padding:110px 0 72px;border-bottom:1px solid #768086;background:#fff}\n  .nlaw-breadcrumb{display:inline-flex;gap:8px;align-items:center;margin-bottom:28px;color:var(--blue);font-size:14px;font-weight:700;text-decoration:none}.nlaw-breadcrumb:before{content:\"\u2190\"}\n  .nlaw-kicker{margin:0 0 12px;color:var(--blue);font-size:14px;font-weight:800;letter-spacing:.11em;text-transform:uppercase}.nlaw-hero h1{max-width:980px;margin:0 0 24px;color:var(--blue);font-family:Georgia,\"Times New Roman\",serif;font-size:clamp(44px,5.3vw,76px);font-weight:400;line-height:1.03;letter-spacing:-.035em}\n  .nlaw-lead{max-width:780px;margin:0;color:#303940;font-size:19px;line-height:1.7}.nlaw-note{max-width:780px;margin:18px 0 0;padding-left:16px;border-left:3px solid var(--blue);color:var(--muted);font-size:15px;line-height:1.6}\n  .nlaw-switches{display:flex;gap:10px;flex-wrap:wrap;margin-top:34px}.nlaw-switch{min-width:92px;padding:11px 18px;border:1px solid var(--blue);border-radius:999px;color:var(--blue);font-weight:800;text-align:center;text-decoration:none}.nlaw-switch.is-current,.nlaw-switch:hover{background:var(--blue);color:#fff}\n  .nlaw-tools{padding:46px 0;background:var(--wash)}.nlaw-tools-grid{display:grid;grid-template-columns:minmax(260px,1fr) 2fr;gap:34px;align-items:start}.nlaw-search-label{display:block;margin:0 0 9px;font-size:14px;font-weight:800}.nlaw-search{width:100%;min-height:52px;padding:12px 16px;border:1px solid #9ba8ae;border-radius:3px;background:#fff;color:var(--ink);font:inherit}.nlaw-search:focus{outline:3px solid rgba(0,99,139,.18);border-color:var(--blue)}\n  .nlaw-index-label{margin:0 0 9px;font-size:14px;font-weight:800}.nlaw-index{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:8px}.nlaw-index a{padding:8px 11px;border:1px solid #b8c4c9;border-radius:3px;background:#fff;color:var(--ink);font-size:13px;font-weight:700;text-decoration:none}.nlaw-index a:hover{border-color:var(--blue);color:var(--blue)}\n  .nlaw-content{padding:72px 0 110px}.nlaw-chapter{scroll-margin-top:30px;margin:0 0 72px}.nlaw-chapter-heading{display:grid;grid-template-columns:130px 1fr;gap:20px;align-items:baseline;margin-bottom:20px}.nlaw-chapter-heading span{color:var(--blue);font-size:13px;font-weight:800;letter-spacing:.08em;text-transform:uppercase}.nlaw-chapter-heading h2{margin:0;color:var(--blue);font-family:Georgia,\"Times New Roman\",serif;font-size:clamp(30px,3.3vw,46px);font-weight:400;line-height:1.15}\n  .nlaw-paragraphs{border-top:1px solid var(--line)}.nlaw-paragraph{scroll-margin-top:24px;border-bottom:1px solid var(--line)}.nlaw-paragraph[hidden]{display:none}.nlaw-paragraph summary{display:grid;grid-template-columns:105px 1fr 32px;gap:18px;align-items:center;min-height:78px;padding:16px 8px;cursor:pointer;list-style:none}.nlaw-paragraph summary::-webkit-details-marker{display:none}.nlaw-paragraph summary:hover .nlaw-title{color:var(--blue)}\n  .nlaw-num{color:var(--blue);font-family:Georgia,\"Times New Roman\",serif;font-size:27px}.nlaw-title{font-size:18px;font-weight:750;line-height:1.35;transition:color .15s}.nlaw-chevron{width:11px;height:11px;border-right:2px solid var(--blue);border-bottom:2px solid var(--blue);transform:rotate(45deg);transition:transform .2s}.nlaw-paragraph[open] .nlaw-chevron{transform:rotate(225deg)}\n  .nlaw-text{padding:2px 52px 34px 131px;max-width:980px;color:#303a41;font-size:16px;line-height:1.72}.nlaw-text p{margin:0 0 15px}.nlaw-list{padding:0;margin:2px 0 20px;list-style:none}.nlaw-list li{display:grid;grid-template-columns:32px 1fr;gap:6px;margin:0 0 8px}.nlaw-list li span{font-weight:800}.nlaw-actions{margin-top:24px}.nlaw-copy{padding:9px 13px;border:1px solid var(--blue);border-radius:3px;background:#fff;color:var(--blue);font:inherit;font-size:13px;font-weight:800;cursor:pointer}.nlaw-copy:hover{background:var(--blue);color:#fff}\n  .nlaw-empty{display:none;margin:34px 0;padding:24px;border:1px solid var(--line);background:var(--wash)}.nlaw-source{margin-top:76px;padding:30px;border-left:4px solid var(--blue);background:var(--wash)}.nlaw-source h2{margin:0 0 10px;color:var(--blue);font-family:Georgia,\"Times New Roman\",serif;font-size:30px;font-weight:400}.nlaw-source p{margin:0 0 8px;line-height:1.65}.nlaw-source a{color:var(--blue);font-weight:800}\n  @media(max-width:760px){.nlaw-wrap{width:min(100% - 30px,1160px)}.nlaw-hero{padding:72px 0 48px}.nlaw-tools-grid{grid-template-columns:1fr}.nlaw-content{padding:52px 0 78px}.nlaw-chapter-heading{grid-template-columns:1fr;gap:4px}.nlaw-paragraph summary{grid-template-columns:72px 1fr 22px;gap:10px}.nlaw-num{font-size:23px}.nlaw-title{font-size:16px}.nlaw-text{padding:0 8px 28px 82px}}\n  @media(max-width:480px){.nlaw-text{padding-left:8px}.nlaw-hero h1{font-size:41px}}<\/p>\n<\/style>\n<article class=\"nexus-law\" data-law=\"abt-18\">\n<header class=\"nlaw-hero\">\n<div class=\"nlaw-wrap\">\n      <a class=\"nlaw-breadcrumb\" href=\"\/nexus-dev\/byggejura-i-praksis\/\">Byggejura i praksis<\/a><\/p>\n<p class=\"nlaw-kicker\">Standardvilk\u00e5r \u00b7 Officiel tekst<\/p>\n<h1>ABT 18<\/h1>\n<p class=\"nlaw-lead\">Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anl\u00e6gsvirksomhed (ABT 18). Find og \u00e5bn den enkelte paragraf, eller link direkte til den med et fast paragrafanker.<\/p>\n<p class=\"nlaw-note\">ABT 18 er standardvilk\u00e5r \u2013 ikke en lov \u2013 og g\u00e6lder, n\u00e5r parterne har vedtaget betingelserne. Konkrete fravigelser i aftalen kan \u00e6ndre retsstillingen.<\/p>\n<nav class=\"nlaw-switches\" aria-label=\"V\u00e6lg regels\u00e6t\"><a class=\"nlaw-switch\" href=\"\/nexus-dev\/byggejura-i-praksis\/ab-18\/\">AB 18<\/a><a class=\"nlaw-switch is-current\" href=\"\/nexus-dev\/byggejura-i-praksis\/abt-18\/\">ABT 18<\/a><a class=\"nlaw-switch\" href=\"\/nexus-dev\/byggejura-i-praksis\/abr-18\/\">ABR 18<\/a><\/nav>\n<\/p><\/div>\n<\/header>\n<section class=\"nlaw-tools\">\n<div class=\"nlaw-wrap nlaw-tools-grid\">\n<div><label class=\"nlaw-search-label\" for=\"nlaw-search-abt-18\">S\u00f8g i ABT 18<\/label><input class=\"nlaw-search\" id=\"nlaw-search-abt-18\" type=\"search\" placeholder=\"S\u00f8g efter paragraf, emne eller ord\u2026\" autocomplete=\"off\"><\/div>\n<div>\n<p class=\"nlaw-index-label\">G\u00e5 til kapitel<\/p>\n<nav class=\"nlaw-index\" aria-label=\"Kapitler\"><a href=\"#kapitel-a\">A \u00b7 Aftalegrundlaget<\/a><a href=\"#kapitel-b\">B \u00b7 Sikkerhedsstillelse og forsikring<\/a><a href=\"#kapitel-c\">C \u00b7 Udf\u00f8relse af entreprisen<\/a><a href=\"#kapitel-d\">D \u00b7 Betaling<\/a><a href=\"#kapitel-e\">E \u00b7 Tidsfristforl\u00e6ngelse og forsinkelse<\/a><a href=\"#kapitel-f\">F \u00b7 Aflevering<\/a><a href=\"#kapitel-g\">G \u00b7 Mangler<\/a><a href=\"#kapitel-h\">H \u00b7 1- og 5-\u00e5rs eftersyn<\/a><a href=\"#kapitel-i\">I \u00b7 Oph\u00e6velse<\/a><a href=\"#kapitel-j\">J \u00b7 Tvister<\/a><\/nav>\n<\/div><\/div>\n<\/section>\n<div class=\"nlaw-content\">\n<div class=\"nlaw-wrap\">\n<section class=\"nlaw-chapter\" id=\"kapitel-a\">\n<div class=\"nlaw-chapter-heading\"><span>Kapitel A<\/span><\/p>\n<h2>Aftalegrundlaget<\/h2>\n<\/div>\n<p class=\"nlaw-practice\" style=\"margin:-4px 0 22px;padding:12px 14px;border-left:3px solid var(--blue);background:var(--wash);color:var(--muted);font-size:14px;line-height:1.55\"><strong>Fra regel til handling:<\/strong> <a style=\"color:var(--blue);font-weight:800;text-underline-offset:3px\" href=\"\/nexus-dev\/entrepriseret\/aftalegrundlaget\/\">Se, hvordan aftalegrundlaget gennemg\u00e5s i praksis \u2192<\/a><\/p>\n<div class=\"nlaw-paragraphs\">\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-1\" data-search=\"1 anvendelse \u00a7 1. almindelige betingelser for totalentreprise er udarbejdet med henblik p\u00e5 aftaler om totalentreprise i bygge- og anl\u00e6gsvirksomhed, hvor bygherren ikke er forbruger. betingelserne finder anvendelse, n\u00e5r de er vedtaget af aftalens parter. stk. 2. fravigelse af betingelserne g\u00e6lder kun, n\u00e5r det tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen, p\u00e5 hvilke punkter fravigelse skal ske.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 1<\/span><span class=\"nlaw-title\">Anvendelse<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 1. Almindelige betingelser for totalentreprise er udarbejdet med henblik p\u00e5 aftaler om totalentreprise i bygge- og anl\u00e6gsvirksomhed, hvor bygherren ikke er forbruger. Betingelserne finder anvendelse, n\u00e5r de er vedtaget af aftalens parter.<\/p>\n<p>Stk. 2. Fravigelse af betingelserne g\u00e6lder kun, n\u00e5r det tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen, p\u00e5 hvilke punkter fravigelse skal ske.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-1\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 1<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-2\" data-search=\"2 definitioner \u00a7 2. ved \u201dtotalentreprise\u201d forst\u00e5s i disse betingelser en entreprise, der omfatter den v\u00e6sentligste del af projekteringen og de fleste \u00f8vrige ydelser ved byggeriet eller anl\u00e6gget. stk. 2. ved underentrepriseforhold forst\u00e5s \u201dbygherren\u201d som entrepren\u00f8ren og \u201dentrepren\u00f8ren\u201d som underentrepren\u00f8ren. stk. 3. ved \u201darbejde\u201d forst\u00e5s ogs\u00e5 entrepren\u00f8rens levering af materialer mv., uanset om entrepren\u00f8ren som led i arbejdet skal indbygge dem eller alene gennemf\u00f8re en leverance. stk. 4. ved \u201darbejde\u201d forst\u00e5s ogs\u00e5 projektering, som entrepren\u00f8ren skal udf\u00f8re, og ved \u201dunderentreprise\u201d og \u201dunderentrepren\u00f8rer\u201d ogs\u00e5 teknisk r\u00e5dgivning og r\u00e5dgivere antaget af entrepren\u00f8ren til at bist\u00e5 med denne projektering. stk. 5. ved \u201dbygherrens repr\u00e6sentant\u201d forst\u00e5s en bygherrer\u00e5dgiver eller anden r\u00e5dgiver, som er s\u00e6rligt udpeget af bygherren. i bestemmelser, hvorefter \u201dbygherren\u201d kan eller skal foretage en handling eller modtage en meddelelse, kan bygherren overlade dette til sin repr\u00e6sentant. stk. 6. ved \u201dkvalitetssikring\u201d forst\u00e5s aktiviteter, som har til form\u00e5l at forebygge mangler i et byggeri og sikre, at en valgt kvalitet fastholdes under projektering og udf\u00f8relse. stk. 7. ved \u201dgranskning af et projekt\u201d forst\u00e5s en sammenh\u00e6ngende og systematisk gennemgang af et projekt som led i kvalitetssikring med henblik p\u00e5 at vurdere projektets evne til at opfylde kravene til projektet samt at identificere relevante problemer. stk. 8. bel\u00f8bsangivelser er uden moms, medmindre andet er angivet. stk. 9. ved \u201darbejdsdage\u201d forst\u00e5s alle mandage til og med fredage, der ikke falder p\u00e5 en helligdag, 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag eller nyt\u00e5rsaftensdag.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 2<\/span><span class=\"nlaw-title\">Definitioner<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 2. Ved \u201dtotalentreprise\u201d forst\u00e5s i disse betingelser en entreprise, der omfatter den v\u00e6sentligste del af projekteringen og de fleste \u00f8vrige ydelser ved byggeriet eller anl\u00e6gget.<\/p>\n<p>Stk. 2. Ved underentrepriseforhold forst\u00e5s \u201dbygherren\u201d som entrepren\u00f8ren og \u201dentrepren\u00f8ren\u201d som underentrepren\u00f8ren.<\/p>\n<p>Stk. 3. Ved \u201darbejde\u201d forst\u00e5s ogs\u00e5 entrepren\u00f8rens levering af materialer mv., uanset om entrepren\u00f8ren som led i arbejdet skal indbygge dem eller alene gennemf\u00f8re en leverance.<\/p>\n<p>Stk. 4. Ved \u201darbejde\u201d forst\u00e5s ogs\u00e5 projektering, som entrepren\u00f8ren skal udf\u00f8re, og ved \u201dunderentreprise\u201d og \u201dunderentrepren\u00f8rer\u201d ogs\u00e5 teknisk r\u00e5dgivning og r\u00e5dgivere antaget af entrepren\u00f8ren til at bist\u00e5 med denne projektering.<\/p>\n<p>Stk. 5. Ved \u201dbygherrens repr\u00e6sentant\u201d forst\u00e5s en bygherrer\u00e5dgiver eller anden r\u00e5dgiver, som er s\u00e6rligt udpeget af bygherren. I bestemmelser, hvorefter \u201dbygherren\u201d kan eller skal foretage en handling eller modtage en meddelelse, kan bygherren overlade dette til sin repr\u00e6sentant.<\/p>\n<p>Stk. 6. Ved \u201dkvalitetssikring\u201d forst\u00e5s aktiviteter, som har til form\u00e5l at forebygge mangler i et byggeri og sikre, at en valgt kvalitet fastholdes under projektering og udf\u00f8relse.<\/p>\n<p>Stk. 7. Ved \u201dgranskning af et projekt\u201d forst\u00e5s en sammenh\u00e6ngende og systematisk gennemgang af et projekt som led i kvalitetssikring med henblik p\u00e5 at vurdere projektets evne til at opfylde kravene til projektet samt at identificere relevante problemer.<\/p>\n<p>Stk. 8. Bel\u00f8bsangivelser er uden moms, medmindre andet er angivet.<\/p>\n<p>Stk. 9. Ved \u201darbejdsdage\u201d forst\u00e5s alle mandage til og med fredage, der ikke falder p\u00e5 en helligdag, 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag eller nyt\u00e5rsaftensdag.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-2\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 2<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-3\" data-search=\"3 lovvalg \u00a7 3. retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 3<\/span><span class=\"nlaw-title\">Lovvalg<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-3\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 3<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-4\" data-search=\"4 bygherrens udbud \u00a7 4. ved udbud forst\u00e5s bygherrens opfordring til at afgive tilbud. stk. 2. der bydes p\u00e5 grundlag af de oplysninger og krav, som er indeholdt i udbudsmaterialet. materialet skal v\u00e6re entydigt formuleret. afh\u00e6ngigt af materialets detaljeringsgrad og kravene til entrepren\u00f8rprojektering skal det v\u00e6re udformet s\u00e5ledes, at der er klarhed over ydelser og vilk\u00e5r. bygherren p\u00e5ser, at oplysninger og krav ikke er i strid med lovgivningen, andre offentlige forskrifter, servitutter og andre lignende rettigheder over ejendommen. stk. 3. udbudsmaterialet skal indeholde en hovedtidsplan, der skal angive: start- og sluttidspunkt for arbejdet, eventuelle afg\u00f8rende tidsfrister for tidligere f\u00e6rdigg\u00f8relse af enkelte dele af entrepren\u00f8rens arbejde (mellemfrister), antallet af s\u00e6dvanlige spilddage, som er indregnet i hovedtidsplanen p\u00e5 grund af vejrlig, eventuelle v\u00e6sentlige r\u00e5dighedsindskr\u00e6nkninger p\u00e5 byggepladsen, som entrepren\u00f8ren skal t\u00e5le, sluttidspunkt for kontraktindg\u00e5else, entrepren\u00f8rens udarbejdelse af projekterings- og arbejdsplan, start- og sluttidspunkt for projekt- og tilbudsgennemgang, mobilisering og f\u00f8rgennemgang, samt frister for tilvejebringelse af n\u00f8dvendige tilladelser fra myndighederne. stk. 4. udbudsmaterialet skal oplyse, om tilbuddet skal indeholde et dispositionsforslag, projektforslag eller lignende samt kravene til projektmaterialets karakter. stk. 5. udbudsmaterialet skal endvidere indeholde oplysning om andre forhold, der m\u00e5 anses for at v\u00e6re af betydning for entrepren\u00f8rens tilbud. stk. 6. udbudsmaterialet kan indeholde oplysning om s\u00e6rlige forhold, der har v\u00e6sentlig betydning for, at bygherren kan tage byggeriet eller anl\u00e6gget i brug. stk. 7. hvis entreprisen udbydes i konkurrence, skal det angives, hvilke forhold bygherren till\u00e6gger betydning ved bed\u00f8mmelsen af tilbuddene. stk. 8. hvis entreprisen udbydes i konkurrence, oplyses st\u00f8rrelsen af det vederlag, der betales for hvert tilbudsprojekt. vederlaget udbetales til alle tilbudsgivende umiddelbart efter bed\u00f8mmelsen.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 4<\/span><span class=\"nlaw-title\">Bygherrens udbud<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 4. Ved udbud forst\u00e5s bygherrens opfordring til at afgive tilbud.<\/p>\n<p>Stk. 2. Der bydes p\u00e5 grundlag af de oplysninger og krav, som er indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet skal v\u00e6re entydigt formuleret. Afh\u00e6ngigt af materialets detaljeringsgrad og kravene til entrepren\u00f8rprojektering skal det v\u00e6re udformet s\u00e5ledes, at der er klarhed over ydelser og vilk\u00e5r. Bygherren p\u00e5ser, at oplysninger og krav ikke er i strid med lovgivningen, andre offentlige forskrifter, servitutter og andre lignende rettigheder over ejendommen.<\/p>\n<p>Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en hovedtidsplan, der skal angive:<\/p>\n<ol class=\"nlaw-list\">\n<li><span>a)<\/span>start- og sluttidspunkt for arbejdet,<\/li>\n<li><span>b)<\/span>eventuelle afg\u00f8rende tidsfrister for tidligere f\u00e6rdigg\u00f8relse af enkelte dele af entrepren\u00f8rens arbejde (mellemfrister),<\/li>\n<li><span>c)<\/span>antallet af s\u00e6dvanlige spilddage, som er indregnet i hovedtidsplanen p\u00e5 grund af vejrlig,<\/li>\n<li><span>d)<\/span>eventuelle v\u00e6sentlige r\u00e5dighedsindskr\u00e6nkninger p\u00e5 byggepladsen, som entrepren\u00f8ren skal t\u00e5le,<\/li>\n<li><span>e)<\/span>sluttidspunkt for kontraktindg\u00e5else, entrepren\u00f8rens udarbejdelse af projekterings- og arbejdsplan,<\/li>\n<li><span>f)<\/span>start- og sluttidspunkt for projekt- og tilbudsgennemgang, mobilisering og f\u00f8rgennemgang, samt<\/li>\n<li><span>g)<\/span>frister for tilvejebringelse af n\u00f8dvendige tilladelser fra myndighederne.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Stk. 4. Udbudsmaterialet skal oplyse, om tilbuddet skal indeholde et dispositionsforslag, projektforslag eller lignende samt kravene til projektmaterialets karakter.<\/p>\n<p>Stk. 5. Udbudsmaterialet skal endvidere indeholde oplysning om andre forhold, der m\u00e5 anses for at v\u00e6re af betydning for entrepren\u00f8rens tilbud.<\/p>\n<p>Stk. 6. Udbudsmaterialet kan indeholde oplysning om s\u00e6rlige forhold, der har v\u00e6sentlig betydning for, at bygherren kan tage byggeriet eller anl\u00e6gget i brug.<\/p>\n<p>Stk. 7. Hvis entreprisen udbydes i konkurrence, skal det angives, hvilke forhold bygherren till\u00e6gger betydning ved bed\u00f8mmelsen af tilbuddene.<\/p>\n<p>Stk. 8. Hvis entreprisen udbydes i konkurrence, oplyses st\u00f8rrelsen af det vederlag, der betales for hvert tilbudsprojekt. Vederlaget udbetales til alle tilbudsgivende umiddelbart efter bed\u00f8mmelsen.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-4\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 4<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-5\" data-search=\"5 entrepren\u00f8rens tilbud \u00a7 5. entrepren\u00f8rens forbehold eller fravigelser fra udbudsbetingelserne skal fremg\u00e5 klart og samlet af tilbuddet. stk. 2. i det omfang, entrepren\u00f8ren skal udf\u00f8re vinterforanstaltninger i vinterperioden (1\/11 \u2013 31\/3), skal b\u00e5de \u00e5rstidsbestemte og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger anses for indeholdt i tilbuddet. stk. 3. vedst\u00e5elsesfristen for tilbud er 40 arbejdsdage fra tilbuddets datering. hvis bygherrens udbud er sendt til flere tilbudsgivere med frist for afgivelse af tilbud, regnes de 40 arbejdsdage fra den tilbudsfrist, der er fastsat i udbuddet. stk. 4. bygherren skal snarest muligt give meddelelse til de tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages. stk. 5. opfyldelse af myndighedskrav, som fremg\u00e5r af lovbestemmelser, bygningsreglementer, normer eller andre alment g\u00e6ldende forskrifter, er omfattet af tilbuddet. stk. 6. hvis bygherren ikke har fastsat en frist for tilvejebringelse af n\u00f8dvendige tilladelser fra myndighederne, jf. \u00a7 4, stk. 3, kan entrepren\u00f8ren fasts\u00e6tte s\u00e5dan frist i tilbuddet. stk. 7. udgifter i forbindelse med overholdelse af privatretlige rettigheder er medregnet i tilbuddet, i det omfang rettighederne fyldestg\u00f8rende fremg\u00e5r af udbudsmaterialet. stk. 8. tilbudssummen indeholder betaling for bygherrens anvendelse af tilbudsprojektet til entreprisens gennemf\u00f8relse og den yderligere projektering, der er n\u00f8dvendig herfor. det samme g\u00e6lder bygherrens ret til at anvende tilbudsprojektet til senere at drive, vedligeholde, ombygge og bygge til den opf\u00f8rte bygning eller anl\u00e6g. i \u00f8vrigt har tilbudsgiver i forhold til bygherren alle rettigheder til projektet.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 5<\/span><span class=\"nlaw-title\">Entrepren\u00f8rens tilbud<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 5. Entrepren\u00f8rens forbehold eller fravigelser fra udbudsbetingelserne skal fremg\u00e5 klart og samlet af tilbuddet.<\/p>\n<p>Stk. 2. I det omfang, entrepren\u00f8ren skal udf\u00f8re vinterforanstaltninger i vinterperioden (1\/11 \u2013 31\/3), skal b\u00e5de \u00e5rstidsbestemte og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger anses for indeholdt i tilbuddet.<\/p>\n<p>Stk. 3. Vedst\u00e5elsesfristen for tilbud er 40 arbejdsdage fra tilbuddets datering. Hvis bygherrens udbud er sendt til flere tilbudsgivere med frist for afgivelse af tilbud, regnes de 40 arbejdsdage fra den tilbudsfrist, der er fastsat i udbuddet.<\/p>\n<p>Stk. 4. Bygherren skal snarest muligt give meddelelse til de tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages.<\/p>\n<p>Stk. 5. Opfyldelse af myndighedskrav, som fremg\u00e5r af lovbestemmelser, bygningsreglementer, normer eller andre alment g\u00e6ldende forskrifter, er omfattet af tilbuddet.<\/p>\n<p>Stk. 6. Hvis bygherren ikke har fastsat en frist for tilvejebringelse af n\u00f8dvendige tilladelser fra myndighederne, jf. \u00a7 4, stk. 3, kan entrepren\u00f8ren fasts\u00e6tte s\u00e5dan frist i tilbuddet.<\/p>\n<p>Stk. 7. Udgifter i forbindelse med overholdelse af privatretlige rettigheder er medregnet i tilbuddet, i det omfang rettighederne fyldestg\u00f8rende fremg\u00e5r af udbudsmaterialet.<\/p>\n<p>Stk. 8. Tilbudssummen indeholder betaling for bygherrens anvendelse af tilbudsprojektet til entreprisens gennemf\u00f8relse og den yderligere projektering, der er n\u00f8dvendig herfor. Det samme g\u00e6lder bygherrens ret til at anvende tilbudsprojektet til senere at drive, vedligeholde, ombygge og bygge til den opf\u00f8rte bygning eller anl\u00e6g. I \u00f8vrigt har tilbudsgiver i forhold til bygherren alle rettigheder til projektet.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-5\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 5<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-6\" data-search=\"6 entrepriseaftalen \u00a7 6. entrepriseaftale indg\u00e5s ved skriftlig accept af det afgivne tilbud eller ved underskrivelse af en totalentreprisekontrakt. stk. 2. hovedtidsplanen med eventuelle aftalte \u00e6ndringer ben\u00e6vnes den aftalte hovedtidsplan. stk. 3. f\u00f8lgende rangorden skal v\u00e6re g\u00e6ldende ved indbyrdes modstrid mellem aftaledokumenternes bestemmelser, medmindre andet f\u00f8lger af almindelige fortolkningsprincipper: totalentrepriseaftalen. brevveksling, m\u00f8dereferater og andet skriftligt materiale, der indeholder vedtagne \u00e6ndringer, tilf\u00f8jelser eller pr\u00e6ciseringer af udbuds- eller tilbudsmaterialet, og som er senere end tilbuddet. entrepren\u00f8rens tilbud. brevveksling, m\u00f8dereferater og andet skriftligt materiale, der indeholder \u00e6ndringer, tilf\u00f8jelser eller pr\u00e6ciseringer af udbudsmaterialet, og som er senere end udbuddet og tidligere end tilbuddet. bygherrens udbudsmateriale. abt 18.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 6<\/span><span class=\"nlaw-title\">Entrepriseaftalen<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 6. Entrepriseaftale indg\u00e5s ved skriftlig accept af det afgivne tilbud eller ved underskrivelse af en totalentreprisekontrakt.<\/p>\n<p>Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte \u00e6ndringer ben\u00e6vnes den aftalte hovedtidsplan.<\/p>\n<p>Stk. 3. F\u00f8lgende rangorden skal v\u00e6re g\u00e6ldende ved indbyrdes modstrid mellem aftaledokumenternes bestemmelser, medmindre andet f\u00f8lger af almindelige fortolkningsprincipper:<\/p>\n<ol class=\"nlaw-list\">\n<li><span>a)<\/span>Totalentrepriseaftalen.<\/li>\n<li><span>b)<\/span>Brevveksling, m\u00f8dereferater og andet skriftligt materiale, der indeholder vedtagne \u00e6ndringer, tilf\u00f8jelser eller pr\u00e6ciseringer af udbuds- eller tilbudsmaterialet, og som er senere end tilbuddet.<\/li>\n<li><span>c)<\/span>Entrepren\u00f8rens tilbud.<\/li>\n<li><span>d)<\/span>Brevveksling, m\u00f8dereferater og andet skriftligt materiale, der indeholder \u00e6ndringer, tilf\u00f8jelser eller pr\u00e6ciseringer af udbudsmaterialet, og som er senere end udbuddet og tidligere end tilbuddet.<\/li>\n<li><span>e)<\/span>Bygherrens udbudsmateriale.<\/li>\n<li><span>f)<\/span>ABT 18.<\/li>\n<\/ol>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-6\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 6<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-7\" data-search=\"7 overdragelse \u00a7 7. parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen. stk. 2. overdrager entrepren\u00f8ren uforfaldne krav i henhold til aftalen, g\u00e5r transporter, der st\u00e5r i forbindelse med arbejdets udf\u00f8relse, forud for andre transporter. stk. 3. en part kan ikke overf\u00f8re sine forpligtelser til andre uden den anden parts samtykke.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 7<\/span><span class=\"nlaw-title\">Overdragelse<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 7. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen.<\/p>\n<p>Stk. 2. Overdrager entrepren\u00f8ren uforfaldne krav i henhold til aftalen, g\u00e5r transporter, der st\u00e5r i forbindelse med arbejdets udf\u00f8relse, forud for andre transporter.<\/p>\n<p>Stk. 3. En part kan ikke overf\u00f8re sine forpligtelser til andre uden den anden parts samtykke.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-7\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 7<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-8\" data-search=\"8 underentreprise \u00a7 8. entrepren\u00f8ren kan overlade arbejdets udf\u00f8relse, herunder projektering, til andre. det kan dog aftales, at hele eller bestemte dele af arbejdet skal udf\u00f8res af entrepren\u00f8ren selv eller en bestemt underentrepren\u00f8r, s\u00e5ledes at det kr\u00e6ver bygherrens godkendelse, hvis entrepren\u00f8ren \u00f8nsker at overlade udf\u00f8relsen til andre. stk. 2. bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2. pkt., kan kun n\u00e6gtes, hvis det er rimeligt begrundet i den udpegede underentrepren\u00f8rs forhold, herunder kvalifikationer, \u00f8konomiske forhold eller manglende dokumentation efter stk. 3, 3. pkt. p\u00e5 bygherrens anmodning skal entrepren\u00f8ren snarest muligt sende bygherren oplysning om disse forhold. bygherren skal give skriftlig meddelelse om godkendelse eller afslag med begrundelse snarest muligt efter, at entrepren\u00f8ren har givet oplysning om udpegning af en underentrepren\u00f8r og om underentrepren\u00f8rens forhold. stk. 3. hvis entrepren\u00f8ren inden arbejdets p\u00e5begyndelse har antaget en underentrepren\u00f8r til at udf\u00f8re arbejde, skal entrepren\u00f8ren oplyse bygherren om det, inden entrepren\u00f8ren p\u00e5begynder arbejdet. hvis entrepren\u00f8ren senere antager eller udskifter en underentrepren\u00f8r, skal entrepren\u00f8ren oplyse bygherren om det, inden underentrepren\u00f8ren p\u00e5begynder sit arbejde. p\u00e5 bygherrens anmodning skal entrepren\u00f8ren snarest muligt fremsende dokumentation for, at der er indg\u00e5et en aftale med en underentrepren\u00f8r, og for at underentrepren\u00f8ren har anerkendt, at bestemmelserne i \u00a7 8 tillige g\u00e6lder, n\u00e5r en underentrepren\u00f8r overlader arbejdet til andre, og at bygherren kan g\u00f8re direkte mangelkrav g\u00e6ldende mod underentrepren\u00f8ren i overensstemmelse med stk. 4 og 5. stk. 4. hvis det m\u00e5 anses for godtgjort, at bygherren ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemf\u00f8re et krav vedr\u00f8rende mangler mod entrepren\u00f8ren, er bygherren berettiget til at g\u00f8re kravet g\u00e6ldende direkte mod entrepren\u00f8rens underentrepren\u00f8rer og leverand\u00f8rer, hvis deres ydelse har samme mangel. stk. 5. et direkte krav er undergivet de begr\u00e6nsninger, der f\u00f8lger af kontraktforholdene b\u00e5de mellem bygherren og entrepren\u00f8ren og mellem entrepren\u00f8ren og underentrepren\u00f8ren og leverand\u00f8ren, herunder ansvarsfraskrivelser og -begr\u00e6nsninger i begge kontraktforhold. det er endvidere undergivet bestemmelserne i kapitel j om tvistel\u00f8sning. bygherren giver afkald p\u00e5 krav mod underentrepren\u00f8rer og leverand\u00f8rer p\u00e5 erstatning uden for kontrakt i anledning af forhold, der er omfattet af det direkte mangelkrav. hvis det direkte krav skyldes et fors\u00e6tligt eller groft uagtsomt forhold hos underentrepren\u00f8ren eller leverand\u00f8ren, finder 1. og 3. pkt. ikke anvendelse. stk. 6. bestemmelserne i stk. 1-5 g\u00e6lder tillige, n\u00e5r en underentrepren\u00f8r eller leverand\u00f8r overlader arbejdets udf\u00f8relse til andre.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 8<\/span><span class=\"nlaw-title\">Underentreprise<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 8. Entrepren\u00f8ren kan overlade arbejdets udf\u00f8relse, herunder projektering, til andre. Det kan dog aftales, at hele eller bestemte dele af arbejdet skal udf\u00f8res af entrepren\u00f8ren selv eller en bestemt underentrepren\u00f8r, s\u00e5ledes at det kr\u00e6ver bygherrens godkendelse, hvis entrepren\u00f8ren \u00f8nsker at overlade udf\u00f8relsen til andre.<\/p>\n<p>Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2. pkt., kan kun n\u00e6gtes, hvis det er rimeligt begrundet i den udpegede underentrepren\u00f8rs forhold, herunder kvalifikationer, \u00f8konomiske forhold eller manglende dokumentation efter stk. 3, 3. pkt. P\u00e5 bygherrens anmodning skal entrepren\u00f8ren snarest muligt sende bygherren oplysning om disse forhold. Bygherren skal give skriftlig meddelelse om godkendelse eller afslag med begrundelse snarest muligt efter, at entrepren\u00f8ren har givet oplysning om udpegning af en underentrepren\u00f8r og om underentrepren\u00f8rens forhold.<\/p>\n<p>Stk. 3. Hvis entrepren\u00f8ren inden arbejdets p\u00e5begyndelse har antaget en underentrepren\u00f8r til at udf\u00f8re arbejde, skal entrepren\u00f8ren oplyse bygherren om det, inden entrepren\u00f8ren p\u00e5begynder arbejdet. Hvis entrepren\u00f8ren senere antager eller udskifter en underentrepren\u00f8r, skal entrepren\u00f8ren oplyse bygherren om det, inden underentrepren\u00f8ren p\u00e5begynder sit arbejde. P\u00e5 bygherrens anmodning skal entrepren\u00f8ren snarest muligt fremsende dokumentation for, at der er indg\u00e5et en aftale med en underentrepren\u00f8r, og for at underentrepren\u00f8ren har anerkendt, at bestemmelserne i \u00a7 8 tillige g\u00e6lder, n\u00e5r en underentrepren\u00f8r overlader arbejdet til andre, og at bygherren kan g\u00f8re direkte mangelkrav g\u00e6ldende mod underentrepren\u00f8ren i overensstemmelse med stk. 4 og 5.<\/p>\n<p>Stk. 4. Hvis det m\u00e5 anses for godtgjort, at bygherren ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemf\u00f8re et krav vedr\u00f8rende mangler mod entrepren\u00f8ren, er bygherren berettiget til at g\u00f8re kravet g\u00e6ldende direkte mod entrepren\u00f8rens underentrepren\u00f8rer og leverand\u00f8rer, hvis deres ydelse har samme mangel.<\/p>\n<p>Stk. 5. Et direkte krav er undergivet de begr\u00e6nsninger, der f\u00f8lger af kontraktforholdene b\u00e5de mellem bygherren og entrepren\u00f8ren og mellem entrepren\u00f8ren og underentrepren\u00f8ren og leverand\u00f8ren, herunder ansvarsfraskrivelser og -begr\u00e6nsninger i begge kontraktforhold. Det er endvidere undergivet bestemmelserne i kapitel J om tvistel\u00f8sning. Bygherren giver afkald p\u00e5 krav mod underentrepren\u00f8rer og leverand\u00f8rer p\u00e5 erstatning uden for kontrakt i anledning af forhold, der er omfattet af det direkte mangelkrav. Hvis det direkte krav skyldes et fors\u00e6tligt eller groft uagtsomt forhold hos underentrepren\u00f8ren eller leverand\u00f8ren, finder 1. og 3. pkt. ikke anvendelse.<\/p>\n<p>Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 g\u00e6lder tillige, n\u00e5r en underentrepren\u00f8r eller leverand\u00f8r overlader arbejdets udf\u00f8relse til andre.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-8\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 8<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details><\/div>\n<\/section>\n<section class=\"nlaw-chapter\" id=\"kapitel-b\">\n<div class=\"nlaw-chapter-heading\"><span>Kapitel B<\/span><\/p>\n<h2>Sikkerhedsstillelse og forsikring<\/h2>\n<\/div>\n<div class=\"nlaw-paragraphs\">\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-9\" data-search=\"9 entrepren\u00f8rens sikkerhedsstillelse \u00a7 9. entrepren\u00f8ren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indg\u00e5et, medmindre andet fremg\u00e5r af udbudsmaterialet. hvis entreprisesummen er mindre end 1 mio. kr., skal entrepren\u00f8ren kun stille sikkerhed, hvis bygherren har stillet krav om det i udbudsmaterialet. sikkerheden skal stilles i form af betryggende pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller p\u00e5 anden betryggende m\u00e5de. stk. 2. sikkerheden tjener til fyldestg\u00f8relse af alle krav, som bygherren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedr\u00f8rende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum. stk. 3. indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede sikkerhed svare til 15 % af entreprisesummen uden moms. herefter skal sikkerheden nedskrives til 10 %. entreprisesummen efter 2. pkt. skal opg\u00f8res med till\u00e6g eller fradrag af alle mer- og mindrearbejder, i det omfang bygherren anmoder om det i afleveringsprotokollen. stk. 4. sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1 \u00e5r efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat reklamation over mangler. i s\u00e5 fald nedskrives sikkerheden, n\u00e5r manglerne er afhjulpet. stk. 5. sikkerheden oph\u00f8rer 5 \u00e5r efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat reklamation over mangler. i s\u00e5 fald oph\u00f8rer sikkerheden, n\u00e5r manglerne er afhjulpet. stk. 6. hvis entrepren\u00f8ren h\u00e6ver entrepriseaftalen, oph\u00f8rer entrepren\u00f8rens sikkerhedsstillelse 3 m\u00e5neder efter, at aftalen er oph\u00e6vet, medmindre der forinden er indledt tvistel\u00f8sning efter kapitel j om oph\u00e6velsens berettigelse. stk. 7. hvis arbejder er udskudt til senere aflevering, jf. \u00a7 43, stk. 1, sker nedskrivningen efter stk. 3 og 5, for s\u00e5 vidt ang\u00e5r de udskudte arbejder, efter at de er afleveret. stk. 8. hvis aflevering sker i etaper, sker nedskrivningen efter stk. 3 og 5-6 forholdsm\u00e6ssigt efter omfanget af den afleverede etape. stk. 9. hvis bygherren \u00f8nsker udbetaling af den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til entrepren\u00f8ren og garanten med n\u00f8je angivelse af arten og omfanget af den p\u00e5st\u00e5ede misligholdelse og st\u00f8rrelsen af det kr\u00e6vede bel\u00f8b. det kr\u00e6vede bel\u00f8b skal udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet frem, medmindre entrepren\u00f8ren forinden over for voldgiftsn\u00e6vnet har anmodet om beslutning om stillet sikkerhed specielt med henblik p\u00e5, om udbetalingskravet er berettiget, jf. \u00a7 65. hvis entrepren\u00f8ren er erkl\u00e6ret konkurs, kan anmodning om beslutning vedr\u00f8rende sikkerhed tillige frems\u00e6ttes af garanten, der da bliver part i sagen. stk. 10. hvis parterne er uenige om nedskrivning eller oph\u00f8r af sikkerheden, kan hver part \u2013 og i tilf\u00e6lde af entrepren\u00f8rens konkurs tillige garanten \u2013 anmode om beslutning om stillet sikkerhed herom, jf. \u00a7 65. stk. 11. hvis det forhold, der begrunder et krav efter stk. 9 eller 10, allerede er genstand for tvist mellem parterne under en verserende sag efter \u00a7 66 eller \u00a7 67, tr\u00e6der indbringelse af kravet under den verserende sag i stedet for anmodning om beslutning om stillet sikkerhed. stk. 12. entrepren\u00f8ren skal sikre, at garanten har accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen afg\u00f8res efter reglerne i kapitel j, bortset fra \u00a7 62.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 9<\/span><span class=\"nlaw-title\">Entrepren\u00f8rens sikkerhedsstillelse<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 9. Entrepren\u00f8ren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indg\u00e5et, medmindre andet fremg\u00e5r af udbudsmaterialet. Hvis entreprisesummen er mindre end 1 mio. kr., skal entrepren\u00f8ren kun stille sikkerhed, hvis bygherren har stillet krav om det i udbudsmaterialet. Sikkerheden skal stilles i form af betryggende pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller p\u00e5 anden betryggende m\u00e5de.<\/p>\n<p>Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestg\u00f8relse af alle krav, som bygherren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedr\u00f8rende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum.<\/p>\n<p>Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede sikkerhed svare til 15 % af entreprisesummen uden moms. Herefter skal sikkerheden nedskrives til 10 %. Entreprisesummen efter 2. pkt. skal opg\u00f8res med till\u00e6g eller fradrag af alle mer- og mindrearbejder, i det omfang bygherren anmoder om det i afleveringsprotokollen.<\/p>\n<p>Stk. 4. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1 \u00e5r efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat reklamation over mangler. I s\u00e5 fald nedskrives sikkerheden, n\u00e5r manglerne er afhjulpet.<\/p>\n<p>Stk. 5. Sikkerheden oph\u00f8rer 5 \u00e5r efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat reklamation over mangler. I s\u00e5 fald oph\u00f8rer sikkerheden, n\u00e5r manglerne er afhjulpet.<\/p>\n<p>Stk. 6. Hvis entrepren\u00f8ren h\u00e6ver entrepriseaftalen, oph\u00f8rer entrepren\u00f8rens sikkerhedsstillelse 3 m\u00e5neder efter, at aftalen er oph\u00e6vet, medmindre der forinden er indledt tvistel\u00f8sning efter kapitel J om oph\u00e6velsens berettigelse.<\/p>\n<p>Stk. 7. Hvis arbejder er udskudt til senere aflevering, jf. \u00a7 43, stk. 1, sker nedskrivningen efter stk. 3 og 5, for s\u00e5 vidt ang\u00e5r de udskudte arbejder, efter at de er afleveret.<\/p>\n<p>Stk. 8. Hvis aflevering sker i etaper, sker nedskrivningen efter stk. 3 og 5-6 forholdsm\u00e6ssigt efter omfanget af den afleverede etape.<\/p>\n<p>Stk. 9. Hvis bygherren \u00f8nsker udbetaling af den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til entrepren\u00f8ren og garanten med n\u00f8je angivelse af arten og omfanget af den p\u00e5st\u00e5ede misligholdelse og st\u00f8rrelsen af det kr\u00e6vede bel\u00f8b. Det kr\u00e6vede bel\u00f8b skal udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet frem, medmindre entrepren\u00f8ren forinden over for Voldgiftsn\u00e6vnet har anmodet om beslutning om stillet sikkerhed specielt med henblik p\u00e5, om udbetalingskravet er berettiget, jf. \u00a7 65. Hvis entrepren\u00f8ren er erkl\u00e6ret konkurs, kan anmodning om beslutning vedr\u00f8rende sikkerhed tillige frems\u00e6ttes af garanten, der da bliver part i sagen.<\/p>\n<p>Stk. 10. Hvis parterne er uenige om nedskrivning eller oph\u00f8r af sikkerheden, kan hver part \u2013 og i tilf\u00e6lde af entrepren\u00f8rens konkurs tillige garanten \u2013 anmode om beslutning om stillet sikkerhed herom, jf. \u00a7 65.<\/p>\n<p>Stk. 11. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter stk. 9 eller 10, allerede er genstand for tvist mellem parterne under en verserende sag efter \u00a7 66 eller \u00a7 67, tr\u00e6der indbringelse af kravet under den verserende sag i stedet for anmodning om beslutning om stillet sikkerhed.<\/p>\n<p>Stk. 12. Entrepren\u00f8ren skal sikre, at garanten har accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen afg\u00f8res efter reglerne i kapitel J, bortset fra \u00a7 62.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-9\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 9<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-10\" data-search=\"10 bygherrens sikkerhedsstillelse \u00a7 10. bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for entrepren\u00f8ren senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indg\u00e5et, medmindre bygherren er en offentlig bygherre eller en almen boligorganisation. sikkerheden skal stilles i form af betryggende pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller p\u00e5 anden betryggende m\u00e5de. stk. 2. sikkerheden tjener til fyldestg\u00f8relse af alle krav, som entrepren\u00f8ren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedr\u00f8rende eventuelle ekstraarbejder. stk. 3. sikkerheden skal svare til 3 m\u00e5neders gennemsnitsbetaling \u2013 dog mindst 10 % \u2013 af entreprisesummen uden moms. hvis aftalen udvides med ekstraarbejder i henhold til \u00a7 23, kan entrepren\u00f8ren kr\u00e6ve sikkerheden for\u00f8get, hvis vederlaget for samtlige ubetalte ekstraarbejder overstiger en halv m\u00e5neds gennemsnitsbetaling af entreprisesummen. bygherren kan kr\u00e6ve sikkerheden nedsat, hvis sikkerheden overstiger den ubetalte del af entreprisesummen og ekstraarbejderne. stk. 4. sikkerheden oph\u00f8rer, n\u00e5r entrepren\u00f8ren har sendt slutopg\u00f8relsen og ikke har nogen ufyldestgjorte krav. stk. 5. hvis entrepren\u00f8ren \u00f8nsker udbetaling af den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren og garanten med angivelse af st\u00f8rrelsen af det kr\u00e6vede bel\u00f8b. det kr\u00e6vede bel\u00f8b skal udbetales til entrepren\u00f8ren inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet frem, medmindre bygherren forinden over for voldgiftsn\u00e6vnet har anmodet om beslutning om stillet sikkerhed specielt med henblik p\u00e5, om udbetalingskravet er berettiget, jf. \u00a7 65. hvis bygherren er erkl\u00e6ret konkurs, kan anmodning om beslutning vedr\u00f8rende sikkerhed tillige frems\u00e6ttes af garanten, der da bliver part i sagen. stk. 6. hvis parterne er uenige om oph\u00f8r af sikkerheden, kan hver part \u2013 og i tilf\u00e6lde af bygherrens konkurs tillige garanten \u2013 anmode om beslutning om stillet sikkerhed, jf. \u00a7 65. stk. 7. hvis det forhold, der begrunder et krav efter stk. 5 eller 6, allerede er genstand for tvist mellem parterne under en verserende sag efter \u00a7 66 eller \u00a7 67, tr\u00e6der indbringelse af kravet under den verserende sag i stedet for anmodning om beslutning om stillet sikkerhed. stk. 8. bygherren skal sikre, at garanten har accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen afg\u00f8res efter reglerne i kapitel j, bortset fra \u00a7 62.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 10<\/span><span class=\"nlaw-title\">Bygherrens sikkerhedsstillelse<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 10. Bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for entrepren\u00f8ren senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indg\u00e5et, medmindre bygherren er en offentlig bygherre eller en almen boligorganisation. Sikkerheden skal stilles i form af betryggende pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller p\u00e5 anden betryggende m\u00e5de.<\/p>\n<p>Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestg\u00f8relse af alle krav, som entrepren\u00f8ren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedr\u00f8rende eventuelle ekstraarbejder.<\/p>\n<p>Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 m\u00e5neders gennemsnitsbetaling \u2013 dog mindst 10 % \u2013 af entreprisesummen uden moms. Hvis aftalen udvides med ekstraarbejder i henhold til \u00a7 23, kan entrepren\u00f8ren kr\u00e6ve sikkerheden for\u00f8get, hvis vederlaget for samtlige ubetalte ekstraarbejder overstiger en halv m\u00e5neds gennemsnitsbetaling af entreprisesummen. Bygherren kan kr\u00e6ve sikkerheden nedsat, hvis sikkerheden overstiger den ubetalte del af entreprisesummen og ekstraarbejderne.<\/p>\n<p>Stk. 4. Sikkerheden oph\u00f8rer, n\u00e5r entrepren\u00f8ren har sendt slutopg\u00f8relsen og ikke har nogen ufyldestgjorte krav.<\/p>\n<p>Stk. 5. Hvis entrepren\u00f8ren \u00f8nsker udbetaling af den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren og garanten med angivelse af st\u00f8rrelsen af det kr\u00e6vede bel\u00f8b. Det kr\u00e6vede bel\u00f8b skal udbetales til entrepren\u00f8ren inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet frem, medmindre bygherren forinden over for Voldgiftsn\u00e6vnet har anmodet om beslutning om stillet sikkerhed specielt med henblik p\u00e5, om udbetalingskravet er berettiget, jf. \u00a7 65. Hvis bygherren er erkl\u00e6ret konkurs, kan anmodning om beslutning vedr\u00f8rende sikkerhed tillige frems\u00e6ttes af garanten, der da bliver part i sagen.<\/p>\n<p>Stk. 6. Hvis parterne er uenige om oph\u00f8r af sikkerheden, kan hver part \u2013 og i tilf\u00e6lde af bygherrens konkurs tillige garanten \u2013 anmode om beslutning om stillet sikkerhed, jf. \u00a7 65.<\/p>\n<p>Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter stk. 5 eller 6, allerede er genstand for tvist mellem parterne under en verserende sag efter \u00a7 66 eller \u00a7 67, tr\u00e6der indbringelse af kravet under den verserende sag i stedet for anmodning om beslutning om stillet sikkerhed.<\/p>\n<p>Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen afg\u00f8res efter reglerne i kapitel J, bortset fra \u00a7 62.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-10\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 10<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-11\" data-search=\"11 forsikring \u00a7 11. bygherren skal tegne og betale s\u00e6dvanlig brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets p\u00e5begyndelse, indtil mangler, der er p\u00e5vist ved afleveringen, er afhjulpet. entrepren\u00f8ren og eventuelle underentrepren\u00f8rer skal medtages som sikrede p\u00e5 forsikringspolicen. forsikringen skal omfatte samtlige entrepren\u00f8rers arbejder p\u00e5 den bygning eller det anl\u00e6g, entrepriseaftalen vedr\u00f8rer. ved om- eller tilbygning skal forsikringen d\u00e6kke skade p\u00e5 dette arbejde og p\u00e5 den bygning eller det anl\u00e6g, der er genstand for om- eller tilbygning. selvrisiko p\u00e5hviler bygherren. stk. 2. en offentlig bygherre kan kr\u00e6ve sig stillet som selvforsikrer. stk. 3. entrepren\u00f8ren og eventuelle underentrepren\u00f8rer skal have s\u00e6dvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring. stk. 4. parterne skal p\u00e5 anmodning dokumentere, at forsikringerne er i kraft.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 11<\/span><span class=\"nlaw-title\">Forsikring<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 11. Bygherren skal tegne og betale s\u00e6dvanlig brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets p\u00e5begyndelse, indtil mangler, der er p\u00e5vist ved afleveringen, er afhjulpet. Entrepren\u00f8ren og eventuelle underentrepren\u00f8rer skal medtages som sikrede p\u00e5 forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige entrepren\u00f8rers arbejder p\u00e5 den bygning eller det anl\u00e6g, entrepriseaftalen vedr\u00f8rer. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen d\u00e6kke skade p\u00e5 dette arbejde og p\u00e5 den bygning eller det anl\u00e6g, der er genstand for om- eller tilbygning. Selvrisiko p\u00e5hviler bygherren.<\/p>\n<p>Stk. 2. En offentlig bygherre kan kr\u00e6ve sig stillet som selvforsikrer.<\/p>\n<p>Stk. 3. Entrepren\u00f8ren og eventuelle underentrepren\u00f8rer skal have s\u00e6dvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring.<\/p>\n<p>Stk. 4. Parterne skal p\u00e5 anmodning dokumentere, at forsikringerne er i kraft.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-11\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 11<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details><\/div>\n<\/section>\n<section class=\"nlaw-chapter\" id=\"kapitel-c\">\n<div class=\"nlaw-chapter-heading\"><span>Kapitel C<\/span><\/p>\n<h2>Udf\u00f8relse af entreprisen<\/h2>\n<\/div>\n<p class=\"nlaw-practice\" style=\"margin:-4px 0 22px;padding:12px 14px;border-left:3px solid var(--blue);background:var(--wash);color:var(--muted);font-size:14px;line-height:1.55\"><strong>Fra regel til handling:<\/strong> <a style=\"color:var(--blue);font-weight:800;text-underline-offset:3px\" href=\"\/nexus-dev\/byggejura-i-praksis\/entreprenoerprojektering-ansvar-graenseflader\/\">Afklar projekteringsansvar og gr\u00e6nseflader i totalentreprisen \u2192<\/a><\/p>\n<div class=\"nlaw-paragraphs\">\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-12\" data-search=\"12 entrepren\u00f8rens ydelse \u00a7 12. arbejdet skal udf\u00f8res i overensstemmelse med aftalen, fagm\u00e6ssigt korrekt og i overensstemmelse med bygherrens anvisninger. materialer skal \u2013 for s\u00e5 vidt disses beskaffenhed ikke er anf\u00f8rt \u2013 v\u00e6re af s\u00e6dvanlig god kvalitet. entrepren\u00f8ren skal kvalitetssikre sine ydelser. stk. 2. entrepren\u00f8ren skal levere alle materialer og pr\u00e6stere alle n\u00f8dvendige biydelser til f\u00e6rdigg\u00f8relse af arbejdet. stk. 3. entrepren\u00f8ren skal skriftligt oplyse bygherren om anvendelse af metoder og materialer, der ikke er gennempr\u00f8vede, herunder om eventuelle risici derved, medmindre anvendelsen er foreskrevet af bygherren. stk. 4. materialer og andre leverancer, som er bestemt til indf\u00f8jelse i arbejdet, skal leveres af entrepren\u00f8ren uden ejendomsforbehold. n\u00e5r de p\u00e5g\u00e6ldende genstande er leveret p\u00e5 byggepladsen, tilh\u00f8rer de bygherren. stk. 5. materialer og andre leverancer til arbejdet skal v\u00e6re leveret med 5 \u00e5rs leverand\u00f8ransvar for mangler ved leverancen. ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet og begr\u00e6nses s\u00e5ledes, at leverand\u00f8rens ansvar oph\u00f8rer senest 6 \u00e5r efter levering til lager eller videresalg. leverand\u00f8ren skal endvidere have anerkendt, at bygherren kan g\u00f8re mangelkrav g\u00e6ldende direkte mod leverand\u00f8ren efter \u00a7 8, stk. 4 og 5. stk. 6. entrepren\u00f8ren kan undlade at opfylde bestemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medf\u00f8re betydelig merudgift for denne eller v\u00e6sentlig forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer vil v\u00e6re besv\u00e6rligt at kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. bygherren skal ved v\u00e6sentlige leverancer have meddelelse om undladelsen snarest muligt efter, at tilbud fra leverand\u00f8ren er indhentet. stk. 7. entrepren\u00f8ren skal l\u00f8bende foretage oprydning og r\u00f8mning og omg\u00e5ende fjerne kasserede materialer fra byggepladsen.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 12<\/span><span class=\"nlaw-title\">Entrepren\u00f8rens ydelse<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 12. Arbejdet skal udf\u00f8res i overensstemmelse med aftalen, fagm\u00e6ssigt korrekt og i overensstemmelse med bygherrens anvisninger. Materialer skal \u2013 for s\u00e5 vidt disses beskaffenhed ikke er anf\u00f8rt \u2013 v\u00e6re af s\u00e6dvanlig god kvalitet. Entrepren\u00f8ren skal kvalitetssikre sine ydelser.<\/p>\n<p>Stk. 2. Entrepren\u00f8ren skal levere alle materialer og pr\u00e6stere alle n\u00f8dvendige biydelser til f\u00e6rdigg\u00f8relse af arbejdet.<\/p>\n<p>Stk. 3. Entrepren\u00f8ren skal skriftligt oplyse bygherren om anvendelse af metoder og materialer, der ikke er gennempr\u00f8vede, herunder om eventuelle risici derved, medmindre anvendelsen er foreskrevet af bygherren.<\/p>\n<p>Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til indf\u00f8jelse i arbejdet, skal leveres af entrepren\u00f8ren uden ejendomsforbehold. N\u00e5r de p\u00e5g\u00e6ldende genstande er leveret p\u00e5 byggepladsen, tilh\u00f8rer de bygherren.<\/p>\n<p>Stk. 5. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal v\u00e6re leveret med 5 \u00e5rs leverand\u00f8ransvar for mangler ved leverancen. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet og begr\u00e6nses s\u00e5ledes, at leverand\u00f8rens ansvar oph\u00f8rer senest 6 \u00e5r efter levering til lager eller videresalg. Leverand\u00f8ren skal endvidere have anerkendt, at bygherren kan g\u00f8re mangelkrav g\u00e6ldende direkte mod leverand\u00f8ren efter \u00a7 8, stk. 4 og 5.<\/p>\n<p>Stk. 6. Entrepren\u00f8ren kan undlade at opfylde bestemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medf\u00f8re betydelig merudgift for denne eller v\u00e6sentlig forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer vil v\u00e6re besv\u00e6rligt at kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. Bygherren skal ved v\u00e6sentlige leverancer have meddelelse om undladelsen snarest muligt efter, at tilbud fra leverand\u00f8ren er indhentet.<\/p>\n<p>Stk. 7. Entrepren\u00f8ren skal l\u00f8bende foretage oprydning og r\u00f8mning og omg\u00e5ende fjerne kasserede materialer fra byggepladsen.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-12\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 12<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-13\" data-search=\"13 projekterings- og udf\u00f8relsestidsplan \u00a7 13. entrepren\u00f8ren skal inden for den frist, der er angivet i den aftalte hovedtidsplan, udarbejde en projekteringstidsplan og en udf\u00f8relsestidsplan, der overholder fristerne i den aftalte hovedtidsplan.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 13<\/span><span class=\"nlaw-title\">Projekterings- og udf\u00f8relsestidsplan<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 13. Entrepren\u00f8ren skal inden for den frist, der er angivet i den aftalte hovedtidsplan, udarbejde en projekteringstidsplan og en udf\u00f8relsestidsplan, der overholder fristerne i den aftalte hovedtidsplan.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-13\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 13<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-14\" data-search=\"14 opdatering af projekterings-, udf\u00f8relses- og hovedtidsplaner \u00a7 14. overholdelse af tidsplaner skal l\u00f8bende vurderes. hvis det forventes, at planerne ikke vil blive overholdt, skal de opdateres med angivelse af, i hvilket omfang der kr\u00e6ves eller accepteres fristforl\u00e6ngelse, og om forsinkelsen ang\u00e5r en dagbodsbelagt frist.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 14<\/span><span class=\"nlaw-title\">Opdatering af projekterings-, udf\u00f8relses- og hovedtidsplaner<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 14. Overholdelse af tidsplaner skal l\u00f8bende vurderes. Hvis det forventes, at planerne ikke vil blive overholdt, skal de opdateres med angivelse af, i hvilket omfang der kr\u00e6ves eller accepteres fristforl\u00e6ngelse, og om forsinkelsen ang\u00e5r en dagbodsbelagt frist.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-14\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 14<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-15\" data-search=\"15 afs\u00e6tning og byggeplads \u00a7 15. entrepren\u00f8ren foretager alle afs\u00e6tninger, medmindre andet er aftalt. stk. 2. ved byggearbejder s\u00f8rger bygherren i n\u00f8dvendigt omfang for etablering af stikledninger for afl\u00f8b, el, gas, vand og varme frem til byggepladsen. stk. 3. bygherren betaler n\u00f8dvendige tilslutningsbidrag og afholder eventuelle afgifter og gebyrer som f\u00f8lge af, at skure, containere, stillads mv. efter aftale ikke skal placeres p\u00e5 byggepladsen.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 15<\/span><span class=\"nlaw-title\">Afs\u00e6tning og byggeplads<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 15. Entrepren\u00f8ren foretager alle afs\u00e6tninger, medmindre andet er aftalt.<\/p>\n<p>Stk. 2. Ved byggearbejder s\u00f8rger bygherren i n\u00f8dvendigt omfang for etablering af stikledninger for afl\u00f8b, el, gas, vand og varme frem til byggepladsen.<\/p>\n<p>Stk. 3. Bygherren betaler n\u00f8dvendige tilslutningsbidrag og afholder eventuelle afgifter og gebyrer som f\u00f8lge af, at skure, containere, stillads mv. efter aftale ikke skal placeres p\u00e5 byggepladsen.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-15\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 15<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-16\" data-search=\"16 digitale bygningsmodeller mv. \u00a7 16. hvis entrepren\u00f8ren skal bruge digitale bygningsmodeller til projekteringen, skal det i totalentrepriseaftalen fasts\u00e6ttes, til hvad og i hvilket omfang modeller skal bruges, herunder om de skal bruges til planl\u00e6gning og projektering samt under udf\u00f8relsen, og om der ved byggeriets afslutning skal leveres en digital som ud-f\u00f8rt-model til brug for senere drift og ombygning.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 16<\/span><span class=\"nlaw-title\">Digitale bygningsmodeller mv.<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 16. Hvis entrepren\u00f8ren skal bruge digitale bygningsmodeller til projekteringen, skal det i totalentrepriseaftalen fasts\u00e6ttes, til hvad og i hvilket omfang modeller skal bruges, herunder om de skal bruges til planl\u00e6gning og projektering samt under udf\u00f8relsen, og om der ved byggeriets afslutning skal leveres en digital som ud-f\u00f8rt-model til brug for senere drift og ombygning.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-16\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 16<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-17\" data-search=\"17 tilbuds- og projektgennemgang \u00a7 17. inden entrepren\u00f8rprojekteringen p\u00e5begyndes, skal entrepren\u00f8ren sammen med bygherren gennemg\u00e5 udbudsgrundlaget og entrepren\u00f8rens tilbud, herunder eventuelt byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag eller lignende, med henblik p\u00e5 at opn\u00e5 en f\u00e6lles forst\u00e5else af projektet, og p\u00e5 at give bygherren mulighed for at pr\u00e6ge f\u00e6rdigprojekteringen. stk. 2. entrepren\u00f8ren skal forest\u00e5 gennemgangen.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 17<\/span><span class=\"nlaw-title\">Tilbuds- og projektgennemgang<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 17. Inden entrepren\u00f8rprojekteringen p\u00e5begyndes, skal entrepren\u00f8ren sammen med bygherren gennemg\u00e5 udbudsgrundlaget og entrepren\u00f8rens tilbud, herunder eventuelt byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag eller lignende, med henblik p\u00e5 at opn\u00e5 en f\u00e6lles forst\u00e5else af projektet, og p\u00e5 at give bygherren mulighed for at pr\u00e6ge f\u00e6rdigprojekteringen.<\/p>\n<p>Stk. 2. Entrepren\u00f8ren skal forest\u00e5 gennemgangen.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-17\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 17<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-18\" data-search=\"18 entrepren\u00f8rprojektering \u00a7 18. entrepren\u00f8ren skal udf\u00f8re al projektering. stk. 2. entrepren\u00f8ren skal projektere i overensstemmelse med aftalen, god projekteringsskik og bygherrens anvisninger. stk. 3. hvis entrepren\u00f8rens projekt indeb\u00e6rer anvendelse af metoder og materialer, der ikke er gennempr\u00f8vede, skal entrepren\u00f8ren skriftligt oplyse bygherren om det og om eventuelle risici derved. stk. 4. hvis parterne aftaler, at projekteringen skal opdeles i faser, skal de s\u00e6tte frist for levering af de enkelte faser, og bestemmelserne i stk. 6-7 g\u00e6lder da tillige hver fase. stk. 5. entrepren\u00f8ren skal foretage kvalitetssikring, herunder eventuelt granskning, af sit projekt, jf. \u00a7 21, stk. 1. stk. 6. entrepren\u00f8ren skal give bygherren skriftlig meddelelse om f\u00e6rdigg\u00f8relse af projektet (f\u00e6rdigmelding) med henblik p\u00e5 bygherrens godkendelse. resultatet af entrepren\u00f8rens kvalitetssikring skal vedl\u00e6gges meddelelsen. stk. 7. bygherren skal snarest muligt efter f\u00e6rdigmeldingen skriftligt meddele entrepren\u00f8ren, om bygherren er enig i, at projektet er leveret, og om bygherren kan godkende det som grundlag for entrepren\u00f8rens videre arbejde. i meddelelsen skal bygherren angive eventuelle mangler ved det leverede eller forbehold for godkendelsen.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 18<\/span><span class=\"nlaw-title\">Entrepren\u00f8rprojektering<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 18. Entrepren\u00f8ren skal udf\u00f8re al projektering.<\/p>\n<p>Stk. 2. Entrepren\u00f8ren skal projektere i overensstemmelse med aftalen, god projekteringsskik og bygherrens anvisninger.<\/p>\n<p>Stk. 3. Hvis entrepren\u00f8rens projekt indeb\u00e6rer anvendelse af metoder og materialer, der ikke er gennempr\u00f8vede, skal entrepren\u00f8ren skriftligt oplyse bygherren om det og om eventuelle risici derved.<\/p>\n<p>Stk. 4. Hvis parterne aftaler, at projekteringen skal opdeles i faser, skal de s\u00e6tte frist for levering af de enkelte faser, og bestemmelserne i stk. 6-7 g\u00e6lder da tillige hver fase.<\/p>\n<p>Stk. 5. Entrepren\u00f8ren skal foretage kvalitetssikring, herunder eventuelt granskning, af sit projekt, jf. \u00a7 21, stk. 1.<\/p>\n<p>Stk. 6. Entrepren\u00f8ren skal give bygherren skriftlig meddelelse om f\u00e6rdigg\u00f8relse af projektet (f\u00e6rdigmelding) med henblik p\u00e5 bygherrens godkendelse. Resultatet af entrepren\u00f8rens kvalitetssikring skal vedl\u00e6gges meddelelsen.<\/p>\n<p>Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt efter f\u00e6rdigmeldingen skriftligt meddele entrepren\u00f8ren, om bygherren er enig i, at projektet er leveret, og om bygherren kan godkende det som grundlag for entrepren\u00f8rens videre arbejde. I meddelelsen skal bygherren angive eventuelle mangler ved det leverede eller forbehold for godkendelsen.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-18\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 18<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-19\" data-search=\"19 projektmangler \u00a7 19. entrepren\u00f8ren har pligt og ret til at afhj\u00e6lpe mangler ved sin projektering, der p\u00e5vises ved leveringen af de enkelte faser efter \u00a7 18 eller senere. stk. 2. entrepren\u00f8ren skal oplyse bygherren om, hvorn\u00e5r de p\u00e5viste mangler vil v\u00e6re afhjulpet.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 19<\/span><span class=\"nlaw-title\">Projektmangler<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 19. Entrepren\u00f8ren har pligt og ret til at afhj\u00e6lpe mangler ved sin projektering, der p\u00e5vises ved leveringen af de enkelte faser efter \u00a7 18 eller senere.<\/p>\n<p>Stk. 2. Entrepren\u00f8ren skal oplyse bygherren om, hvorn\u00e5r de p\u00e5viste mangler vil v\u00e6re afhjulpet.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-19\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 19<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-20\" data-search=\"20 forhold til myndigheder \u00a7 20. entrepren\u00f8ren s\u00f8rger for n\u00f8dvendig godkendelse af projektet og for at underrette bygherren i forn\u00f8dent omfang herom. i det omfang, det aftales, at entrepren\u00f8ren tillige skal afholde udgifterne til gebyrer m.v. i forbindelse hermed, reguleres tilbudssummen som f\u00f8lge af indf\u00f8relse eller oph\u00e6velse af eller \u00e6ndringer i gebyrer m.v., som er gennemf\u00f8rt efter tilbuddets afgivelse. stk. 2. entrepren\u00f8ren s\u00f8rger for anmeldelser, ans\u00f8ger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der vedr\u00f8rer selve arbejdets udf\u00f8relse, og afholder udgiften herved. dispensationer kan kun s\u00f8ges efter aftale med bygherren.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 20<\/span><span class=\"nlaw-title\">Forhold til myndigheder<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 20. Entrepren\u00f8ren s\u00f8rger for n\u00f8dvendig godkendelse af projektet og for at underrette bygherren i forn\u00f8dent omfang herom. I det omfang, det aftales, at entrepren\u00f8ren tillige skal afholde udgifterne til gebyrer m.v. i forbindelse hermed, reguleres tilbudssummen som f\u00f8lge af indf\u00f8relse eller oph\u00e6velse af eller \u00e6ndringer i gebyrer m.v., som er gennemf\u00f8rt efter tilbuddets afgivelse.<\/p>\n<p>Stk. 2. Entrepren\u00f8ren s\u00f8rger for anmeldelser, ans\u00f8ger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der vedr\u00f8rer selve arbejdets udf\u00f8relse, og afholder udgiften herved. Dispensationer kan kun s\u00f8ges efter aftale med bygherren.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-20\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 20<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-21\" data-search=\"21 kvalitetssikring, gennemgang og kassation \u00a7 21. bygherren kan i udbudsmaterialet fasts\u00e6tte bestemmelser om entrepren\u00f8rens kvalitetssikring af arbejdet, herunder projektering, samt om arten og omfanget af pr\u00f8ver, og om den dokumentation for arbejdets udf\u00f8relse, for anvendte materialers oprindelse og egenskaber og for udf\u00f8rte pr\u00f8ver, som entrepren\u00f8ren skal afgive. bestemmelser herom kan indg\u00e5 i en udbudskontrolplan. stk. 2. bygherren kan under arbejdets udf\u00f8relse og ved afleveringen forlange yderligere pr\u00f8ver. ogs\u00e5 i s\u00e5danne tilf\u00e6lde skal entrepren\u00f8ren stille forn\u00f8dent mandskab til disposition ved pr\u00f8vernes udtagning og unders\u00f8gelse. hvis de yderligere pr\u00f8ver viser kontraktm\u00e6ssig ydelse, skal bygherren betale herfor som ekstraarbejde. i modsat fald skal entrepren\u00f8ren betale bygherrens udgifter. stk. 3. entrepren\u00f8ren skal give bygherren adgang til de arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbejdet udf\u00f8res. bygherren kan endvidere kr\u00e6ve de oplysninger, der er n\u00f8dvendige for at bed\u00f8mme ydelsen. stk. 4. entrepren\u00f8ren og bygherren kan indkalde til gennemgang af n\u00e6rmere bestemte arbejder eller materialer med henblik p\u00e5 en vurdering af, om de p\u00e5g\u00e6ldende ydelser i henseende til n\u00e6rmere angivne egenskaber er kontraktm\u00e6ssige eller m\u00e5 kasseres som ikke kontraktm\u00e6ssige. stk. 5. entrepren\u00f8ren skal inden gennemgangen efter stk. 4 have foretaget og p\u00e5 anmodning dokumenteret aftalt kvalitetssikring. ved gennemgangen udf\u00e6rdiges en protokol, hvori de gennemg\u00e5ede egenskaber ved arbejderne eller materialerne anf\u00f8res med oplysning om godkendelse eller kassation. stk. 6. bygherren kan kassere ikke kontraktm\u00e6ssige arbejder eller materialer. stk. 7. selvom bygherren deltager i en gennemgang efter \u00a7 17 eller \u00a7 21, stk. 4 og 5, medf\u00f8rer dette ikke nogen indskr\u00e6nkning i entrepren\u00f8rens ansvar for projektet eller arbejdet i \u00f8vrigt.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 21<\/span><span class=\"nlaw-title\">Kvalitetssikring, gennemgang og kassation<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 21. Bygherren kan i udbudsmaterialet fasts\u00e6tte bestemmelser om entrepren\u00f8rens kvalitetssikring af arbejdet, herunder projektering, samt om arten og omfanget af pr\u00f8ver, og om den dokumentation for arbejdets udf\u00f8relse, for anvendte materialers oprindelse og egenskaber og for udf\u00f8rte pr\u00f8ver, som entrepren\u00f8ren skal afgive. Bestemmelser herom kan indg\u00e5 i en udbudskontrolplan.<\/p>\n<p>Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udf\u00f8relse og ved afleveringen forlange yderligere pr\u00f8ver. Ogs\u00e5 i s\u00e5danne tilf\u00e6lde skal entrepren\u00f8ren stille forn\u00f8dent mandskab til disposition ved pr\u00f8vernes udtagning og unders\u00f8gelse. Hvis de yderligere pr\u00f8ver viser kontraktm\u00e6ssig ydelse, skal bygherren betale herfor som ekstraarbejde. I modsat fald skal entrepren\u00f8ren betale bygherrens udgifter.<\/p>\n<p>Stk. 3. Entrepren\u00f8ren skal give bygherren adgang til de arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbejdet udf\u00f8res. Bygherren kan endvidere kr\u00e6ve de oplysninger, der er n\u00f8dvendige for at bed\u00f8mme ydelsen.<\/p>\n<p>Stk. 4. Entrepren\u00f8ren og bygherren kan indkalde til gennemgang af n\u00e6rmere bestemte arbejder eller materialer med henblik p\u00e5 en vurdering af, om de p\u00e5g\u00e6ldende ydelser i henseende til n\u00e6rmere angivne egenskaber er kontraktm\u00e6ssige eller m\u00e5 kasseres som ikke kontraktm\u00e6ssige.<\/p>\n<p>Stk. 5. Entrepren\u00f8ren skal inden gennemgangen efter stk. 4 have foretaget og p\u00e5 anmodning dokumenteret aftalt kvalitetssikring. Ved gennemgangen udf\u00e6rdiges en protokol, hvori de gennemg\u00e5ede egenskaber ved arbejderne eller materialerne anf\u00f8res med oplysning om godkendelse eller kassation.<\/p>\n<p>Stk. 6. Bygherren kan kassere ikke kontraktm\u00e6ssige arbejder eller materialer.<\/p>\n<p>Stk. 7. Selvom bygherren deltager i en gennemgang efter \u00a7 17 eller \u00a7 21, stk. 4 og 5, medf\u00f8rer dette ikke nogen indskr\u00e6nkning i entrepren\u00f8rens ansvar for projektet eller arbejdet i \u00f8vrigt.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-21\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 21<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-22\" data-search=\"22 bygherrens anvisninger om arbejdets udf\u00f8relse \u00a7 22. bygherren kan give anvisninger om udf\u00f8relse af arbejdet. stk. 2. entrepren\u00f8ren skal indhente bygherrens afg\u00f8relse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstr\u00e6kkelig vejledning til udf\u00f8relse af arbejdet. stk. 3. finder entrepren\u00f8ren, at bygherrens anvisninger om arbejdets udf\u00f8relse efter stk. 1 og 2 indeb\u00e6rer en \u00e6ndring af arbejdet efter \u00a7 23, skal entrepren\u00f8ren snarest muligt meddele bygherren dette.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 22<\/span><span class=\"nlaw-title\">Bygherrens anvisninger om arbejdets udf\u00f8relse<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 22. Bygherren kan give anvisninger om udf\u00f8relse af arbejdet.<\/p>\n<p>Stk. 2. Entrepren\u00f8ren skal indhente bygherrens afg\u00f8relse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstr\u00e6kkelig vejledning til udf\u00f8relse af arbejdet.<\/p>\n<p>Stk. 3. Finder entrepren\u00f8ren, at bygherrens anvisninger om arbejdets udf\u00f8relse efter stk. 1 og 2 indeb\u00e6rer en \u00e6ndring af arbejdet efter \u00a7 23, skal entrepren\u00f8ren snarest muligt meddele bygherren dette.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-22\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 22<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-23\" data-search=\"23 \u00e6ndringer i arbejdet \u00a7 23. bygherren kan forlange \u00e6ndring i arbejdet, n\u00e5r \u00e6ndringen har naturlig sammenh\u00e6ng med de aftalte ydelser. en \u00e6ndring kan g\u00e5 ud p\u00e5, at entrepren\u00f8ren skal yde noget i till\u00e6g til eller i stedet for det oprindelig aftalte, at ydelsens karakter, kvalitet, art eller udf\u00f8relse skal \u00e6ndres, eller at aftalte ydelser skal udg\u00e5. stk. 2. entrepren\u00f8ren har ret til at udf\u00f8re en forlangt \u00e6ndring i arbejdet, medmindre bygherren p\u00e5viser s\u00e6rlige grunde til at lade andre udf\u00f8re arbejdet, herunder at entrepren\u00f8rens \u00f8konomiske krav for udf\u00f8relsen ikke er rimeligt. stk. 3. bygherrens krav om en \u00e6ndring skal frems\u00e6ttes skriftligt eller p\u00e5 et bygherrem\u00f8de og skal beskrive \u00e6ndringen n\u00e6rmere.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 23<\/span><span class=\"nlaw-title\">\u00c6ndringer i arbejdet<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 23. Bygherren kan forlange \u00e6ndring i arbejdet, n\u00e5r \u00e6ndringen har naturlig sammenh\u00e6ng med de aftalte ydelser. En \u00e6ndring kan g\u00e5 ud p\u00e5, at entrepren\u00f8ren skal yde noget i till\u00e6g til eller i stedet for det oprindelig aftalte, at ydelsens karakter, kvalitet, art eller udf\u00f8relse skal \u00e6ndres, eller at aftalte ydelser skal udg\u00e5.<\/p>\n<p>Stk. 2. Entrepren\u00f8ren har ret til at udf\u00f8re en forlangt \u00e6ndring i arbejdet, medmindre bygherren p\u00e5viser s\u00e6rlige grunde til at lade andre udf\u00f8re arbejdet, herunder at entrepren\u00f8rens \u00f8konomiske krav for udf\u00f8relsen ikke er rimeligt.<\/p>\n<p>Stk. 3. Bygherrens krav om en \u00e6ndring skal frems\u00e6ttes skriftligt eller p\u00e5 et bygherrem\u00f8de og skal beskrive \u00e6ndringen n\u00e6rmere.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-23\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 23<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-24\" data-search=\"24 merbetaling og besparelse \u00a7 24. \u00e6ndringsarbejde betales som regningsarbejde, medmindre der tr\u00e6ffes anden aftale efter \u00a7 25, stk. 4. stk. 2. ved udf\u00f8relse af et \u00e6ndringsarbejde i regning skal regningen opg\u00f8res med n\u00e6rmere specifikation af arbejdstimer, materialer og materiel. stk. 3. ved formindskelse af arbejdets omfang skal entrepren\u00f8ren godskrive bygherren de udgifter, som spares eller burde have v\u00e6ret sparet, dog h\u00f8jst det bel\u00f8b, arbejdet er opgjort til i entrepriseaftalen.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 24<\/span><span class=\"nlaw-title\">Merbetaling og besparelse<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 24. \u00c6ndringsarbejde betales som regningsarbejde, medmindre der tr\u00e6ffes anden aftale efter \u00a7 25, stk. 4.<\/p>\n<p>Stk. 2. Ved udf\u00f8relse af et \u00e6ndringsarbejde i regning skal regningen opg\u00f8res med n\u00e6rmere specifikation af arbejdstimer, materialer og materiel.<\/p>\n<p>Stk. 3. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal entrepren\u00f8ren godskrive bygherren de udgifter, som spares eller burde have v\u00e6ret sparet, dog h\u00f8jst det bel\u00f8b, arbejdet er opgjort til i entrepriseaftalen.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-24\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 24<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-25\" data-search=\"25 pris, tid og sikkerhed efter en \u00e6ndring \u00a7 25. parternes eventuelle krav om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som f\u00f8lge af en \u00e6ndring i arbejdet eller i foruds\u00e6tninger for dets udf\u00f8relse skal snarest muligt frems\u00e6ttes skriftligt eller p\u00e5 et byggem\u00f8de. det samme g\u00e6lder en parts krav om forandringer i aftalen som f\u00f8lge af et godkendt forslag fra entrepren\u00f8ren eller en anvisning fra bygherren efter \u00a7 22 eller \u00a7 26, som parten anser for en \u00e6ndring i arbejdet, selv om forslaget eller anvisningen ikke angiver at indeb\u00e6re en \u00e6ndring. stk. 2. efter foresp\u00f8rgsel fra en part skal den anden part snarest muligt skriftligt meddele, om denne anser et n\u00e6rmere bestemt arbejde for en \u00e6ndring, der medf\u00f8rer krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed. entrepren\u00f8ren er ikke forpligtet til at igangs\u00e6tte arbejdet, f\u00f8r bygherren har svaret. stk. 3. hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid eller sikkerhed, skal den anden part snarest muligt skriftligt meddele, om kravet accepteres, og hvis ikke, skal denne begrunde dette. stk. 4. parterne skal snarest indg\u00e5 skriftlig till\u00e6gsaftale om en \u00e6ndring efter \u00a7 23 og om deraf f\u00f8lgende forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed. forhandlinger herom m\u00e5 ikke forsinke arbejdets udf\u00f8relse. stk. 5. bygherren skal l\u00f8bende registrere forlangte \u00e6ndringer efter \u00a7 23, krav efter stk. 1, anmodninger og meddelelser efter stk. 2, \u00a7 22, stk. 3, og \u00a7 26, stk. 1 og 2. finder entrepren\u00f8ren, at der er fejl i bygherrens registrering, skal entrepren\u00f8ren snarest muligt meddele bygherren dette.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 25<\/span><span class=\"nlaw-title\">Pris, tid og sikkerhed efter en \u00e6ndring<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 25. Parternes eventuelle krav om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som f\u00f8lge af en \u00e6ndring i arbejdet eller i foruds\u00e6tninger for dets udf\u00f8relse skal snarest muligt frems\u00e6ttes skriftligt eller p\u00e5 et byggem\u00f8de. Det samme g\u00e6lder en parts krav om forandringer i aftalen som f\u00f8lge af et godkendt forslag fra entrepren\u00f8ren eller en anvisning fra bygherren efter \u00a7 22 eller \u00a7 26, som parten anser for en \u00e6ndring i arbejdet, selv om forslaget eller anvisningen ikke angiver at indeb\u00e6re en \u00e6ndring.<\/p>\n<p>Stk. 2. Efter foresp\u00f8rgsel fra en part skal den anden part snarest muligt skriftligt meddele, om denne anser et n\u00e6rmere bestemt arbejde for en \u00e6ndring, der medf\u00f8rer krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed. Entrepren\u00f8ren er ikke forpligtet til at igangs\u00e6tte arbejdet, f\u00f8r bygherren har svaret.<\/p>\n<p>Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid eller sikkerhed, skal den anden part snarest muligt skriftligt meddele, om kravet accepteres, og hvis ikke, skal denne begrunde dette.<\/p>\n<p>Stk. 4. Parterne skal snarest indg\u00e5 skriftlig till\u00e6gsaftale om en \u00e6ndring efter \u00a7 23 og om deraf f\u00f8lgende forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed. Forhandlinger herom m\u00e5 ikke forsinke arbejdets udf\u00f8relse.<\/p>\n<p>Stk. 5. Bygherren skal l\u00f8bende registrere forlangte \u00e6ndringer efter \u00a7 23, krav efter stk. 1, anmodninger og meddelelser efter stk. 2, \u00a7 22, stk. 3, og \u00a7 26, stk. 1 og 2. Finder entrepren\u00f8ren, at der er fejl i bygherrens registrering, skal entrepren\u00f8ren snarest muligt meddele bygherren dette.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-25\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 25<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-26\" data-search=\"26 hindringer \u00a7 26. hvis entrepren\u00f8ren finder, at arbejdet ikke kan udf\u00f8res i overensstemmelse med den indg\u00e5ede aftale, skal entrepren\u00f8ren snarest muligt meddele bygherren dette og f\u00f8lge dennes anvisninger. stk. 2. bestemmelsen i stk. 1 g\u00e6lder tillige, hvis entrepren\u00f8ren finder, at der opst\u00e5r forhold, som hindrer eller vanskeligg\u00f8r arbejdet eller g\u00f8r det n\u00e6rliggende, at bygherren p\u00e5f\u00f8res ulempe eller tab, herunder p\u00e5drager sig ansvar over for tredjemand. hvis der ikke er tid til at indhente bygherrens anvisninger, skal entrepren\u00f8ren \u2013 mod betaling og forn\u00f8den forl\u00e6ngelse af tidsfrister \u2013 bedst muligt tr\u00e6ffe foranstaltninger for at undg\u00e5, at bygherren lider tab, og snarest muligt meddele bygherren dette. stk. 3. udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om foretagne unders\u00f8gelser vedr\u00f8rende grundvands- og jordbundsforhold, forurening, ledninger, kabler, farlige stoffer og materialer samt andre hindringer. i det omfang, udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestg\u00f8rende oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne herimod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder. stk. 4. hvis der trods gennemf\u00f8relse af forunders\u00f8gelser som n\u00e6vnt i stk. 3, der er rimelige eller s\u00e6dvanlige under hensyntagen til grundens karakter, beliggenhed og tidligere anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som medf\u00f8rer offentlige p\u00e5bud eller forbud, der medf\u00f8rer, at arbejdets videref\u00f8relse hindres eller bliver urimeligt byrdefuld for bygherren, kan denne afbestille entreprisen. ved afbestilling skal bygherren betale entrepren\u00f8ren erstatning for det tab, entrepren\u00f8ren lider ved afbestillingen, bortset fra den fortjeneste, entrepren\u00f8ren mister ved ikke at fuldf\u00f8re arbejdet.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 26<\/span><span class=\"nlaw-title\">Hindringer<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 26. Hvis entrepren\u00f8ren finder, at arbejdet ikke kan udf\u00f8res i overensstemmelse med den indg\u00e5ede aftale, skal entrepren\u00f8ren snarest muligt meddele bygherren dette og f\u00f8lge dennes anvisninger.<\/p>\n<p>Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 g\u00e6lder tillige, hvis entrepren\u00f8ren finder, at der opst\u00e5r forhold, som hindrer eller vanskeligg\u00f8r arbejdet eller g\u00f8r det n\u00e6rliggende, at bygherren p\u00e5f\u00f8res ulempe eller tab, herunder p\u00e5drager sig ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente bygherrens anvisninger, skal entrepren\u00f8ren \u2013 mod betaling og forn\u00f8den forl\u00e6ngelse af tidsfrister \u2013 bedst muligt tr\u00e6ffe foranstaltninger for at undg\u00e5, at bygherren lider tab, og snarest muligt meddele bygherren dette.<\/p>\n<p>Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om foretagne unders\u00f8gelser vedr\u00f8rende grundvands- og jordbundsforhold, forurening, ledninger, kabler, farlige stoffer og materialer samt andre hindringer. I det omfang, udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestg\u00f8rende oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne herimod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder.<\/p>\n<p>Stk. 4. Hvis der trods gennemf\u00f8relse af forunders\u00f8gelser som n\u00e6vnt i stk. 3, der er rimelige eller s\u00e6dvanlige under hensyntagen til grundens karakter, beliggenhed og tidligere anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som medf\u00f8rer offentlige p\u00e5bud eller forbud, der medf\u00f8rer, at arbejdets videref\u00f8relse hindres eller bliver urimeligt byrdefuld for bygherren, kan denne afbestille entreprisen. Ved afbestilling skal bygherren betale entrepren\u00f8ren erstatning for det tab, entrepren\u00f8ren lider ved afbestillingen, bortset fra den fortjeneste, entrepren\u00f8ren mister ved ikke at fuldf\u00f8re arbejdet.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-26\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 26<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-27\" data-search=\"27 risikoens overgang \u00a7 27. entrepren\u00f8ren b\u00e6rer indtil afleveringen risikoen for skade p\u00e5 eller bortkomst af arbejde og materialer. det samme g\u00e6lder materialer, som bygherren har leveret, n\u00e5r disse er kommet i entrepren\u00f8rens besiddelse. stk. 2. entrepren\u00f8ren b\u00e6rer dog ikke risikoen for skade eller bortkomst som f\u00f8lge af bygherrens forhold. det samme g\u00e6lder for f\u00f8lger af udefra kommende ekstraordin\u00e6re begivenheder, som entrepren\u00f8ren ikke har indflydelse p\u00e5 (force majeure), herunder krig, opr\u00f8r, terrorhandlinger og us\u00e6dvanlige naturbegivenheder. stk. 3. entrepren\u00f8ren skal vedligeholde det udf\u00f8rte arbejde indtil afleveringen. stk. 4. for arbejder eller dele af disse, der tages i brug f\u00f8r afleveringen, g\u00e6lder reglerne i stk. 1-3 indtil ibrugtagningen. ved ibrugtagning kan bygherren gennemf\u00f8re en registrering efter reglerne i \u00a7 61, stk. 2-4. stk. 5. for byggearbejder og anl\u00e6gsarbejder i tilslutning hertil, der udf\u00f8res i lokaliteter, der er i brug under udf\u00f8relsen, g\u00e6lder reglerne i stk. 1-3 om entrepren\u00f8rens risiko for skade kun skade for\u00e5rsaget af anden entrepren\u00f8r, uden at det er en f\u00f8lge af bygherrens forhold. n\u00e5r arbejderne er f\u00e6rdiggjort, og entrepren\u00f8ren har forladt lokaliteten, anses arbejderne for taget i brug, jf. stk. 4. stk. 6. for materialer og andet l\u00f8s\u00f8re, der leveres til bygherren eller entrepren\u00f8ren af en leverand\u00f8r, der ikke skal udf\u00f8re nogen form for montage, forarbejdning, tilvirkning eller anden arbejdsydelse p\u00e5 byggepladsen, g\u00e6lder reglerne i stk. 1-3, indtil materialerne og l\u00f8s\u00f8ret er kommet i bygherrens henholdsvis entrepren\u00f8rens besiddelse.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 27<\/span><span class=\"nlaw-title\">Risikoens overgang<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 27. Entrepren\u00f8ren b\u00e6rer indtil afleveringen risikoen for skade p\u00e5 eller bortkomst af arbejde og materialer. Det samme g\u00e6lder materialer, som bygherren har leveret, n\u00e5r disse er kommet i entrepren\u00f8rens besiddelse.<\/p>\n<p>Stk. 2. Entrepren\u00f8ren b\u00e6rer dog ikke risikoen for skade eller bortkomst som f\u00f8lge af bygherrens forhold. Det samme g\u00e6lder for f\u00f8lger af udefra kommende ekstraordin\u00e6re begivenheder, som entrepren\u00f8ren ikke har indflydelse p\u00e5 (force majeure), herunder krig, opr\u00f8r, terrorhandlinger og us\u00e6dvanlige naturbegivenheder.<\/p>\n<p>Stk. 3. Entrepren\u00f8ren skal vedligeholde det udf\u00f8rte arbejde indtil afleveringen.<\/p>\n<p>Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug f\u00f8r afleveringen, g\u00e6lder reglerne i stk. 1-3 indtil ibrugtagningen. Ved ibrugtagning kan bygherren gennemf\u00f8re en registrering efter reglerne i \u00a7 61, stk. 2-4.<\/p>\n<p>Stk. 5. For byggearbejder og anl\u00e6gsarbejder i tilslutning hertil, der udf\u00f8res i lokaliteter, der er i brug under udf\u00f8relsen, g\u00e6lder reglerne i stk. 1-3 om entrepren\u00f8rens risiko for skade kun skade for\u00e5rsaget af anden entrepren\u00f8r, uden at det er en f\u00f8lge af bygherrens forhold. N\u00e5r arbejderne er f\u00e6rdiggjort, og entrepren\u00f8ren har forladt lokaliteten, anses arbejderne for taget i brug, jf. stk. 4.<\/p>\n<p>Stk. 6. For materialer og andet l\u00f8s\u00f8re, der leveres til bygherren eller entrepren\u00f8ren af en leverand\u00f8r, der ikke skal udf\u00f8re nogen form for montage, forarbejdning, tilvirkning eller anden arbejdsydelse p\u00e5 byggepladsen, g\u00e6lder reglerne i stk. 1-3, indtil materialerne og l\u00f8s\u00f8ret er kommet i bygherrens henholdsvis entrepren\u00f8rens besiddelse.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-27\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 27<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-28\" data-search=\"28 bygherrens repr\u00e6sentant \u00a7 28. bygherren skal udpege en repr\u00e6sentant, der repr\u00e6senterer bygherren over for entrepren\u00f8ren. repr\u00e6sentanten kan give og modtage meddelelser vedr\u00f8rende arbejdet, godkende eller kassere materialer eller arbejder. stk. 2. bygherrens repr\u00e6sentant er legitimeret til p\u00e5 bygherrens vegne at forlange eller indg\u00e5 aftale om \u00e6ndring i arbejdet samt om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som f\u00f8lge deraf med en merbetaling p\u00e5 h\u00f8jst 50.000 kr. for hver \u00e6ndring og en fristforl\u00e6ngelse p\u00e5 h\u00f8jst 5 arbejdsdage for hver \u00e6ndring.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 28<\/span><span class=\"nlaw-title\">Bygherrens repr\u00e6sentant<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 28. Bygherren skal udpege en repr\u00e6sentant, der repr\u00e6senterer bygherren over for entrepren\u00f8ren. Repr\u00e6sentanten kan give og modtage meddelelser vedr\u00f8rende arbejdet, godkende eller kassere materialer eller arbejder.<\/p>\n<p>Stk. 2. Bygherrens repr\u00e6sentant er legitimeret til p\u00e5 bygherrens vegne at forlange eller indg\u00e5 aftale om \u00e6ndring i arbejdet samt om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som f\u00f8lge deraf med en merbetaling p\u00e5 h\u00f8jst 50.000 kr. for hver \u00e6ndring og en fristforl\u00e6ngelse p\u00e5 h\u00f8jst 5 arbejdsdage for hver \u00e6ndring.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-28\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 28<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-29\" data-search=\"29 entrepren\u00f8rens repr\u00e6sentant \u00a7 29. entrepren\u00f8ren skal udpege en person, der repr\u00e6senterer entrepren\u00f8ren over for bygherren og dennes repr\u00e6sentant med hensyn til arbejdets udf\u00f8relse, og som kan give og modtage meddelelser herom. stk. 2. entrepren\u00f8rens repr\u00e6sentant skal v\u00e6re til stede p\u00e5 byggepladsen eller skal kunne tilkaldes.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 29<\/span><span class=\"nlaw-title\">Entrepren\u00f8rens repr\u00e6sentant<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 29. Entrepren\u00f8ren skal udpege en person, der repr\u00e6senterer entrepren\u00f8ren over for bygherren og dennes repr\u00e6sentant med hensyn til arbejdets udf\u00f8relse, og som kan give og modtage meddelelser herom.<\/p>\n<p>Stk. 2. Entrepren\u00f8rens repr\u00e6sentant skal v\u00e6re til stede p\u00e5 byggepladsen eller skal kunne tilkaldes.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-29\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 29<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-30\" data-search=\"30 bygherrem\u00f8der \u00a7 30. medmindre andet er aftalt, indkalder entrepren\u00f8ren til bygherrem\u00f8der med bygherren og dennes repr\u00e6sentant. stk. 2. entrepren\u00f8ren leder m\u00f8derne og udarbejder m\u00f8dereferater, der snarest muligt sendes til bygherren. bygherren har ret til at f\u00e5 indf\u00f8rt indsigelser og krav i referatet. bem\u00e6rkninger til referatet skal snarest muligt sendes til entrepren\u00f8ren og skal gengives i referatet for det f\u00f8lgende m\u00f8de. stk. 3. parterne kan p\u00e5 m\u00f8derne med bindende virkning give og modtage meddelelser. meddelelser skal gengives i referatet. stk. 4. p\u00e5 hvert bygherrem\u00f8de skal parterne gennemg\u00e5 og opdatere forhold omfattet af \u00a7 25, stk. 5, gennemg\u00e5 opdateringer af projekterings-, udf\u00f8relses- og hovedtidsplaner, jf. \u00a7 14, og registrere antallet af dage, hvor arbejdet helt eller delvist har ligget stille (spilddage), samt deres \u00e5rsag, og om de er indeholdt i spilddage indregnet i udf\u00f8relsestidsplanen. spilddage, der er indregnet for en periode, men som ikke modsvarer faktiske spilddage i perioden (ubrugte spilddage), overf\u00f8res ikke til senere perioder. stk. 5. \u00e6ndringer i bygherrens repr\u00e6sentants fuldmagt, jf. \u00a7 28, skal meddeles p\u00e5 det f\u00f8rstkommende bygherrem\u00f8de. det samme g\u00e6lder eventuel fuldmagt for entrepren\u00f8rens repr\u00e6sentant.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 30<\/span><span class=\"nlaw-title\">Bygherrem\u00f8der<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 30. Medmindre andet er aftalt, indkalder entrepren\u00f8ren til bygherrem\u00f8der med bygherren og dennes repr\u00e6sentant.<\/p>\n<p>Stk. 2. Entrepren\u00f8ren leder m\u00f8derne og udarbejder m\u00f8dereferater, der snarest muligt sendes til bygherren. Bygherren har ret til at f\u00e5 indf\u00f8rt indsigelser og krav i referatet. Bem\u00e6rkninger til referatet skal snarest muligt sendes til entrepren\u00f8ren og skal gengives i referatet for det f\u00f8lgende m\u00f8de.<\/p>\n<p>Stk. 3. Parterne kan p\u00e5 m\u00f8derne med bindende virkning give og modtage meddelelser. Meddelelser skal gengives i referatet.<\/p>\n<p>Stk. 4. P\u00e5 hvert bygherrem\u00f8de skal parterne<\/p>\n<ol class=\"nlaw-list\">\n<li><span>a)<\/span>gennemg\u00e5 og opdatere forhold omfattet af \u00a7 25, stk. 5,<\/li>\n<li><span>b)<\/span>gennemg\u00e5 opdateringer af projekterings-, udf\u00f8relses- og hovedtidsplaner, jf. \u00a7 14, og<\/li>\n<li><span>c)<\/span>registrere antallet af dage, hvor arbejdet helt eller delvist har ligget stille (spilddage), samt deres \u00e5rsag, og om de er indeholdt i spilddage indregnet i udf\u00f8relsestidsplanen. Spilddage, der er indregnet for en periode, men som ikke modsvarer faktiske spilddage i perioden (ubrugte spilddage), overf\u00f8res ikke til senere perioder.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Stk. 5. \u00c6ndringer i bygherrens repr\u00e6sentants fuldmagt, jf. \u00a7 28, skal meddeles p\u00e5 det f\u00f8rstkommende bygherrem\u00f8de. Det samme g\u00e6lder eventuel fuldmagt for entrepren\u00f8rens repr\u00e6sentant.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-30\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 30<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-31\" data-search=\"31 samarbejds- og loyalitetspligt \u00a7 31. parterne skal i \u00f8vrigt samarbejde loyalt, s\u00e5ledes at fejl, forsinkelser og fordyrelser undg\u00e5s. det samme g\u00e6lder for entrepren\u00f8ren i forhold til bygherrens repr\u00e6sentant.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 31<\/span><span class=\"nlaw-title\">Samarbejds- og loyalitetspligt<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 31. Parterne skal i \u00f8vrigt samarbejde loyalt, s\u00e5ledes at fejl, forsinkelser og fordyrelser undg\u00e5s. Det samme g\u00e6lder for entrepren\u00f8ren i forhold til bygherrens repr\u00e6sentant.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-31\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 31<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details><\/div>\n<\/section>\n<section class=\"nlaw-chapter\" id=\"kapitel-d\">\n<div class=\"nlaw-chapter-heading\"><span>Kapitel D<\/span><\/p>\n<h2>Betaling<\/h2>\n<\/div>\n<p class=\"nlaw-practice\" style=\"margin:-4px 0 22px;padding:12px 14px;border-left:3px solid var(--blue);background:var(--wash);color:var(--muted);font-size:14px;line-height:1.55\"><strong>Fra regel til handling:<\/strong> <a style=\"color:var(--blue);font-weight:800;text-underline-offset:3px\" href=\"\/nexus-dev\/entrepriseret\/betaling\/\">Se, hvordan betalingskrav og tilbagehold h\u00e5ndteres \u2192<\/a><\/p>\n<div class=\"nlaw-paragraphs\">\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-32\" data-search=\"32 pris og indeksregulering \u00a7 32. entreprisesummen er fast pris for den del af arbejdet, der udf\u00f8res inden 12 m\u00e5neder fra tilbudsdagen (fastprisperioden). stk. 2. for den del af arbejdet, der udf\u00f8res efter 12 m\u00e5neder fra tilbudsdagen, reguleres prisen efter det bygge- eller anl\u00e6gsomkostningsindeks, der er aftalt, eller som \u2013 i mangel af aftale \u2013 m\u00e5 anses for relevant for arbejdet. indeksreguleringen opg\u00f8res efter \u00e6ndringen i indekset fra 6 m\u00e5neder efter tilbudsdagen til udf\u00f8relsestidspunktet, der anses for at v\u00e6re midten af den periode, hvori de ber\u00f8rte arbejder er udf\u00f8rt, idet indekset p\u00e5 de n\u00e6vnte tidspunkter om n\u00f8dvendigt beregnes ved line\u00e6r interpolation. stk. 3. reguleringen skal ske i forbindelse med betalingen for den del af arbejdet, der ber\u00f8res af reguleringen, og p\u00e5 grundlag af en dokumenteret opg\u00f8relse fra entrepren\u00f8ren.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 32<\/span><span class=\"nlaw-title\">Pris og indeksregulering<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 32. Entreprisesummen er fast pris for den del af arbejdet, der udf\u00f8res inden 12 m\u00e5neder fra tilbudsdagen (fastprisperioden).<\/p>\n<p>Stk. 2. For den del af arbejdet, der udf\u00f8res efter 12 m\u00e5neder fra tilbudsdagen, reguleres prisen efter det bygge- eller anl\u00e6gsomkostningsindeks, der er aftalt, eller som \u2013 i mangel af aftale \u2013 m\u00e5 anses for relevant for arbejdet. Indeksreguleringen opg\u00f8res efter \u00e6ndringen i indekset fra 6 m\u00e5neder efter tilbudsdagen til udf\u00f8relsestidspunktet, der anses for at v\u00e6re midten af den periode, hvori de ber\u00f8rte arbejder er udf\u00f8rt, idet indekset p\u00e5 de n\u00e6vnte tidspunkter om n\u00f8dvendigt beregnes ved line\u00e6r interpolation.<\/p>\n<p>Stk. 3. Reguleringen skal ske i forbindelse med betalingen for den del af arbejdet, der ber\u00f8res af reguleringen, og p\u00e5 grundlag af en dokumenteret opg\u00f8relse fra entrepren\u00f8ren.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-32\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 32<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-33\" data-search=\"33 ekstraordin\u00e6re reguleringer \u00a7 33. prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb, der er gennemf\u00f8rt efter tilbuddets afgivelse, har f\u00f8rt til v\u00e6sentlig mer- eller mindreudgift og ikke er d\u00e6kket af anden regulering. reguleringen sker i henhold til meddelelse fra en statslig styrelse. stk. 2. der ydes endvidere entrepren\u00f8ren godtg\u00f8relse for ekstraordin\u00e6r prisstigning p\u00e5 materiale, som i f\u00e6rdig form eller p\u00e5 s\u00e6dvanlig m\u00e5de indg\u00e5r i arbejdet, eller p\u00e5 br\u00e6ndstof der direkte benyttes til arbejdet, medmindre den godtg\u00f8res efter stk. 1. stk. 3. prisstigningen efter stk. 2 skal v\u00e6re indtr\u00e5dt efter tilbudsdagen, og inden aftalt indeksregulering er tr\u00e5dt i kraft, v\u00e6re generelt forekommende, og fremg\u00e5 af officielt prismateriale eller kunne dokumenteres p\u00e5 anden m\u00e5de. stk. 4. godtg\u00f8relse efter stk. 2 omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen p\u00e5 det p\u00e5g\u00e6ldende materiale eller br\u00e6ndstof p\u00e5 tilbudsdagen. til denne procentsats l\u00e6gges 0,5 procentpoint for hver hele m\u00e5ned, der er forl\u00f8bet mellem tilbudsdagen og indk\u00f8bstidspunktet. prisstigning, der indtr\u00e6der efter det tidspunkt, hvor materialet eller br\u00e6ndstoffet er indk\u00f8bt, kan ikke medregnes. stk. 5. det er en betingelse for at kunne opn\u00e5 godtg\u00f8relse efter stk. 2, at summen af de beregnede reguleringsbel\u00f8b udg\u00f8r mindst 0,5 % af entreprisesummen. stk. 6. hvis entrepren\u00f8ren skal yde sin underentrepren\u00f8r godtg\u00f8relse efter reglerne i stk. 2-5, kan tilsvarende godtg\u00f8relse ydes entrepren\u00f8ren af bygherren uanset reglen i stk. 5. stk. 7. reguleringen efter stk. 2-6 sker i forbindelse med betalingen for den del af arbejdet, der ber\u00f8res af reguleringen, og p\u00e5 grundlag af en dokumenteret opg\u00f8relse fra entrepren\u00f8ren.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 33<\/span><span class=\"nlaw-title\">Ekstraordin\u00e6re reguleringer<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 33. Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb, der er gennemf\u00f8rt efter tilbuddets afgivelse, har f\u00f8rt til v\u00e6sentlig mer- eller mindreudgift og ikke er d\u00e6kket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelse fra en statslig styrelse.<\/p>\n<p>Stk. 2. Der ydes endvidere entrepren\u00f8ren godtg\u00f8relse for ekstraordin\u00e6r prisstigning p\u00e5 materiale, som i f\u00e6rdig form eller p\u00e5 s\u00e6dvanlig m\u00e5de indg\u00e5r i arbejdet, eller p\u00e5 br\u00e6ndstof der direkte benyttes til arbejdet, medmindre den godtg\u00f8res efter stk. 1.<\/p>\n<p>Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal<\/p>\n<ol class=\"nlaw-list\">\n<li><span>a)<\/span>v\u00e6re indtr\u00e5dt efter tilbudsdagen, og inden aftalt indeksregulering er tr\u00e5dt i kraft,<\/li>\n<li><span>b)<\/span>v\u00e6re generelt forekommende, og<\/li>\n<li><span>c)<\/span>fremg\u00e5 af officielt prismateriale eller kunne dokumenteres p\u00e5 anden m\u00e5de.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Stk. 4. Godtg\u00f8relse efter stk. 2 omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen p\u00e5 det p\u00e5g\u00e6ldende materiale eller br\u00e6ndstof p\u00e5 tilbudsdagen. Til denne procentsats l\u00e6gges 0,5 procentpoint for hver hele m\u00e5ned, der er forl\u00f8bet mellem tilbudsdagen og indk\u00f8bstidspunktet. Prisstigning, der indtr\u00e6der efter det tidspunkt, hvor materialet eller br\u00e6ndstoffet er indk\u00f8bt, kan ikke medregnes.<\/p>\n<p>Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opn\u00e5 godtg\u00f8relse efter stk. 2, at summen af de beregnede reguleringsbel\u00f8b udg\u00f8r mindst 0,5 % af entreprisesummen.<\/p>\n<p>Stk. 6. Hvis entrepren\u00f8ren skal yde sin underentrepren\u00f8r godtg\u00f8relse efter reglerne i stk. 2-5, kan tilsvarende godtg\u00f8relse ydes entrepren\u00f8ren af bygherren uanset reglen i stk. 5.<\/p>\n<p>Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker i forbindelse med betalingen for den del af arbejdet, der ber\u00f8res af reguleringen, og p\u00e5 grundlag af en dokumenteret opg\u00f8relse fra entrepren\u00f8ren.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-33\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 33<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-34\" data-search=\"34 betaling og tilbagehold \u00a7 34. efter skriftlig anmodning til bygherren har entrepren\u00f8ren to gange hver m\u00e5ned ret til betaling for kontraktm\u00e6ssige arbejder og materialer, der er henholdsvis ydet og leveret p\u00e5 byggepladsen. stk. 2. entrepren\u00f8ren kan \u2013 efter samme regler som anf\u00f8rt i stk. 1 \u2013 tillige kr\u00e6ve betaling for materialer mv., som er k\u00f8bt af entrepren\u00f8ren og ikke er leveret p\u00e5 byggepladsen. hvis bygherren kr\u00e6ver det, skal entrepren\u00f8ren stille sikkerhed for kontraktm\u00e6ssig levering, jf. \u00a7 9. sikkerhedsstillelsens st\u00f8rrelse skal svare til den kr\u00e6vede betaling \u2013 med moms \u2013 for de ikke-leverede materialer. stk. 3. det kan aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan i stedet for betaling efter stk. 1. betalingsplanen skal f\u00f8lge den aftalte hovedtidsplan og fasts\u00e6tte, til hvilke tidspunkter eller ved hvilke stadier entreprisesummen eller bestemte dele deraf skal betales. entrepren\u00f8ren har efter anmodning ret til betaling til de aftalte tidspunkter mv., forudsat at det arbejde, betalingen ang\u00e5r, er pr\u00e6steret. stk. 4. hvis betalingstidspunktet for et ekstraarbejde ikke er aftalt, kan entrepren\u00f8ren kr\u00e6ve betaling efter reglen i stk. 1. betaling skal kr\u00e6ves inden rimelig tid efter, at ekstraarbejderne er udf\u00f8rt, medmindre s\u00e6rlige forhold g\u00f8r, at det ikke er muligt at afregne dem. stk. 5. efter afleveringen sender entrepren\u00f8ren en endelig og fuldst\u00e6ndig slutopg\u00f8relse til bygherren, herunder over tilgodehavender for alle ekstraarbejder. efter at bygherren har modtaget slutopg\u00f8relsen, kan entrepren\u00f8ren ikke fremkomme med yderligere krav \u2013 bortset fra s\u00e5danne, der er taget konkret forbehold om i slutopg\u00f8relsen. stk. 6. slutopg\u00f8relsen skal sendes til bygherren senest 35 arbejdsdage efter afleveringen. ved anl\u00e6gsarbejder, der ikke udf\u00f8res i tilslutning til byggearbejder, er fristen 60 arbejdsdage. stk. 7. hvis slutopg\u00f8relsen ikke er kommet frem til bygherren inden fristen i stk. 6, kan denne skriftligt kr\u00e6ve opg\u00f8relsen sendt inden 10 arbejdsdage. sendes opg\u00f8relsen herefter ikke til bygherren inden denne frist, fortaber entrepren\u00f8ren krav p\u00e5 vederlag for ekstraarbejder, der udf\u00f8res som regningsarbejder, samt for l\u00f8n- og prisstigninger. stk. 8. finder bygherren, at et kr\u00e6vet bel\u00f8b ikke er forfaldent, skal bygherren straks skriftligt give entrepren\u00f8ren begrundet meddelelse herom. stk. 9. hvis parterne er uenige om en opg\u00f8relse, skal bygherren betale den del af bel\u00f8bet, som bygherren ikke bestrider at skylde. stk. 10. bygherren kan tilbageholde et rimeligt bel\u00f8b til sikkerhed for afhj\u00e6lpning af mangler, der er p\u00e5talt ved afleveringen, jf. \u00a7 46. bel\u00f8bet skal betales til entrepren\u00f8ren snarest muligt, n\u00e5r manglerne er afhjulpet.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 34<\/span><span class=\"nlaw-title\">Betaling og tilbagehold<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 34. Efter skriftlig anmodning til bygherren har entrepren\u00f8ren to gange hver m\u00e5ned ret til betaling for kontraktm\u00e6ssige arbejder og materialer, der er henholdsvis ydet og leveret p\u00e5 byggepladsen.<\/p>\n<p>Stk. 2. Entrepren\u00f8ren kan \u2013 efter samme regler som anf\u00f8rt i stk. 1 \u2013 tillige kr\u00e6ve betaling for materialer mv., som er k\u00f8bt af entrepren\u00f8ren og ikke er leveret p\u00e5 byggepladsen. Hvis bygherren kr\u00e6ver det, skal entrepren\u00f8ren stille sikkerhed for kontraktm\u00e6ssig levering, jf. \u00a7 9. Sikkerhedsstillelsens st\u00f8rrelse skal svare til den kr\u00e6vede betaling \u2013 med moms \u2013 for de ikke-leverede materialer.<\/p>\n<p>Stk. 3. Det kan aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan i stedet for betaling efter stk. 1. Betalingsplanen skal f\u00f8lge den aftalte hovedtidsplan og fasts\u00e6tte, til hvilke tidspunkter eller ved hvilke stadier entreprisesummen eller bestemte dele deraf skal betales. Entrepren\u00f8ren har efter anmodning ret til betaling til de aftalte tidspunkter mv., forudsat at det arbejde, betalingen ang\u00e5r, er pr\u00e6steret.<\/p>\n<p>Stk. 4. Hvis betalingstidspunktet for et ekstraarbejde ikke er aftalt, kan entrepren\u00f8ren kr\u00e6ve betaling efter reglen i stk. 1. Betaling skal kr\u00e6ves inden rimelig tid efter, at ekstraarbejderne er udf\u00f8rt, medmindre s\u00e6rlige forhold g\u00f8r, at det ikke er muligt at afregne dem.<\/p>\n<p>Stk. 5. Efter afleveringen sender entrepren\u00f8ren en endelig og fuldst\u00e6ndig slutopg\u00f8relse til bygherren, herunder over tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget slutopg\u00f8relsen, kan entrepren\u00f8ren ikke fremkomme med yderligere krav \u2013 bortset fra s\u00e5danne, der er taget konkret forbehold om i slutopg\u00f8relsen.<\/p>\n<p>Stk. 6. Slutopg\u00f8relsen skal sendes til bygherren senest 35 arbejdsdage efter afleveringen. Ved anl\u00e6gsarbejder, der ikke udf\u00f8res i tilslutning til byggearbejder, er fristen 60 arbejdsdage.<\/p>\n<p>Stk. 7. Hvis slutopg\u00f8relsen ikke er kommet frem til bygherren inden fristen i stk. 6, kan denne skriftligt kr\u00e6ve opg\u00f8relsen sendt inden 10 arbejdsdage. Sendes opg\u00f8relsen herefter ikke til bygherren inden denne frist, fortaber entrepren\u00f8ren krav p\u00e5 vederlag for ekstraarbejder, der udf\u00f8res som regningsarbejder, samt for l\u00f8n- og prisstigninger.<\/p>\n<p>Stk. 8. Finder bygherren, at et kr\u00e6vet bel\u00f8b ikke er forfaldent, skal bygherren straks skriftligt give entrepren\u00f8ren begrundet meddelelse herom.<\/p>\n<p>Stk. 9. Hvis parterne er uenige om en opg\u00f8relse, skal bygherren betale den del af bel\u00f8bet, som bygherren ikke bestrider at skylde.<\/p>\n<p>Stk. 10. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt bel\u00f8b til sikkerhed for afhj\u00e6lpning af mangler, der er p\u00e5talt ved afleveringen, jf. \u00a7 46. Bel\u00f8bet skal betales til entrepren\u00f8ren snarest muligt, n\u00e5r manglerne er afhjulpet.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-34\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 34<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-35\" data-search=\"35 forfaldstid, betalingsfrist og forrentning \u00a7 35. entrepren\u00f8rens krav efter \u00a7 34 forfalder til betaling ved bygherrens modtagelse af anmodning om betaling og skal betales senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen. stk. 2. entrepren\u00f8rens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. fristen i stk. 1 er l\u00f8bedage.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 35<\/span><span class=\"nlaw-title\">Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 35. Entrepren\u00f8rens krav efter \u00a7 34 forfalder til betaling ved bygherrens modtagelse af anmodning om betaling og skal betales senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen.<\/p>\n<p>Stk. 2. Entrepren\u00f8rens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1 er l\u00f8bedage.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-35\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 35<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-36\" data-search=\"36 entrepren\u00f8rens ret til at standse arbejdet \u00a7 36. hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent bel\u00f8b ved betalingsfristens udl\u00f8b, kan entrepren\u00f8ren standse arbejdet efter skriftligt varsel p\u00e5 3 arbejdsdage, dog er varslet 5 arbejdsdage, hvis bygherren er en offentlig bygherre eller en almen boligorgansation. stk. 2. entrepren\u00f8ren kan endvidere straks standse arbejdet, hvis bygherren erkl\u00e6res konkurs eller tages under rekonstruktionsbehandling, eller hvis bygherrens \u00f8konomiske forhold i \u00f8vrigt viser sig at v\u00e6re s\u00e5danne, at denne m\u00e5 antages at v\u00e6re ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. det er en betingelse, at bygherren ikke har stillet \u2013 eller p\u00e5 entrepren\u00f8rens opfordring straks stiller \u2013 betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af aftalen. stk. 3. hvis entrepren\u00f8ren kan standse arbejdet efter stk. 2, kan entrepren\u00f8ren forlange, at bygherren straks stiller betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af aftalen.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 36<\/span><span class=\"nlaw-title\">Entrepren\u00f8rens ret til at standse arbejdet<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 36. Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent bel\u00f8b ved betalingsfristens udl\u00f8b, kan entrepren\u00f8ren standse arbejdet efter skriftligt varsel p\u00e5 3 arbejdsdage, dog er varslet 5 arbejdsdage, hvis bygherren er en offentlig bygherre eller en almen boligorgansation.<\/p>\n<p>Stk. 2. Entrepren\u00f8ren kan endvidere straks standse arbejdet, hvis bygherren erkl\u00e6res konkurs eller tages under rekonstruktionsbehandling, eller hvis bygherrens \u00f8konomiske forhold i \u00f8vrigt viser sig at v\u00e6re s\u00e5danne, at denne m\u00e5 antages at v\u00e6re ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er en betingelse, at bygherren ikke har stillet \u2013 eller p\u00e5 entrepren\u00f8rens opfordring straks stiller \u2013 betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af aftalen.<\/p>\n<p>Stk. 3. Hvis entrepren\u00f8ren kan standse arbejdet efter stk. 2, kan entrepren\u00f8ren forlange, at bygherren straks stiller betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af aftalen.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-36\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 36<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details><\/div>\n<\/section>\n<section class=\"nlaw-chapter\" id=\"kapitel-e\">\n<div class=\"nlaw-chapter-heading\"><span>Kapitel E<\/span><\/p>\n<h2>Tidsfristforl\u00e6ngelse og forsinkelse<\/h2>\n<\/div>\n<p class=\"nlaw-practice\" style=\"margin:-4px 0 22px;padding:12px 14px;border-left:3px solid var(--blue);background:var(--wash);color:var(--muted);font-size:14px;line-height:1.55\"><strong>Fra regel til handling:<\/strong> <a style=\"color:var(--blue);font-weight:800;text-underline-offset:3px\" href=\"\/nexus-dev\/entrepriseret\/forsinkelse-dagbod-og-tidsfristforlaengelse\/\">Se den praktiske side af tidsfristforl\u00e6ngelse og dagbod \u2192<\/a><\/p>\n<div class=\"nlaw-paragraphs\">\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-37\" data-search=\"37 entrepren\u00f8rens ret til tidsfristforl\u00e6ngelse \u00a7 37. entrepren\u00f8ren har ret til forl\u00e6ngelse af tidsfrister, n\u00e5r arbejdets udf\u00f8relse forsinkes som f\u00f8lge af: \u00e6ndringer i arbejdet, som kr\u00e6ves af bygherren, jf. \u00a7 23, bygherrens forhold, krig, us\u00e6dvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, h\u00e6rv\u00e6rk eller tilsvarende forhold, der opst\u00e5r uden entrepren\u00f8rens skyld, og som entrepren\u00f8ren ikke er herre over, nedb\u00f8r, lav temperatur, st\u00e6rk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, n\u00e5r s\u00e5dant vejrlig forekommer i v\u00e6sentligt st\u00f8rre omfang, end det er s\u00e6dvanligt for den p\u00e5g\u00e6ldende \u00e5rstid og egn, offentlige p\u00e5bud eller forbud, som ikke skyldes entrepren\u00f8rens forhold, eller at n\u00f8dvendige tilladelser fra myndighederne til byggesagens gennemf\u00f8relse ikke foreligger senest 30 arbejdsdage efter, at fyldestg\u00f8rende projektmateriale er blevet indsendt til myndighederne, medmindre anden frist er aftalt, jf. \u00a7 4, stk. 3, litra g, og \u00a7 5, stk. 6. stk. 2. entrepren\u00f8ren skal s\u00f8ge forsinkelsen undg\u00e5et eller begr\u00e6nset ved s\u00e5danne dispositioner, som med rimelighed kan kr\u00e6ves. stk. 3. hvis entrepren\u00f8ren indser, at der vil indtr\u00e6de forsinkelse, skal entrepren\u00f8ren snarest muligt give skriftlig meddelelse til bygherren om det. stk. 4. anser entrepren\u00f8ren sig berettiget til forl\u00e6ngelse af en frist, skal entrepren\u00f8ren snarest muligt give bygherren skriftlig meddelelse om den kr\u00e6vede tidsfristforl\u00e6ngelse og \u00e5rsagen dertil. bygherren skal svare i overensstemmelse med \u00a7 25, stk. 3.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 37<\/span><span class=\"nlaw-title\">Entrepren\u00f8rens ret til tidsfristforl\u00e6ngelse<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 37. Entrepren\u00f8ren har ret til forl\u00e6ngelse af tidsfrister, n\u00e5r arbejdets udf\u00f8relse forsinkes som f\u00f8lge af:<\/p>\n<ol class=\"nlaw-list\">\n<li><span>a)<\/span>\u00e6ndringer i arbejdet, som kr\u00e6ves af bygherren, jf. \u00a7 23,<\/li>\n<li><span>b)<\/span>bygherrens forhold,<\/li>\n<li><span>c)<\/span>krig, us\u00e6dvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, h\u00e6rv\u00e6rk eller tilsvarende forhold, der opst\u00e5r uden entrepren\u00f8rens skyld, og som entrepren\u00f8ren ikke er herre over,<\/li>\n<li><span>d)<\/span>nedb\u00f8r, lav temperatur, st\u00e6rk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, n\u00e5r s\u00e5dant vejrlig forekommer i v\u00e6sentligt st\u00f8rre omfang, end det er s\u00e6dvanligt for den p\u00e5g\u00e6ldende \u00e5rstid og egn,<\/li>\n<li><span>e)<\/span>offentlige p\u00e5bud eller forbud, som ikke skyldes entrepren\u00f8rens forhold, eller<\/li>\n<li><span>f)<\/span>at n\u00f8dvendige tilladelser fra myndighederne til byggesagens gennemf\u00f8relse ikke foreligger senest 30 arbejdsdage efter, at fyldestg\u00f8rende projektmateriale er blevet indsendt til myndighederne, medmindre anden frist er aftalt, jf. \u00a7 4, stk. 3, litra g, og \u00a7 5, stk. 6.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Stk. 2. Entrepren\u00f8ren skal s\u00f8ge forsinkelsen undg\u00e5et eller begr\u00e6nset ved s\u00e5danne dispositioner, som med rimelighed kan kr\u00e6ves.<\/p>\n<p>Stk. 3. Hvis entrepren\u00f8ren indser, at der vil indtr\u00e6de forsinkelse, skal entrepren\u00f8ren snarest muligt give skriftlig meddelelse til bygherren om det.<\/p>\n<p>Stk. 4. Anser entrepren\u00f8ren sig berettiget til forl\u00e6ngelse af en frist, skal entrepren\u00f8ren snarest muligt give bygherren skriftlig meddelelse om den kr\u00e6vede tidsfristforl\u00e6ngelse og \u00e5rsagen dertil. Bygherren skal svare i overensstemmelse med \u00a7 25, stk. 3.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-37\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 37<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-38\" data-search=\"38 entrepren\u00f8rens h\u00e6ftelse ved forsinkelse \u00a7 38. forsinkelse, som ikke giver entrepren\u00f8ren ret til tidsfristforl\u00e6ngelse, er ansvarsp\u00e5dragende. stk. 2. hvis der er fastsat dagbod eller andre s\u00e6rlige sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses herudover. stk. 3. skal dagbod beregnes som en br\u00f8kdel af entreprisesummen pr. dag, entrepren\u00f8ren er forsinket, beregnes den af entreprisesummen uden moms pr. p\u00e5begyndt arbejdsdag. dagbod beregnes for tiden, indtil entrepren\u00f8ren har f\u00e6rdiggjort arbejdet og har f\u00e6rdigmeldt det, og forfalder til betaling p\u00e5 f\u00e6rdigg\u00f8relsestidspunktet if\u00f8lge entrepren\u00f8rens f\u00e6rdigmelding. stk. 4. overskridelse af en frist udl\u00f8ser alene krav p\u00e5 dagbod, hvis fristen og dagboden klart fremg\u00e5r af aftalen, hvis der l\u00f8bende er foretaget notering af overskridelsen af fristen, s\u00e5ledes som den m\u00e5tte v\u00e6re \u00e6ndret ved en fristforl\u00e6ngelse, og hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren er blevet bekendt med, at fristen vil blive overskredet, har meddelt, at bygherren vil kr\u00e6ve dagbod og fra hvilket tidspunkt. stk. 5. dagbod for overskridelse af en anden frist end afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun kr\u00e6ves, hvis fristen er fastsat for at sikre f\u00e6rdigg\u00f8relse af en aktivitet, der er afg\u00f8rende for byggeprocessen eller andre v\u00e6sentlige forhold. stk. 6. er der ikke fastsat dagbod eller andre s\u00e6rlige sanktionsbestemmelser, opg\u00f8res bygherrens tab efter dansk rets almindelige regler.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 38<\/span><span class=\"nlaw-title\">Entrepren\u00f8rens h\u00e6ftelse ved forsinkelse<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 38. Forsinkelse, som ikke giver entrepren\u00f8ren ret til tidsfristforl\u00e6ngelse, er ansvarsp\u00e5dragende.<\/p>\n<p>Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre s\u00e6rlige sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses herudover.<\/p>\n<p>Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en br\u00f8kdel af entreprisesummen pr. dag, entrepren\u00f8ren er forsinket, beregnes den af entreprisesummen uden moms pr. p\u00e5begyndt arbejdsdag. Dagbod beregnes for tiden, indtil entrepren\u00f8ren har f\u00e6rdiggjort arbejdet og har f\u00e6rdigmeldt det, og forfalder til betaling p\u00e5 f\u00e6rdigg\u00f8relsestidspunktet if\u00f8lge entrepren\u00f8rens f\u00e6rdigmelding.<\/p>\n<p>Stk. 4. Overskridelse af en frist udl\u00f8ser alene krav p\u00e5 dagbod,<\/p>\n<ol class=\"nlaw-list\">\n<li><span>a)<\/span>hvis fristen og dagboden klart fremg\u00e5r af aftalen,<\/li>\n<li><span>b)<\/span>hvis der l\u00f8bende er foretaget notering af overskridelsen af fristen, s\u00e5ledes som den m\u00e5tte v\u00e6re \u00e6ndret ved en fristforl\u00e6ngelse, og<\/li>\n<li><span>c)<\/span>hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren er blevet bekendt med, at fristen vil blive overskredet, har meddelt, at bygherren vil kr\u00e6ve dagbod og fra hvilket tidspunkt.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden frist end afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun kr\u00e6ves, hvis fristen er fastsat for at sikre f\u00e6rdigg\u00f8relse af en aktivitet, der er afg\u00f8rende for byggeprocessen eller andre v\u00e6sentlige forhold.<\/p>\n<p>Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre s\u00e6rlige sanktionsbestemmelser, opg\u00f8res bygherrens tab efter dansk rets almindelige regler.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-38\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 38<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-39\" data-search=\"39 forcering \u00a7 39. entrepren\u00f8ren kan kr\u00e6ve betaling for forcering, hvis entrepren\u00f8ren har udf\u00f8rt forceringen i henhold til en aftale med bygherren, eller hvis bygherren med urette g\u00f8r g\u00e6ldende, at entrepren\u00f8ren er i ansvarsp\u00e5dragende forsinkelse, og entrepren\u00f8ren udf\u00f8rer forceringen for at sikre sig imod dette. stk. 2. anser entrepren\u00f8ren sig for berettiget til betaling for forcering efter stk. 1, litra b, skal entrepren\u00f8ren \u2013 inden denne begynder forceringen \u2013 skriftligt meddele bygherren dette. entrepren\u00f8rens krav p\u00e5 betaling som f\u00f8lge af forceringen skal neds\u00e6ttes, hvis det m\u00e5 anses for urimeligt.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 39<\/span><span class=\"nlaw-title\">Forcering<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 39. Entrepren\u00f8ren kan kr\u00e6ve betaling for forcering,<\/p>\n<ol class=\"nlaw-list\">\n<li><span>a)<\/span>hvis entrepren\u00f8ren har udf\u00f8rt forceringen i henhold til en aftale med bygherren, eller<\/li>\n<li><span>b)<\/span>hvis bygherren med urette g\u00f8r g\u00e6ldende, at entrepren\u00f8ren er i ansvarsp\u00e5dragende forsinkelse, og entrepren\u00f8ren udf\u00f8rer forceringen for at sikre sig imod dette.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Stk. 2. Anser entrepren\u00f8ren sig for berettiget til betaling for forcering efter stk. 1, litra b, skal entrepren\u00f8ren \u2013 inden denne begynder forceringen \u2013 skriftligt meddele bygherren dette. Entrepren\u00f8rens krav p\u00e5 betaling som f\u00f8lge af forceringen skal neds\u00e6ttes, hvis det m\u00e5 anses for urimeligt.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-39\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 39<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-40\" data-search=\"40 bygherrens ret til tidsfristforl\u00e6ngelse \u00a7 40. bygherren har ret til forl\u00e6ngelse af tidsfrister, n\u00e5r arbejdet forsinkes som f\u00f8lge af \u00e6ndringer i arbejdet, som kr\u00e6ves af bygherren, jf. \u00a7 23, krig, us\u00e6dvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, h\u00e6rv\u00e6rk eller tilsvarende forhold, der opst\u00e5r uden bygherrens skyld, og som bygherren ikke er herre over, nedb\u00f8r, lav temperatur, st\u00e6rk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, n\u00e5r s\u00e5dant vejrlig forekommer i v\u00e6sentligt st\u00f8rre omfang, end det er s\u00e6dvanligt for den p\u00e5g\u00e6ldende \u00e5rstid og egn, eller offentlige p\u00e5bud eller forbud, som ikke skyldes bygherrens egne forhold. stk. 2. bygherren skal s\u00f8ge forsinkelsen undg\u00e5et eller begr\u00e6nset ved s\u00e5danne dispositioner, som med rimelighed kan kr\u00e6ves. stk. 3. hvis bygherren indser, at der vil indtr\u00e6de forsinkelse, skal bygherren snarest muligt give skriftlig meddelelse til entrepren\u00f8ren om det. stk. 4. anser bygherren sig berettiget til forl\u00e6ngelse af en frist, skal bygherren snarest muligt give entrepren\u00f8ren skriftlig meddelelse om den kr\u00e6vede tidsfristforl\u00e6ngelse og \u00e5rsagen dertil. entrepren\u00f8ren skal svare i overensstemmelse med \u00a7 25, stk. 3.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 40<\/span><span class=\"nlaw-title\">Bygherrens ret til tidsfristforl\u00e6ngelse<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 40. Bygherren har ret til forl\u00e6ngelse af tidsfrister, n\u00e5r arbejdet forsinkes som f\u00f8lge af<\/p>\n<ol class=\"nlaw-list\">\n<li><span>a)<\/span>\u00e6ndringer i arbejdet, som kr\u00e6ves af bygherren, jf. \u00a7 23,<\/li>\n<li><span>b)<\/span>krig, us\u00e6dvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, h\u00e6rv\u00e6rk eller tilsvarende forhold, der opst\u00e5r uden bygherrens skyld, og som bygherren ikke er herre over,<\/li>\n<li><span>c)<\/span>nedb\u00f8r, lav temperatur, st\u00e6rk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, n\u00e5r s\u00e5dant vejrlig forekommer i v\u00e6sentligt st\u00f8rre omfang, end det er s\u00e6dvanligt for den p\u00e5g\u00e6ldende \u00e5rstid og egn, eller<\/li>\n<li><span>d)<\/span>offentlige p\u00e5bud eller forbud, som ikke skyldes bygherrens egne forhold.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Stk. 2. Bygherren skal s\u00f8ge forsinkelsen undg\u00e5et eller begr\u00e6nset ved s\u00e5danne dispositioner, som med rimelighed kan kr\u00e6ves.<\/p>\n<p>Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil indtr\u00e6de forsinkelse, skal bygherren snarest muligt give skriftlig meddelelse til entrepren\u00f8ren om det.<\/p>\n<p>Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget til forl\u00e6ngelse af en frist, skal bygherren snarest muligt give entrepren\u00f8ren skriftlig meddelelse om den kr\u00e6vede tidsfristforl\u00e6ngelse og \u00e5rsagen dertil. Entrepren\u00f8ren skal svare i overensstemmelse med \u00a7 25, stk. 3.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-40\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 40<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-41\" data-search=\"41 bygherrens h\u00e6ftelse ved forsinkelse \u00a7 41. hvis forsinkelsen skyldes bygherrens forhold, og bygherren har udvist fejl eller fors\u00f8mmelse, eller anden aftaleparts ansvarsp\u00e5dragende forsinkelse, skal bygherren betale entrepren\u00f8ren erstatning for det lidte tab. stk. 2. hvis forsinkelsen skyldes bygherrens forhold, uden at bygherren har udvist fejl eller fors\u00f8mmelse, og uden at forholdet er omfattet af stk. 3, \u00e6ndringer i arbejdet, som kr\u00e6ves af bygherren, jf. \u00a7 23, offentlige p\u00e5bud eller forbud, som ikke skyldes bygherrens forhold, eller at n\u00f8dvendige tilladelser fra myndighederne til byggesagens gennemf\u00f8relse ikke foreligger senest 30 arbejdsdage efter, at fyldestg\u00f8rende projektmateriale er blevet indsendt til myndighederne, medmindre anden frist er aftalt, jf. \u00a7 4, stk. 3, litra g, og \u00a7 5, stk. 6, skal bygherren betale entrepren\u00f8ren erstatning for det tab, entrepren\u00f8ren lider ved forsinkelsen, bortset fra den fortjeneste, entrepren\u00f8ren mister ved ikke at kunne udf\u00f8re andre arbejder i forsinkelsesperioden, og lignende videreg\u00e5ende tab. stk. 3. hvis forsinkelsen skyldes krig, us\u00e6dvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, h\u00e6rv\u00e6rk eller tilsvarende forhold der opst\u00e5r uden bygherrens skyld, og som bygherren ikke er herre over, eller nedb\u00f8r, lav temperatur, st\u00e6rk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker entrepren\u00f8rens arbejde, n\u00e5r s\u00e5dant vejrlig forekommer i v\u00e6sentligt st\u00f8rre omfang, end det er s\u00e6dvanligt for den p\u00e5g\u00e6ldende \u00e5rstid og egn, har entrepren\u00f8ren ikke ret til erstatning.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 41<\/span><span class=\"nlaw-title\">Bygherrens h\u00e6ftelse ved forsinkelse<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 41. Hvis forsinkelsen skyldes<\/p>\n<ol class=\"nlaw-list\">\n<li><span>a)<\/span>bygherrens forhold, og bygherren har udvist fejl eller fors\u00f8mmelse, eller<\/li>\n<li><span>b)<\/span>anden aftaleparts ansvarsp\u00e5dragende forsinkelse,<\/li>\n<\/ol>\n<p>skal bygherren betale entrepren\u00f8ren erstatning for det lidte tab.<\/p>\n<p>Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes<\/p>\n<ol class=\"nlaw-list\">\n<li><span>a)<\/span>bygherrens forhold, uden at bygherren har udvist fejl eller fors\u00f8mmelse, og uden at forholdet er omfattet af stk. 3,<\/li>\n<li><span>b)<\/span>\u00e6ndringer i arbejdet, som kr\u00e6ves af bygherren, jf. \u00a7 23,<\/li>\n<li><span>c)<\/span>offentlige p\u00e5bud eller forbud, som ikke skyldes bygherrens forhold, eller<\/li>\n<li><span>d)<\/span>at n\u00f8dvendige tilladelser fra myndighederne til byggesagens gennemf\u00f8relse ikke foreligger senest 30 arbejdsdage efter, at fyldestg\u00f8rende projektmateriale er blevet indsendt til myndighederne, medmindre anden frist er aftalt, jf. \u00a7 4, stk. 3, litra g, og \u00a7 5, stk. 6,<\/li>\n<\/ol>\n<p>skal bygherren betale entrepren\u00f8ren erstatning for det tab, entrepren\u00f8ren lider ved forsinkelsen, bortset fra den fortjeneste, entrepren\u00f8ren mister ved ikke at kunne udf\u00f8re andre arbejder i forsinkelsesperioden, og lignende videreg\u00e5ende tab.<\/p>\n<p>Stk. 3. Hvis forsinkelsen skyldes<\/p>\n<ol class=\"nlaw-list\">\n<li><span>a)<\/span>krig, us\u00e6dvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, h\u00e6rv\u00e6rk eller tilsvarende forhold der opst\u00e5r uden bygherrens skyld, og som bygherren ikke er herre over, eller<\/li>\n<li><span>b)<\/span>nedb\u00f8r, lav temperatur, st\u00e6rk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker entrepren\u00f8rens arbejde, n\u00e5r s\u00e5dant vejrlig forekommer i v\u00e6sentligt st\u00f8rre omfang, end det er s\u00e6dvanligt for den p\u00e5g\u00e6ldende \u00e5rstid og egn,<\/li>\n<\/ol>\n<p>har entrepren\u00f8ren ikke ret til erstatning.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-41\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 41<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details><\/div>\n<\/section>\n<section class=\"nlaw-chapter\" id=\"kapitel-f\">\n<div class=\"nlaw-chapter-heading\"><span>Kapitel F<\/span><\/p>\n<h2>Aflevering<\/h2>\n<\/div>\n<p class=\"nlaw-practice\" style=\"margin:-4px 0 22px;padding:12px 14px;border-left:3px solid var(--blue);background:var(--wash);color:var(--muted);font-size:14px;line-height:1.55\"><strong>Fra regel til handling:<\/strong> <a style=\"color:var(--blue);font-weight:800;text-underline-offset:3px\" href=\"\/nexus-dev\/entrepriseret\/mangler-reklamation-og-aflevering\/\">Forbered aflevering, reklamation og afhj\u00e6lpning \u2192<\/a><\/p>\n<div class=\"nlaw-paragraphs\">\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-42\" data-search=\"42 f\u00f8rgennemgang \u00a7 42. entrepren\u00f8ren skal skriftligt og med rimeligt varsel indkalde til en gennemgang af arbejdet i rimelig tid inden den aftalte aflevering (f\u00f8rgennemgang) samlet eller opdelt i sektioner. hvis entrepren\u00f8ren ikke g\u00f8r det, kan bygherren indkalde til f\u00f8rgennemgangen. stk. 2. ved f\u00f8rgennemgangen udf\u00e6rdiger bygherren en protokol med angivelse af de p\u00e5pegede forhold og entrepren\u00f8rens eventuelle bem\u00e6rkninger. stk. 3. den omst\u00e6ndighed, at bygherren ikke har p\u00e5peget et forhold ved f\u00f8rgennemgangen, afsk\u00e6rer ikke bygherren fra senere at p\u00e5tale det som en mangel. stk. 4. hvis entrepren\u00f8ren ikke har givet m\u00f8de ved f\u00f8rgennemgangen, kan den gennemf\u00f8res uden entrepren\u00f8rens medvirken. bygherren skal da snarest muligt sende protokollen til entrepren\u00f8ren.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 42<\/span><span class=\"nlaw-title\">F\u00f8rgennemgang<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 42. Entrepren\u00f8ren skal skriftligt og med rimeligt varsel indkalde til en gennemgang af arbejdet i rimelig tid inden den aftalte aflevering (f\u00f8rgennemgang) samlet eller opdelt i sektioner. Hvis entrepren\u00f8ren ikke g\u00f8r det, kan bygherren indkalde til f\u00f8rgennemgangen.<\/p>\n<p>Stk. 2. Ved f\u00f8rgennemgangen udf\u00e6rdiger bygherren en protokol med angivelse af de p\u00e5pegede forhold og entrepren\u00f8rens eventuelle bem\u00e6rkninger.<\/p>\n<p>Stk. 3. Den omst\u00e6ndighed, at bygherren ikke har p\u00e5peget et forhold ved f\u00f8rgennemgangen, afsk\u00e6rer ikke bygherren fra senere at p\u00e5tale det som en mangel.<\/p>\n<p>Stk. 4. Hvis entrepren\u00f8ren ikke har givet m\u00f8de ved f\u00f8rgennemgangen, kan den gennemf\u00f8res uden entrepren\u00f8rens medvirken. Bygherren skal da snarest muligt sende protokollen til entrepren\u00f8ren.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-42\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 42<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-43\" data-search=\"43 afleveringsforretning \u00a7 43. umiddelbart inden arbejdets f\u00e6rdigg\u00f8relse skal entrepren\u00f8ren give bygherren skriftlig meddelelse om tidspunktet for f\u00e6rdigg\u00f8relsen (f\u00e6rdigmelding). entrepren\u00f8ren skal samtidig med fremsendelse af f\u00e6rdigmeldingen indkalde til en afleveringsforretning, medmindre det er aftalt, at indkaldelsen foretages af bygherren, jf. stk. 3. afleveringsforretningen finder sted p\u00e5 det tidspunkt, der er fastsat i indkaldelsen, medmindre bygherren straks ved modtagelsen af indkaldelsen g\u00f8r indsigelse mod tidspunktet. i s\u00e5 fald afholdes afleveringsforretningen senest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for f\u00e6rdigg\u00f8relse, medmindre der tr\u00e6ffes aftale om et andet tidspunkt. bestemmelserne i 1.-4. pkt. g\u00e6lder tillige for arbejde, der efter aftale med bygherren er udskudt til senere aflevering. stk. 2. arbejdet anses for afleveret til bygherren, n\u00e5r afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der ved denne er p\u00e5vist v\u00e6sentlige mangler, herunder forhold, der hindrer ibrugtagning i v\u00e6sentligt omfang. er dette tilf\u00e6ldet, afholdes ny afleveringsforretning, n\u00e5r entrepren\u00f8ren har givet bygherren skriftlig meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1. stk. 3. er det aftalt, at bygherren indkalder til afleveringsforretning, skal denne indkalde entrepren\u00f8ren til en afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for f\u00e6rdigg\u00f8relse. indkalder bygherren ikke som anf\u00f8rt i stk. 1 til afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for f\u00e6rdigg\u00f8relse. tilsvarende g\u00e6lder for ny afleveringsforretning som n\u00e6vnt i stk. 2, 2. pkt.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 43<\/span><span class=\"nlaw-title\">Afleveringsforretning<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 43. Umiddelbart inden arbejdets f\u00e6rdigg\u00f8relse skal entrepren\u00f8ren give bygherren skriftlig meddelelse om tidspunktet for f\u00e6rdigg\u00f8relsen (f\u00e6rdigmelding). Entrepren\u00f8ren skal samtidig med fremsendelse af f\u00e6rdigmeldingen indkalde til en afleveringsforretning, medmindre det er aftalt, at indkaldelsen foretages af bygherren, jf. stk. 3. Afleveringsforretningen finder sted p\u00e5 det tidspunkt, der er fastsat i indkaldelsen, medmindre bygherren straks ved modtagelsen af indkaldelsen g\u00f8r indsigelse mod tidspunktet. I s\u00e5 fald afholdes afleveringsforretningen senest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for f\u00e6rdigg\u00f8relse, medmindre der tr\u00e6ffes aftale om et andet tidspunkt. Bestemmelserne i 1.-4. pkt. g\u00e6lder tillige for arbejde, der efter aftale med bygherren er udskudt til senere aflevering.<\/p>\n<p>Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, n\u00e5r afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der ved denne er p\u00e5vist v\u00e6sentlige mangler, herunder forhold, der hindrer ibrugtagning i v\u00e6sentligt omfang. Er dette tilf\u00e6ldet, afholdes ny afleveringsforretning, n\u00e5r entrepren\u00f8ren har givet bygherren skriftlig meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1.<\/p>\n<p>Stk. 3. Er det aftalt, at bygherren indkalder til afleveringsforretning, skal denne indkalde entrepren\u00f8ren til en afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for f\u00e6rdigg\u00f8relse. Indkalder bygherren ikke som anf\u00f8rt i stk. 1 til afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for f\u00e6rdigg\u00f8relse. Tilsvarende g\u00e6lder for ny afleveringsforretning som n\u00e6vnt i stk. 2, 2. pkt.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-43\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 43<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-44\" data-search=\"44 afleveringsprotokol \u00a7 44. ved afleveringsforretningen udf\u00e6rdiger bygherren en afleveringsprotokol. i protokollen anf\u00f8res de mangler og eventuelle andre forhold, bygherren har p\u00e5peget, samt entrepren\u00f8rens bem\u00e6rkninger. aftaler om afhj\u00e6lpning, herunder m\u00e5de og frist samt tidspunkt for gennemgang af afhj\u00e6lpning, jf. \u00a7 46, stk. 2, skal tilf\u00f8res protokollen. parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal fremg\u00e5 af protokollen. protokollen skal underskrives af bygherren og entrepren\u00f8ren. stk. 2. hvis en part ikke har givet m\u00f8de ved afleveringsforretningen, kan den gennemf\u00f8res uden dennes medvirken. den m\u00f8dende part skal da snarest muligt sende protokollen til den frav\u00e6rende.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 44<\/span><span class=\"nlaw-title\">Afleveringsprotokol<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 44. Ved afleveringsforretningen udf\u00e6rdiger bygherren en afleveringsprotokol. I protokollen anf\u00f8res de mangler og eventuelle andre forhold, bygherren har p\u00e5peget, samt entrepren\u00f8rens bem\u00e6rkninger. Aftaler om afhj\u00e6lpning, herunder m\u00e5de og frist samt tidspunkt for gennemgang af afhj\u00e6lpning, jf. \u00a7 46, stk. 2, skal tilf\u00f8res protokollen. Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal fremg\u00e5 af protokollen. Protokollen skal underskrives af bygherren og entrepren\u00f8ren.<\/p>\n<p>Stk. 2. Hvis en part ikke har givet m\u00f8de ved afleveringsforretningen, kan den gennemf\u00f8res uden dennes medvirken. Den m\u00f8dende part skal da snarest muligt sende protokollen til den frav\u00e6rende.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-44\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 44<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details><\/div>\n<\/section>\n<section class=\"nlaw-chapter\" id=\"kapitel-g\">\n<div class=\"nlaw-chapter-heading\"><span>Kapitel G<\/span><\/p>\n<h2>Mangler<\/h2>\n<\/div>\n<p class=\"nlaw-practice\" style=\"margin:-4px 0 22px;padding:12px 14px;border-left:3px solid var(--blue);background:var(--wash);color:var(--muted);font-size:14px;line-height:1.55\"><strong>Fra regel til handling:<\/strong> <a style=\"color:var(--blue);font-weight:800;text-underline-offset:3px\" href=\"\/nexus-dev\/entrepriseret\/syn-og-skon\/\">Se, hvordan mangelsp\u00f8rgsm\u00e5l kan dokumenteres ved syn og sk\u00f8n \u2192<\/a><\/p>\n<div class=\"nlaw-paragraphs\">\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-45\" data-search=\"45 mangelbegreb \u00a7 45. er arbejdet ikke udf\u00f8rt i overensstemmelse med \u00a7 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel. stk. 2. hvis materialer ikke er i overensstemmelse med kravene i \u00a7 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel. det g\u00e6lder dog ikke, n\u00e5r entrepren\u00f8ren i tilf\u00e6lde af frit materialevalg godtg\u00f8r, at kontraktm\u00e6ssigt materiale ikke findes eller ikke kan skaffes p\u00e5 grund af krig, indf\u00f8rselsforbud eller lignende, eller n\u00e5r bygherren har kr\u00e6vet anvendelse af et bestemt eller tilsvarende materiale, og entrepren\u00f8ren godtg\u00f8r, at muligheden for at fremskaffe dette i kontraktm\u00e6ssig stand m\u00e5 anses for udelukket ved forhold, som entrepren\u00f8ren ikke burde have taget i betragtning ved aftalens indg\u00e5else. i disse tilf\u00e6lde skal entrepren\u00f8ren snarest muligt give meddelelse til bygherren om hindringerne, jf. \u00a7 26. stk. 3. hvis materialet ikke er egnet til det form\u00e5l, det er anvendt til, foreligger der dog ikke en mangel, n\u00e5r entrepren\u00f8ren i tilf\u00e6lde af frit materialevalg godtg\u00f8r, at materialet efter byggetidens viden blev anset som egnet, eller n\u00e5r bygherren har kr\u00e6vet anvendelse af bestemt eller tilsvarende materiale, og entrepren\u00f8ren har anvendt det foreskrevne materiale. stk. 4. arbejdet skal i alle tilf\u00e6lde have de egenskaber, som er tilsikret if\u00f8lge aftalen. stk. 5. hvis nogle materialer skal leveres med en garanti med forpligtelser, der r\u00e6kker videre end den almindelige mangelh\u00e6ftelse efter disse almindelige betingelser, er entrepren\u00f8ren alene forpligtet deraf, i det omfang det er muligt for entrepren\u00f8ren at k\u00f8be materialerne med den kr\u00e6vede garanti, og leverand\u00f8ren vedst\u00e5r og opfylder garantien. hvis entrepren\u00f8ren konstaterer, at materialerne ved v\u00e6sentlige leverancer ikke kan k\u00f8bes med garantien, skal entrepren\u00f8ren snarest muligt give bygherren meddelelse derom. stk. 6. afleveringstidspunktet er afg\u00f8rende for, om arbejdet lider af mangler, hvad enten disse p\u00e5 dette tidspunkt er synlige eller skjulte.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 45<\/span><span class=\"nlaw-title\">Mangelbegreb<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 45. Er arbejdet ikke udf\u00f8rt i overensstemmelse med \u00a7 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel.<\/p>\n<p>Stk. 2. Hvis materialer ikke er i overensstemmelse med kravene i \u00a7 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel. Det g\u00e6lder dog ikke,<\/p>\n<ol class=\"nlaw-list\">\n<li><span>a)<\/span>n\u00e5r entrepren\u00f8ren i tilf\u00e6lde af frit materialevalg godtg\u00f8r, at kontraktm\u00e6ssigt materiale ikke findes eller ikke kan skaffes p\u00e5 grund af krig, indf\u00f8rselsforbud eller lignende, eller<\/li>\n<li><span>b)<\/span>n\u00e5r bygherren har kr\u00e6vet anvendelse af et bestemt eller tilsvarende materiale, og entrepren\u00f8ren godtg\u00f8r, at muligheden for at fremskaffe dette i kontraktm\u00e6ssig stand m\u00e5 anses for udelukket ved forhold, som entrepren\u00f8ren ikke burde have taget i betragtning ved aftalens indg\u00e5else.<\/li>\n<\/ol>\n<p>I disse tilf\u00e6lde skal entrepren\u00f8ren snarest muligt give meddelelse til bygherren om hindringerne, jf. \u00a7 26.<\/p>\n<p>Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det form\u00e5l, det er anvendt til, foreligger der dog ikke en mangel,<\/p>\n<ol class=\"nlaw-list\">\n<li><span>a)<\/span>n\u00e5r entrepren\u00f8ren i tilf\u00e6lde af frit materialevalg godtg\u00f8r, at materialet efter byggetidens viden blev anset som egnet, eller<\/li>\n<li><span>b)<\/span>n\u00e5r bygherren har kr\u00e6vet anvendelse af bestemt eller tilsvarende materiale, og entrepren\u00f8ren har anvendt det foreskrevne materiale.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilf\u00e6lde have de egenskaber, som er tilsikret if\u00f8lge aftalen.<\/p>\n<p>Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en garanti med forpligtelser, der r\u00e6kker videre end den almindelige mangelh\u00e6ftelse efter disse almindelige betingelser, er entrepren\u00f8ren alene forpligtet deraf, i det omfang det er muligt for entrepren\u00f8ren at k\u00f8be materialerne med den kr\u00e6vede garanti, og leverand\u00f8ren vedst\u00e5r og opfylder garantien. Hvis entrepren\u00f8ren konstaterer, at materialerne ved v\u00e6sentlige leverancer ikke kan k\u00f8bes med garantien, skal entrepren\u00f8ren snarest muligt give bygherren meddelelse derom.<\/p>\n<p>Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afg\u00f8rende for, om arbejdet lider af mangler, hvad enten disse p\u00e5 dette tidspunkt er synlige eller skjulte.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-45\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 45<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-46\" data-search=\"46 mangler p\u00e5vist ved afleveringen \u00a7 46. entrepren\u00f8ren har pligt og ret til at afhj\u00e6lpe mangler, der p\u00e5vises ved afleveringen. stk. 2. bygherren skal skriftligt fasts\u00e6tte en frist for afhj\u00e6lpning af p\u00e5viste mangler under hensyn til manglernes art og omfang samt forholdene i \u00f8vrigt. bygherren skal desuden fasts\u00e6tte et tidspunkt for gennemgang af afhj\u00e6lpningen under hensyntagen til, hvorn\u00e5r hovedparten af manglerne forventes at v\u00e6re afhjulpet. hvis manglerne f\u00f8rst afhj\u00e6lpes efter afhj\u00e6lpningsgennemgangen, skal entrepren\u00f8ren give skriftlig meddelelse, n\u00e5r manglerne er afhjulpet. stk. 3. ved afhj\u00e6lpningsgennemgangen udf\u00e6rdiger bygherren en afhj\u00e6lpningsprotokol, hvori bygherren anf\u00f8rer sin stillingtagen til, om manglerne er afhjulpet, tillige med entrepren\u00f8rens eventuelle bem\u00e6rkninger. hvis en part ikke giver m\u00f8de ved afhj\u00e6lpningsgennemgangen, kan den gennemf\u00f8res uden dennes medvirken. den m\u00f8dende part skal da snarest muligt sende protokollen til den frav\u00e6rende.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 46<\/span><span class=\"nlaw-title\">Mangler p\u00e5vist ved afleveringen<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 46. Entrepren\u00f8ren har pligt og ret til at afhj\u00e6lpe mangler, der p\u00e5vises ved afleveringen.<\/p>\n<p>Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fasts\u00e6tte en frist for afhj\u00e6lpning af p\u00e5viste mangler under hensyn til manglernes art og omfang samt forholdene i \u00f8vrigt. Bygherren skal desuden fasts\u00e6tte et tidspunkt for gennemgang af afhj\u00e6lpningen under hensyntagen til, hvorn\u00e5r hovedparten af manglerne forventes at v\u00e6re afhjulpet. Hvis manglerne f\u00f8rst afhj\u00e6lpes efter afhj\u00e6lpningsgennemgangen, skal entrepren\u00f8ren give skriftlig meddelelse, n\u00e5r manglerne er afhjulpet.<\/p>\n<p>Stk. 3. Ved afhj\u00e6lpningsgennemgangen udf\u00e6rdiger bygherren en afhj\u00e6lpningsprotokol, hvori bygherren anf\u00f8rer sin stillingtagen til, om manglerne er afhjulpet, tillige med entrepren\u00f8rens eventuelle bem\u00e6rkninger. Hvis en part ikke giver m\u00f8de ved afhj\u00e6lpningsgennemgangen, kan den gennemf\u00f8res uden dennes medvirken. Den m\u00f8dende part skal da snarest muligt sende protokollen til den frav\u00e6rende.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-46\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 46<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-47\" data-search=\"47 mangler p\u00e5vist efter afleveringen \u00a7 47. entrepren\u00f8ren har i 5 \u00e5r efter afleveringen pligt og ret til at afhj\u00e6lpe mangler, der p\u00e5vises efter afleveringen. stk. 2. bygherren kan kun p\u00e5ber\u00e5be sig s\u00e5danne mangler, hvis entrepren\u00f8ren har f\u00e5et skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde v\u00e6re opdaget. dette g\u00e6lder dog ikke, hvis entrepren\u00f8ren har gjort sig skyldig i et groft uforsvarligt forhold. stk. 3. bygherren skal skriftligt meddele entrepren\u00f8ren en frist til afhj\u00e6lpning af p\u00e5viste mangler. fristens l\u00e6ngde fasts\u00e6ttes under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i \u00f8vrigt. entrepren\u00f8ren skal give bygherren skriftlig meddelelse, n\u00e5r manglerne er afhjulpet. entrepren\u00f8ren kan udskyde afhj\u00e6lpning af en mangel til foretagelse sammen med afhj\u00e6lpning af eventuelle mangler, konstateret ved 1-\u00e5rs eftersynet, forudsat at manglen ikke forv\u00e6rres ved det, og udskydelsen ikke medf\u00f8rer ulempe for bygherren.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 47<\/span><span class=\"nlaw-title\">Mangler p\u00e5vist efter afleveringen<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 47. Entrepren\u00f8ren har i 5 \u00e5r efter afleveringen pligt og ret til at afhj\u00e6lpe mangler, der p\u00e5vises efter afleveringen.<\/p>\n<p>Stk. 2. Bygherren kan kun p\u00e5ber\u00e5be sig s\u00e5danne mangler, hvis entrepren\u00f8ren har f\u00e5et skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde v\u00e6re opdaget. Dette g\u00e6lder dog ikke, hvis entrepren\u00f8ren har gjort sig skyldig i et groft uforsvarligt forhold.<\/p>\n<p>Stk. 3. Bygherren skal skriftligt meddele entrepren\u00f8ren en frist til afhj\u00e6lpning af p\u00e5viste mangler. Fristens l\u00e6ngde fasts\u00e6ttes under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i \u00f8vrigt. Entrepren\u00f8ren skal give bygherren skriftlig meddelelse, n\u00e5r manglerne er afhjulpet. Entrepren\u00f8ren kan udskyde afhj\u00e6lpning af en mangel til foretagelse sammen med afhj\u00e6lpning af eventuelle mangler, konstateret ved 1-\u00e5rs eftersynet, forudsat at manglen ikke forv\u00e6rres ved det, og udskydelsen ikke medf\u00f8rer ulempe for bygherren.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-47\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 47<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-48\" data-search=\"48 bortfald af entrepren\u00f8rens afhj\u00e6lpningsret \u00a7 48. hvis bygherren ved afhj\u00e6lpningsgennemgangen eller i \u00f8vrigt efter udl\u00f8bet af en frist for afhj\u00e6lpning, - eller efter at have modtaget entrepren\u00f8rens meddelelse om, at afhj\u00e6lpning har fundet sted \u2013 finder, at manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele entrepren\u00f8ren, hvilke mangler der stadig p\u00e5ber\u00e5bes. stk. 2. bygherren har herefter ret til at lade de p\u00e5ber\u00e5bte mangler udbedre for entrepren\u00f8rens regning (udbedringsgodtg\u00f8relse) eller til afslag i entreprisesummen. hvis entrepren\u00f8ren har s\u00f8gt at afhj\u00e6lpe alle de tidligere p\u00e5ber\u00e5bte mangler, og de mangler, der fortsat p\u00e5ber\u00e5bes, kun udg\u00f8r en mindre del deraf, er entrepren\u00f8ren dog, uanset 1. pkt., berettiget til at afhj\u00e6lpe disse, hvis afhj\u00e6lpningen iv\u00e6rks\u00e6ttes straks efter bygherrens meddelelse efter stk. 1.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 48<\/span><span class=\"nlaw-title\">Bortfald af entrepren\u00f8rens afhj\u00e6lpningsret<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 48. Hvis bygherren ved afhj\u00e6lpningsgennemgangen eller i \u00f8vrigt efter udl\u00f8bet af en frist for afhj\u00e6lpning, &#8211; eller efter at have modtaget entrepren\u00f8rens meddelelse om, at afhj\u00e6lpning har fundet sted \u2013 finder, at manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele entrepren\u00f8ren, hvilke mangler der stadig p\u00e5ber\u00e5bes.<\/p>\n<p>Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de p\u00e5ber\u00e5bte mangler udbedre for entrepren\u00f8rens regning (udbedringsgodtg\u00f8relse) eller til afslag i entreprisesummen. Hvis entrepren\u00f8ren har s\u00f8gt at afhj\u00e6lpe alle de tidligere p\u00e5ber\u00e5bte mangler, og de mangler, der fortsat p\u00e5ber\u00e5bes, kun udg\u00f8r en mindre del deraf, er entrepren\u00f8ren dog, uanset 1. pkt., berettiget til at afhj\u00e6lpe disse, hvis afhj\u00e6lpningen iv\u00e6rks\u00e6ttes straks efter bygherrens meddelelse efter stk. 1.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-48\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 48<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-49\" data-search=\"49 bortfald af entrepren\u00f8rens afhj\u00e6lpningspligt \u00a7 49. entrepren\u00f8rens afhj\u00e6lpningspligt og bygherrens adgang til at foretage udbedring for entrepren\u00f8rens regning, jf. \u00a7\u00a7 46-48, bortfalder, hvis afhj\u00e6lpning er forbundet med uforholdsm\u00e6ssigt store udgifter. ved bed\u00f8mmelsen heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. bygherren bevarer i alle tilf\u00e6lde retten til afslag, jf. \u00a7 50.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 49<\/span><span class=\"nlaw-title\">Bortfald af entrepren\u00f8rens afhj\u00e6lpningspligt<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 49. Entrepren\u00f8rens afhj\u00e6lpningspligt og bygherrens adgang til at foretage udbedring for entrepren\u00f8rens regning, jf. \u00a7\u00a7 46-48, bortfalder, hvis afhj\u00e6lpning er forbundet med uforholdsm\u00e6ssigt store udgifter. Ved bed\u00f8mmelsen heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer i alle tilf\u00e6lde retten til afslag, jf. \u00a7 50.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-49\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 49<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-50\" data-search=\"50 afslag i entreprisesummen \u00a7 50. afhj\u00e6lper entrepren\u00f8ren ikke mangler som anf\u00f8rt i \u00a7\u00a7 46-48, kan bygherren \u2013 i stedet for at lade manglerne udbedre for entrepren\u00f8rens regning \u2013 kr\u00e6ve afslag i entreprisesummen. bygherren har endvidere ret til afslag i entreprisesummen, hvis afhj\u00e6lpning er umulig eller vil medf\u00f8re betydelig gene og i tilf\u00e6ldene n\u00e6vnt i \u00a7 49. stk. 2. afslaget beregnes som udgangspunkt som det bel\u00f8b, det ville have kostet at udbedre manglerne. stk. 3. hvis afhj\u00e6lpning af mangler er umulig, og i tilf\u00e6ldene n\u00e6vnt i \u00a7 49, fasts\u00e6ttes afslaget sk\u00f8nsm\u00e6ssigt.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 50<\/span><span class=\"nlaw-title\">Afslag i entreprisesummen<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 50. Afhj\u00e6lper entrepren\u00f8ren ikke mangler som anf\u00f8rt i \u00a7\u00a7 46-48, kan bygherren \u2013 i stedet for at lade manglerne udbedre for entrepren\u00f8rens regning \u2013 kr\u00e6ve afslag i entreprisesummen. Bygherren har endvidere ret til afslag i entreprisesummen, hvis afhj\u00e6lpning er umulig eller vil medf\u00f8re betydelig gene og i tilf\u00e6ldene n\u00e6vnt i \u00a7 49.<\/p>\n<p>Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det bel\u00f8b, det ville have kostet at udbedre manglerne.<\/p>\n<p>Stk. 3. Hvis afhj\u00e6lpning af mangler er umulig, og i tilf\u00e6ldene n\u00e6vnt i \u00a7 49, fasts\u00e6ttes afslaget sk\u00f8nsm\u00e6ssigt.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-50\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 50<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-51\" data-search=\"51 entrepren\u00f8rens ansvar for f\u00f8lgeskader og indirekte tab \u00a7 51. entrepren\u00f8ren er erstatningsansvarlig for tab, der er en f\u00f8lge af mangler ved arbejdet, hvis manglerne skyldes fejl eller fors\u00f8mmelse fra entrepren\u00f8rens side, eller hvis manglerne ang\u00e5r egenskaber, som if\u00f8lge aftalen m\u00e5 anses for tilsikret. stk. 2. entrepren\u00f8ren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 51<\/span><span class=\"nlaw-title\">Entrepren\u00f8rens ansvar for f\u00f8lgeskader og indirekte tab<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 51. Entrepren\u00f8ren er erstatningsansvarlig for tab, der er en f\u00f8lge af mangler ved arbejdet, hvis manglerne skyldes fejl eller fors\u00f8mmelse fra entrepren\u00f8rens side, eller hvis manglerne ang\u00e5r egenskaber, som if\u00f8lge aftalen m\u00e5 anses for tilsikret.<\/p>\n<p>Stk. 2. Entrepren\u00f8ren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-51\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 51<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-52\" data-search=\"52 entrepren\u00f8rens produktansvar \u00a7 52. entrepren\u00f8rens erstatningsansvar for skader, der er for\u00e5rsaget af en defekt ved et produkt, der indg\u00e5r i bygge- og anl\u00e6gsarbejdet (produktansvar), er begr\u00e6nset til d\u00e6kningen if\u00f8lge den tegnede produktansvarsforsikring, jf. \u00a7 11, stk. 3. stk. 2. entrepren\u00f8ren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som f\u00f8lge af en skade for\u00e5rsaget af en defekt ved et produkt, der indg\u00e5r i bygge- og anl\u00e6gsarbejdet.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 52<\/span><span class=\"nlaw-title\">Entrepren\u00f8rens produktansvar<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 52. Entrepren\u00f8rens erstatningsansvar for skader, der er for\u00e5rsaget af en defekt ved et produkt, der indg\u00e5r i bygge- og anl\u00e6gsarbejdet (produktansvar), er begr\u00e6nset til d\u00e6kningen if\u00f8lge den tegnede produktansvarsforsikring, jf. \u00a7 11, stk. 3.<\/p>\n<p>Stk. 2. Entrepren\u00f8ren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som f\u00f8lge af en skade for\u00e5rsaget af en defekt ved et produkt, der indg\u00e5r i bygge- og anl\u00e6gsarbejdet.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-52\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 52<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-53\" data-search=\"53 mangelansvarets oph\u00f8r \u00a7 53. bygherrens krav mod entrepren\u00f8ren som f\u00f8lge af mangler skal frems\u00e6ttes senest 5 \u00e5r efter arbejdets aflevering. efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav mod entrepren\u00f8ren. stk. 2. hvis entrepren\u00f8ren har afhjulpet mangler, som bygherren har reklameret over, l\u00f8ber der en ny frist efter stk. 1 for frems\u00e6ttelse af krav som f\u00f8lge af manglerne, s\u00e5ledes at fristen l\u00f8ber fra afslutningen af afhj\u00e6lpningen, men ikke l\u00e6ngere end til 3 \u00e5r efter udl\u00f8bet af den oprindelige 5-\u00e5rs frist. stk. 3. hvis bygherrens krav mod entrepren\u00f8ren som f\u00f8lge af mangler ang\u00e5r l\u00f8s\u00f8regenstande og inventar, som ikke er s\u00e6rligt tilpasset eller fast monteret, forkortes fristen i stk. 1 til 2 \u00e5r. stk. 4. bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares, uanset stk. 1-3, for mangler, hvor entrepren\u00f8ren har p\u00e5taget sig at indest\u00e5 i l\u00e6ngere tid, det ved afleveringen konstateres, at aftalt kvalitetssikring har svigtet v\u00e6sentligt, eller der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra entrepren\u00f8rens side.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 53<\/span><span class=\"nlaw-title\">Mangelansvarets oph\u00f8r<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 53. Bygherrens krav mod entrepren\u00f8ren som f\u00f8lge af mangler skal frems\u00e6ttes senest 5 \u00e5r efter arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav mod entrepren\u00f8ren.<\/p>\n<p>Stk. 2. Hvis entrepren\u00f8ren har afhjulpet mangler, som bygherren har reklameret over, l\u00f8ber der en ny frist efter stk. 1 for frems\u00e6ttelse af krav som f\u00f8lge af manglerne, s\u00e5ledes at fristen l\u00f8ber fra afslutningen af afhj\u00e6lpningen, men ikke l\u00e6ngere end til 3 \u00e5r efter udl\u00f8bet af den oprindelige 5-\u00e5rs frist.<\/p>\n<p>Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entrepren\u00f8ren som f\u00f8lge af mangler ang\u00e5r l\u00f8s\u00f8regenstande og inventar, som ikke er s\u00e6rligt tilpasset eller fast monteret, forkortes fristen i stk. 1 til 2 \u00e5r.<\/p>\n<p>Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares, uanset stk. 1-3, for mangler, hvor<\/p>\n<ol class=\"nlaw-list\">\n<li><span>a)<\/span>entrepren\u00f8ren har p\u00e5taget sig at indest\u00e5 i l\u00e6ngere tid,<\/li>\n<li><span>b)<\/span>det ved afleveringen konstateres, at aftalt kvalitetssikring har svigtet v\u00e6sentligt, eller<\/li>\n<li><span>c)<\/span>der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra entrepren\u00f8rens side.<\/li>\n<\/ol>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-53\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 53<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details><\/div>\n<\/section>\n<section class=\"nlaw-chapter\" id=\"kapitel-h\">\n<div class=\"nlaw-chapter-heading\"><span>Kapitel H<\/span><\/p>\n<h2>1- og 5-\u00e5rs eftersyn<\/h2>\n<\/div>\n<p class=\"nlaw-practice\" style=\"margin:-4px 0 22px;padding:12px 14px;border-left:3px solid var(--blue);background:var(--wash);color:var(--muted);font-size:14px;line-height:1.55\"><strong>Fra regel til handling:<\/strong> <a style=\"color:var(--blue);font-weight:800;text-underline-offset:3px\" href=\"\/nexus-dev\/5-aars-eftersyn-mangler-rettigheder\/\">Se den praktiske guide til 1- og 5-\u00e5rs eftersyn \u2192<\/a><\/p>\n<div class=\"nlaw-paragraphs\">\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-54\" data-search=\"54 1-\u00e5rs eftersyn \u00a7 54. bygherren indkalder entrepren\u00f8ren til et eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 1 \u00e5r efter afleveringen.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 54<\/span><span class=\"nlaw-title\">1-\u00e5rs eftersyn<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 54. Bygherren indkalder entrepren\u00f8ren til et eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 1 \u00e5r efter afleveringen.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-54\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 54<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-55\" data-search=\"55 5-\u00e5rs eftersyn \u00a7 55. bygherren indkalder entrepren\u00f8ren til et afsluttende eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 30 arbejdsdage f\u00f8r 5 \u00e5r efter afleveringen. stk. 2. har bygherren ikke indkaldt som n\u00e6vnt i stk. 1, kan entrepren\u00f8ren skriftligt indkalde bygherren til eftersynet med et varsel p\u00e5 mindst 10 arbejdsdage.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 55<\/span><span class=\"nlaw-title\">5-\u00e5rs eftersyn<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 55. Bygherren indkalder entrepren\u00f8ren til et afsluttende eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 30 arbejdsdage f\u00f8r 5 \u00e5r efter afleveringen.<\/p>\n<p>Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som n\u00e6vnt i stk. 1, kan entrepren\u00f8ren skriftligt indkalde bygherren til eftersynet med et varsel p\u00e5 mindst 10 arbejdsdage.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-55\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 55<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-56\" data-search=\"56 f\u00e6lles regler for eftersyn \u00a7 56. indkaldelse til eftersyn if\u00f8lge \u00a7 54 og \u00a7 55, stk. 1, skal v\u00e6re skriftlig og ske med et varsel p\u00e5 h\u00f8jst 60 og mindst 20 arbejdsdage. stk. 2. ved eftersynet udf\u00e6rdiger bygherren en eftersynsprotokol, hvori bygherren anf\u00f8rer de mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, denne har p\u00e5peget, tillige med entrepren\u00f8rens eventuelle bem\u00e6rkninger og eventuelle aftaler om afhj\u00e6lpning, herunder m\u00e5de og frist. stk. 3. hvis en part ikke har givet m\u00f8de ved eftersynet, kan den m\u00f8dende part gennemf\u00f8re det uden den frav\u00e6rendes medvirken og skal da snarest muligt sende protokollen til den frav\u00e6rende.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 56<\/span><span class=\"nlaw-title\">F\u00e6lles regler for eftersyn<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 56. Indkaldelse til eftersyn if\u00f8lge \u00a7 54 og \u00a7 55, stk. 1, skal v\u00e6re skriftlig og ske med et varsel p\u00e5 h\u00f8jst 60 og mindst 20 arbejdsdage.<\/p>\n<p>Stk. 2. Ved eftersynet udf\u00e6rdiger bygherren en eftersynsprotokol, hvori bygherren anf\u00f8rer de mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, denne har p\u00e5peget, tillige med entrepren\u00f8rens eventuelle bem\u00e6rkninger og eventuelle aftaler om afhj\u00e6lpning, herunder m\u00e5de og frist.<\/p>\n<p>Stk. 3. Hvis en part ikke har givet m\u00f8de ved eftersynet, kan den m\u00f8dende part gennemf\u00f8re det uden den frav\u00e6rendes medvirken og skal da snarest muligt sende protokollen til den frav\u00e6rende.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-56\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 56<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details><\/div>\n<\/section>\n<section class=\"nlaw-chapter\" id=\"kapitel-i\">\n<div class=\"nlaw-chapter-heading\"><span>Kapitel I<\/span><\/p>\n<h2>Oph\u00e6velse<\/h2>\n<\/div>\n<p class=\"nlaw-practice\" style=\"margin:-4px 0 22px;padding:12px 14px;border-left:3px solid var(--blue);background:var(--wash);color:var(--muted);font-size:14px;line-height:1.55\"><strong>Fra regel til handling:<\/strong> <a style=\"color:var(--blue);font-weight:800;text-underline-offset:3px\" href=\"\/nexus-dev\/ophaevelse\/\">Se, hvad der skal afklares f\u00f8r en oph\u00e6velse \u2192<\/a><\/p>\n<div class=\"nlaw-paragraphs\">\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-57\" data-search=\"57 bygherrens h\u00e6veret \u00a7 57. bygherren kan efter skriftligt p\u00e5krav h\u00e6ve entrepriseaftalen helt eller delvist, hvis der foreligger en v\u00e6sentlig ansvarsp\u00e5dragende forsinkelse fra entrepren\u00f8rens side med hensyn til arbejdets udf\u00f8relse, og forsinkelsen medf\u00f8rer betydelige ulemper for bygherren, hvis der i \u00f8vrigt foreligger v\u00e6sentlig forsinkelse fra entrepren\u00f8rens side med hensyn til forhold af afg\u00f8rende betydning for bygherren, hvis det udf\u00f8rte arbejde er af en s\u00e5dan kvalitet, at bygherren har grund til at antage, at entrepren\u00f8ren ikke vil v\u00e6re i stand til at fuldf\u00f8re arbejdet uden v\u00e6sentlige mangler, eller hvis der i \u00f8vrigt foreligger v\u00e6sentlig misligholdelse fra entrepren\u00f8rens side med hensyn til forhold af afg\u00f8rende betydning for bygherren. stk. 2. bygherren kan efter skriftligt p\u00e5krav forlange, at en underentrepren\u00f8r eller en leverand\u00f8r fratages henholdsvis udf\u00f8relse af arbejde og levering af materialer, s\u00e5fremt denne v\u00e6sentligt har tilsidesat g\u00e6ldende regler eller aftalte vilk\u00e5r om samfundsansvar, herunder regler om sikkerhed og arbejdsmilj\u00f8. under samme betingelser kan bygherren bortvise enkeltpersoner fra byggepladsen.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 57<\/span><span class=\"nlaw-title\">Bygherrens h\u00e6veret<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 57. Bygherren kan efter skriftligt p\u00e5krav h\u00e6ve entrepriseaftalen helt eller delvist,<\/p>\n<ol class=\"nlaw-list\">\n<li><span>a)<\/span>hvis der foreligger en v\u00e6sentlig ansvarsp\u00e5dragende forsinkelse fra entrepren\u00f8rens side med hensyn til arbejdets udf\u00f8relse, og forsinkelsen medf\u00f8rer betydelige ulemper for bygherren,<\/li>\n<li><span>b)<\/span>hvis der i \u00f8vrigt foreligger v\u00e6sentlig forsinkelse fra entrepren\u00f8rens side med hensyn til forhold af afg\u00f8rende betydning for bygherren,<\/li>\n<li><span>c)<\/span>hvis det udf\u00f8rte arbejde er af en s\u00e5dan kvalitet, at bygherren har grund til at antage, at entrepren\u00f8ren ikke vil v\u00e6re i stand til at fuldf\u00f8re arbejdet uden v\u00e6sentlige mangler, eller<\/li>\n<li><span>d)<\/span>hvis der i \u00f8vrigt foreligger v\u00e6sentlig misligholdelse fra entrepren\u00f8rens side med hensyn til forhold af afg\u00f8rende betydning for bygherren.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt p\u00e5krav forlange, at en underentrepren\u00f8r eller en leverand\u00f8r fratages henholdsvis udf\u00f8relse af arbejde og levering af materialer, s\u00e5fremt denne v\u00e6sentligt har tilsidesat g\u00e6ldende regler eller aftalte vilk\u00e5r om samfundsansvar, herunder regler om sikkerhed og arbejdsmilj\u00f8. Under samme betingelser kan bygherren bortvise enkeltpersoner fra byggepladsen.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-57\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 57<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-58\" data-search=\"58 entrepren\u00f8rens h\u00e6veret \u00a7 58. entrepren\u00f8ren kan efter skriftligt p\u00e5krav h\u00e6ve entrepriseaftalen, hvis der foreligger en v\u00e6sentlig forsinkelse som f\u00f8lge af bygherrens forhold, og bygherren ikke udfolder rimelige bestr\u00e6belser for at fremme arbejdet mest muligt, eller hvis der i \u00f8vrigt foreligger v\u00e6sentlig forsinkelse eller misligholdelse fra bygherrens side med hensyn til forhold af afg\u00f8rende betydning for entrepren\u00f8ren.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 58<\/span><span class=\"nlaw-title\">Entrepren\u00f8rens h\u00e6veret<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 58. Entrepren\u00f8ren kan efter skriftligt p\u00e5krav h\u00e6ve entrepriseaftalen,<\/p>\n<ol class=\"nlaw-list\">\n<li><span>a)<\/span>hvis der foreligger en v\u00e6sentlig forsinkelse som f\u00f8lge af bygherrens forhold, og bygherren ikke udfolder rimelige bestr\u00e6belser for at fremme arbejdet mest muligt, eller<\/li>\n<li><span>b)<\/span>hvis der i \u00f8vrigt foreligger v\u00e6sentlig forsinkelse eller misligholdelse fra bygherrens side med hensyn til forhold af afg\u00f8rende betydning for entrepren\u00f8ren.<\/li>\n<\/ol>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-58\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 58<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-59\" data-search=\"59 konkurs og rekonstruktion mv. \u00a7 59. hvis en part erkl\u00e6res konkurs, kan den anden part straks h\u00e6ve aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder derfor. stk. 2. hvis boet \u00f8nsker at indtr\u00e6de i aftalen i medf\u00f8r af konkurslovens regler, skal boet p\u00e5 foresp\u00f8rgsel give meddelelse herom uden ugrundet ophold. stk. 3. reglen i stk. 1 g\u00e6lder tillige, hvis en part tages under rekonstruktionsbehandling, eller hvis partens \u00f8konomiske forhold i \u00f8vrigt viser sig at v\u00e6re s\u00e5ledes, at parten m\u00e5 antages at v\u00e6re ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. det er dog en betingelse, at parten ikke har stillet \u2013 eller p\u00e5 den anden parts opfordring ikke straks stiller \u2013 betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. \u00a7 9 og \u00a7 10. stk. 4. hvis parten \u00f8nsker at videref\u00f8re aftalen i medf\u00f8r af konkurslovens regler om rekonstruktion, skal parten p\u00e5 foresp\u00f8rgsel give meddelelse herom uden ugrundet ophold. stk. 5. er en part et kapitalselskab, der kr\u00e6ves opl\u00f8st af erhvervsstyrelsen, kan den anden part h\u00e6ve entrepriseaftalen. bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis selskabet inden 10 arbejdsdage efter, at et p\u00e5krav fra den anden part er kommet frem, dokumenterer, at betingelserne for dets opl\u00f8sning ikke er til stede, eller hvis selskabet stiller betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 59<\/span><span class=\"nlaw-title\">Konkurs og rekonstruktion mv.<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 59. Hvis en part erkl\u00e6res konkurs, kan den anden part straks h\u00e6ve aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder derfor.<\/p>\n<p>Stk. 2. Hvis boet \u00f8nsker at indtr\u00e6de i aftalen i medf\u00f8r af konkurslovens regler, skal boet p\u00e5 foresp\u00f8rgsel give meddelelse herom uden ugrundet ophold.<\/p>\n<p>Stk. 3. Reglen i stk. 1 g\u00e6lder tillige, hvis en part tages under rekonstruktionsbehandling, eller hvis partens \u00f8konomiske forhold i \u00f8vrigt viser sig at v\u00e6re s\u00e5ledes, at parten m\u00e5 antages at v\u00e6re ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at parten ikke har stillet \u2013 eller p\u00e5 den anden parts opfordring ikke straks stiller \u2013 betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. \u00a7 9 og \u00a7 10.<\/p>\n<p>Stk. 4. Hvis parten \u00f8nsker at videref\u00f8re aftalen i medf\u00f8r af konkurslovens regler om rekonstruktion, skal parten p\u00e5 foresp\u00f8rgsel give meddelelse herom uden ugrundet ophold.<\/p>\n<p>Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der kr\u00e6ves opl\u00f8st af Erhvervsstyrelsen, kan den anden part h\u00e6ve entrepriseaftalen. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis selskabet inden 10 arbejdsdage efter, at et p\u00e5krav fra den anden part er kommet frem, dokumenterer, at betingelserne for dets opl\u00f8sning ikke er til stede, eller hvis selskabet stiller betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-59\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 59<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-60\" data-search=\"60 en parts d\u00f8d \u00a7 60. hvis en part d\u00f8r, og boet behandles som insolvent bo, finder bestemmelserne i \u00a7 59, stk. 1 og 2, tilsvarende anvendelse.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 60<\/span><span class=\"nlaw-title\">En parts d\u00f8d<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 60. Hvis en part d\u00f8r, og boet behandles som insolvent bo, finder bestemmelserne i \u00a7 59, stk. 1 og 2, tilsvarende anvendelse.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-60\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 60<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-61\" data-search=\"61 f\u00e6lles regler om oph\u00e6velse \u00a7 61. oph\u00e6velse skal ske skriftligt. stk. 2. samtidig med oph\u00e6velsen skal den part, der h\u00e6ver aftalen, skriftligt indkalde til en registreringsforretning (stadeforretning) mellem parterne, der skal afholdes hurtigst muligt. medmindre andet aftales, afholdes stadeforretning tidligst 1 arbejdsdag efter, at indkaldelsesskrivelsen er kommet frem. ved uenighed om arbejdets stade kan stadeforretningen gennemf\u00f8res ved syn og sk\u00f8n udmeldt af voldgiftsn\u00e6vnet, jf. \u00a7 64. stk. 3. ved stadeforretningen skal der udf\u00e6rdiges en registreringsprotokol, der beskriver omfang og kvalitet af det udf\u00f8rte arbejde. dokumentet underskrives af parterne, medmindre registreringen foretages ved syn og sk\u00f8n. stk. 4. hvis en part efter at v\u00e6re indvarslet ikke har givet m\u00f8de ved stadeforretningen, kan den m\u00f8dende part gennemf\u00f8re den uden den frav\u00e6rendes medvirken og skal da snarest muligt sende registreringsprotokollen til den frav\u00e6rende. indsigelser mod indholdet af protokollen skal frems\u00e6ttes skriftligt senest 5 arbejdsdage efter, at den er modtaget. stk. 5. ved oph\u00e6velse fra bygherrens side er bygherren eller den, der f\u00e6rdigg\u00f8r arbejdet p\u00e5 bygherrens vegne, berettiget til at benytte entrepren\u00f8rens materialer og materiel, som befinder sig p\u00e5 byggepladsen, hvis fjernelse inden arbejdets f\u00e6rdigg\u00f8relse vil p\u00e5f\u00f8re bygherren tab. det samme g\u00e6lder tegninger, beskrivelser og andet projektmateriale m.v. der skal ydes s\u00e6dvanligt vederlag for anvendelsen. stk. 6. ved oph\u00e6velse fra den ene parts side er den anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets almindelige regler.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 61<\/span><span class=\"nlaw-title\">F\u00e6lles regler om oph\u00e6velse<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 61. Oph\u00e6velse skal ske skriftligt.<\/p>\n<p>Stk. 2. Samtidig med oph\u00e6velsen skal den part, der h\u00e6ver aftalen, skriftligt indkalde til en registreringsforretning (stadeforretning) mellem parterne, der skal afholdes hurtigst muligt. Medmindre andet aftales, afholdes stadeforretning tidligst 1 arbejdsdag efter, at indkaldelsesskrivelsen er kommet frem. Ved uenighed om arbejdets stade kan stadeforretningen gennemf\u00f8res ved syn og sk\u00f8n udmeldt af Voldgiftsn\u00e6vnet, jf. \u00a7 64.<\/p>\n<p>Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der udf\u00e6rdiges en registreringsprotokol, der beskriver omfang og kvalitet af det udf\u00f8rte arbejde. Dokumentet underskrives af parterne, medmindre registreringen foretages ved syn og sk\u00f8n.<\/p>\n<p>Stk. 4. Hvis en part efter at v\u00e6re indvarslet ikke har givet m\u00f8de ved stadeforretningen, kan den m\u00f8dende part gennemf\u00f8re den uden den frav\u00e6rendes medvirken og skal da snarest muligt sende registreringsprotokollen til den frav\u00e6rende. Indsigelser mod indholdet af protokollen skal frems\u00e6ttes skriftligt senest 5 arbejdsdage efter, at den er modtaget.<\/p>\n<p>Stk. 5. Ved oph\u00e6velse fra bygherrens side er bygherren eller den, der f\u00e6rdigg\u00f8r arbejdet p\u00e5 bygherrens vegne, berettiget til at benytte entrepren\u00f8rens materialer og materiel, som befinder sig p\u00e5 byggepladsen, hvis fjernelse inden arbejdets f\u00e6rdigg\u00f8relse vil p\u00e5f\u00f8re bygherren tab. Det samme g\u00e6lder tegninger, beskrivelser og andet projektmateriale m.v. Der skal ydes s\u00e6dvanligt vederlag for anvendelsen.<\/p>\n<p>Stk. 6. Ved oph\u00e6velse fra den ene parts side er den anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets almindelige regler.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-61\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 61<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details><\/div>\n<\/section>\n<section class=\"nlaw-chapter\" id=\"kapitel-j\">\n<div class=\"nlaw-chapter-heading\"><span>Kapitel J<\/span><\/p>\n<h2>Tvister<\/h2>\n<\/div>\n<p class=\"nlaw-practice\" style=\"margin:-4px 0 22px;padding:12px 14px;border-left:3px solid var(--blue);background:var(--wash);color:var(--muted);font-size:14px;line-height:1.55\"><strong>Fra regel til handling:<\/strong> <a style=\"color:var(--blue);font-weight:800;text-underline-offset:3px\" href=\"\/nexus-dev\/entrepriseret\/konflikthandtering-voldgiftssager-retssager-og-hurtig-afgorelse\/\">V\u00e6lg den rette proces til l\u00f8sning af tvisten \u2192<\/a><\/p>\n<div class=\"nlaw-paragraphs\">\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-62\" data-search=\"62 l\u00f8sningstrappe \u00a7 62. en tvist mellem parterne skal s\u00f8ges afklaret og forligt ved forhandling mellem deres projektledere senest 5 arbejdsdage efter, at en part har anmodet om forhandling efter denne bestemmelse. efter afleveringen finder stk. 1 ikke anvendelse, og tvisten skal i stedet s\u00f8ges afklaret eller forligt efter stk. 2. stk. 2. hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1, skal den s\u00f8ges forligt ved forhandling mellem parternes ledelsesrepr\u00e6sentanter senest 5 arbejdsdage efter udl\u00f8bet af fristen i stk. 1. hvis tvisten ikke bliver forligt efter 1. pkt., skal ledelsesrepr\u00e6sentanterne inden samme frist dr\u00f8fte det n\u00e6ste skridt til l\u00f8sning af tvisten. stk. 3. hver part skal udpege sin projektleder og ledelsesrepr\u00e6sentant senest 5 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indg\u00e5et. stk. 4. mediation, m\u00e6gling, hurtig afg\u00f8relse og voldgift kan ikke iv\u00e6rks\u00e6ttes, f\u00f8r forhandlingsproceduren efter stk. 1 og 2 er gennemf\u00f8rt. det samme g\u00e6lder syn og sk\u00f8n, medmindre syn og sk\u00f8n iv\u00e6rks\u00e6ttes for at sikre bevis.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 62<\/span><span class=\"nlaw-title\">L\u00f8sningstrappe<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 62. En tvist mellem parterne skal s\u00f8ges afklaret og forligt ved forhandling mellem deres projektledere senest 5 arbejdsdage efter, at en part har anmodet om forhandling efter denne bestemmelse. Efter afleveringen finder stk. 1 ikke anvendelse, og tvisten skal i stedet s\u00f8ges afklaret eller forligt efter stk. 2.<\/p>\n<p>Stk. 2. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1, skal den s\u00f8ges forligt ved forhandling mellem parternes ledelsesrepr\u00e6sentanter senest 5 arbejdsdage efter udl\u00f8bet af fristen i stk. 1. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter 1. pkt., skal ledelsesrepr\u00e6sentanterne inden samme frist dr\u00f8fte det n\u00e6ste skridt til l\u00f8sning af tvisten.<\/p>\n<p>Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder og ledelsesrepr\u00e6sentant senest 5 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indg\u00e5et.<\/p>\n<p>Stk. 4. Mediation, m\u00e6gling, hurtig afg\u00f8relse og voldgift kan ikke iv\u00e6rks\u00e6ttes, f\u00f8r forhandlingsproceduren efter stk. 1 og 2 er gennemf\u00f8rt. Det samme g\u00e6lder syn og sk\u00f8n, medmindre syn og sk\u00f8n iv\u00e6rks\u00e6ttes for at sikre bevis.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-62\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 62<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-63\" data-search=\"63 mediation og m\u00e6gling \u00a7 63. voldgiftsn\u00e6vnet udpeger efter anmodning fra en part en mediator med henblik p\u00e5 at l\u00f8se en tvist ved forlig. anmodning kan tillige indgives af en voldgiftsret, der behandler den p\u00e5g\u00e6ldende tvist. stk. 2. mediation kan ikke iv\u00e6rks\u00e6ttes, hvis en part \u00f8nsker tvisten afgjort under en sag om hurtig afg\u00f8relse og indgiver anmodning herom senest 10 arbejdsdage efter, at der er anmodet om mediation. stk. 3. voldgiftsn\u00e6vnet udpeger mediatoren efter h\u00f8ring af parterne med en frist p\u00e5 5 arbejdsdage. stk. 4. mediatoren indkalder parterne til et mediationsm\u00f8de, der skal afholdes senest 10 arbejdsdage efter, at mediatoren er udpeget. stk. 5. parterne er forpligtet til at medvirke til at gennemf\u00f8re mediationsproceduren, og voldgift kan ikke iv\u00e6rks\u00e6ttes eller forts\u00e6ttes, f\u00f8r proceduren er afsluttet. stk. 6. mediationsproceduren afsluttes, n\u00e5r tvisten er forligt, eller mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til at opn\u00e5 forlig. stk. 7. for sager om mediation g\u00e6lder de regler, som er fastsat af voldgiftsn\u00e6vnet. stk. 8. n\u00e5r mediation ang\u00e5r flere end 2 parter, g\u00e6lder bestemmelserne i stk. 1-7 ogs\u00e5 i deres indbyrdes forhold. stk. 9. bestemmelserne i stk. 1-8 finder tilsvarende anvendelse p\u00e5 m\u00e6gling.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 63<\/span><span class=\"nlaw-title\">Mediation og m\u00e6gling<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 63. Voldgiftsn\u00e6vnet udpeger efter anmodning fra en part en mediator med henblik p\u00e5 at l\u00f8se en tvist ved forlig. Anmodning kan tillige indgives af en voldgiftsret, der behandler den p\u00e5g\u00e6ldende tvist.<\/p>\n<p>Stk. 2. Mediation kan ikke iv\u00e6rks\u00e6ttes, hvis en part \u00f8nsker tvisten afgjort under en sag om hurtig afg\u00f8relse og indgiver anmodning herom senest 10 arbejdsdage efter, at der er anmodet om mediation.<\/p>\n<p>Stk. 3. Voldgiftsn\u00e6vnet udpeger mediatoren efter h\u00f8ring af parterne med en frist p\u00e5 5 arbejdsdage.<\/p>\n<p>Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et mediationsm\u00f8de, der skal afholdes senest 10 arbejdsdage efter, at mediatoren er udpeget.<\/p>\n<p>Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til at gennemf\u00f8re mediationsproceduren, og voldgift kan ikke iv\u00e6rks\u00e6ttes eller forts\u00e6ttes, f\u00f8r proceduren er afsluttet.<\/p>\n<p>Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, n\u00e5r<\/p>\n<ol class=\"nlaw-list\">\n<li><span>a)<\/span>tvisten er forligt, eller<\/li>\n<li><span>b)<\/span>mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til at opn\u00e5 forlig.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Stk. 7. For sager om mediation g\u00e6lder de regler, som er fastsat af Voldgiftsn\u00e6vnet.<\/p>\n<p>Stk. 8. N\u00e5r mediation ang\u00e5r flere end 2 parter, g\u00e6lder bestemmelserne i stk. 1-7 ogs\u00e5 i deres indbyrdes forhold.<\/p>\n<p>Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder tilsvarende anvendelse p\u00e5 m\u00e6gling.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-63\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 63<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-64\" data-search=\"64 syn og sk\u00f8n \u00a7 64. voldgiftsn\u00e6vnet udmelder efter anmodning fra en part syn og sk\u00f8n med henblik p\u00e5 at sikre bevis for eller bed\u00f8mme faktiske forhold. hvis en part har anmodet om beslutning om stillet sikkerhed eller hurtig afg\u00f8relse, kan der ikke udmeldes syn og sk\u00f8n om samme forhold, f\u00f8r sagen om beslutning om stillet sikkerhed eller om hurtig afg\u00f8relse er afsluttet, medmindre form\u00e5let med syn og sk\u00f8n er at sikre bevis. stk. 2. voldgiftsn\u00e6vnet udmelder \u2013 normalt efter h\u00f8ring af parterne \u2013 en eller flere sk\u00f8nsm\u00e6nd og tr\u00e6ffer afg\u00f8relse om sk\u00f8nstemaets indhold. stk. 3. nyt syn og sk\u00f8n ved anden sk\u00f8nsmand kan kun finde sted, hvis voldgiftsn\u00e6vnet finder, at der er anledning dertil. stk. 4. hvis der, mens et syn og sk\u00f8n verserer, anl\u00e6gges voldgiftssag om sk\u00f8nsforretningens emner, forts\u00e6tter sk\u00f8nsforretningen som syn og sk\u00f8n under voldgiftssagen. parter i sk\u00f8nsforretningen, der ikke er parter i voldgiftssagen, forts\u00e6tter som sk\u00f8nsadciterede. stk. 5. for syn og sk\u00f8n g\u00e6lder de regler, som er fastsat af voldgiftsn\u00e6vnet. stk. 6. n\u00e5r syn og sk\u00f8n ang\u00e5r flere end 2 parter, g\u00e6lder bestemmelserne i stk. 1-5 ogs\u00e5 i deres indbyrdes forhold.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 64<\/span><span class=\"nlaw-title\">Syn og sk\u00f8n<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 64. Voldgiftsn\u00e6vnet udmelder efter anmodning fra en part syn og sk\u00f8n med henblik p\u00e5 at sikre bevis for eller bed\u00f8mme faktiske forhold. Hvis en part har anmodet om beslutning om stillet sikkerhed eller hurtig afg\u00f8relse, kan der ikke udmeldes syn og sk\u00f8n om samme forhold, f\u00f8r sagen om beslutning om stillet sikkerhed eller om hurtig afg\u00f8relse er afsluttet, medmindre form\u00e5let med syn og sk\u00f8n er at sikre bevis.<\/p>\n<p>Stk. 2. Voldgiftsn\u00e6vnet udmelder \u2013 normalt efter h\u00f8ring af parterne \u2013 en eller flere sk\u00f8nsm\u00e6nd og tr\u00e6ffer afg\u00f8relse om sk\u00f8nstemaets indhold.<\/p>\n<p>Stk. 3. Nyt syn og sk\u00f8n ved anden sk\u00f8nsmand kan kun finde sted, hvis Voldgiftsn\u00e6vnet finder, at der er anledning dertil.<\/p>\n<p>Stk. 4. Hvis der, mens et syn og sk\u00f8n verserer, anl\u00e6gges voldgiftssag om sk\u00f8nsforretningens emner, forts\u00e6tter sk\u00f8nsforretningen som syn og sk\u00f8n under voldgiftssagen. Parter i sk\u00f8nsforretningen, der ikke er parter i voldgiftssagen, forts\u00e6tter som sk\u00f8nsadciterede.<\/p>\n<p>Stk. 5. For syn og sk\u00f8n g\u00e6lder de regler, som er fastsat af Voldgiftsn\u00e6vnet.<\/p>\n<p>Stk. 6. N\u00e5r syn og sk\u00f8n ang\u00e5r flere end 2 parter, g\u00e6lder bestemmelserne i stk. 1-5 ogs\u00e5 i deres indbyrdes forhold.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-64\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 64<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-65\" data-search=\"65 beslutning om stillet sikkerhed \u00a7 65. voldgiftsn\u00e6vnet udpeger efter anmodning fra en part en sagkyndig til at tr\u00e6ffe beslutning om udbetaling, nedskrivning og oph\u00f8r af stillet sikkerhed, jf. \u00a7 9, stk. 9 og 10, og \u00a7 10, stk. 5 og 6, medmindre der forinden er truffet afg\u00f8relse derom efter \u00a7 66 eller \u00a7 67, eller det forhold, der begrunder kravet, allerede er genstand for tvist mellem parterne under en verserende sag efter \u00a7 66 eller 67. stk. 2. voldgiftsn\u00e6vnet udpeger \u00e9n eller flere sagkyndige efter h\u00f8ring af parterne med en frist p\u00e5 3 arbejdsdage. stk. 3. modparten kan afgive et svar senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om beslutning om stillet sikkerhed. herefter kan hver part afgive et indl\u00e6g senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af modpartens indl\u00e6g. hvis ganske s\u00e6rlige omst\u00e6ndigheder taler afg\u00f8rende for det, kan voldgiftsn\u00e6vnet forl\u00e6nge fristerne eller tillade afgivelse af \u00e9t yderligere indl\u00e6g fra hver side. stk. 4. den sagkyndige kan med en frist p\u00e5 normalt 5 arbejdsdage anmode parterne om supplerende oplysninger og materiale. stk. 5. den sagkyndige kan foretage besigtigelse efter indkaldelse af parterne med et varsel p\u00e5 5 arbejdsdage. der kan ikke gennemf\u00f8res syn og sk\u00f8n som et led i sagen. stk. 6. senest 10 arbejdsdage efter, at den sagkyndige har modtaget det sidste indl\u00e6g og eventuelle supplerende oplysninger og materiale og har gennemf\u00f8rt en eventuel besigtigelse, tr\u00e6ffer den sagkyndige beslutning om, i hvilket omfang kravet skal im\u00f8dekommes, og hvem der skal betale udgifterne ved sagens behandling. stk. 7. det kan i s\u00e6rlige tilf\u00e6lde bestemmes, at udbetaling til entrepren\u00f8rer og til bygherrer, der ikke er en offentlig bygherre eller en almen boligorganisation, betinges af sikkerhedsstillelse. den sagkyndige tr\u00e6ffer i s\u00e5 fald bestemmelse om sikkerhedens art og omfang og om betingelserne for dens udbetaling eller oph\u00f8r. stk. 8. den sagkyndige kan i s\u00e6rlige tilf\u00e6lde i stedet for at tr\u00e6ffe beslutning om stillet sikkerhed henvise parterne til at anl\u00e6gge voldgiftssag efter \u00a7 67. stk. 9. bel\u00f8b, der omfattes af en beslutning om udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har f\u00e5et skriftlig meddelelse om beslutningen. stk. 10. en beslutning om stillet sikkerhed har som en voldgiftskendelse bindende virkning for sagens parter. en beslutning om nedskrivning eller oph\u00f8r af stillet sikkerhed skal opfyldes senest 8 uger efter, at den er truffet. beslutningen kan indbringes for voldgift senest 8 uger efter, at den er truffet, og der tr\u00e6ffes da ved voldgiften endelig afg\u00f8relse om tvisten. hvis der ikke anl\u00e6gges voldgiftssag inden fristens udl\u00f8b, bliver beslutningen herefter endelig. indbringelse for voldgift har ikke ops\u00e6ttende virkning, medmindre beslutningen ang\u00e5r nedskrivning eller oph\u00f8r af stillet sikkerhed, og voldgiftsretten tr\u00e6ffer anden bestemmelse. stk. 11. for sager om beslutning om stillet sikkerhed g\u00e6lder de regler, som er fastsat af voldgiftsn\u00e6vnet.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 65<\/span><span class=\"nlaw-title\">Beslutning om stillet sikkerhed<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 65. Voldgiftsn\u00e6vnet udpeger efter anmodning fra en part en sagkyndig til at tr\u00e6ffe beslutning om udbetaling, nedskrivning og oph\u00f8r af stillet sikkerhed, jf. \u00a7 9, stk. 9 og 10, og \u00a7 10, stk. 5 og 6, medmindre der forinden er truffet afg\u00f8relse derom efter \u00a7 66 eller \u00a7 67, eller det forhold, der begrunder kravet, allerede er genstand for tvist mellem parterne under en verserende sag efter \u00a7 66 eller 67.<\/p>\n<p>Stk. 2. Voldgiftsn\u00e6vnet udpeger \u00e9n eller flere sagkyndige efter h\u00f8ring af parterne med en frist p\u00e5 3 arbejdsdage.<\/p>\n<p>Stk. 3. Modparten kan afgive et svar senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om beslutning om stillet sikkerhed. Herefter kan hver part afgive et indl\u00e6g senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af modpartens indl\u00e6g. Hvis ganske s\u00e6rlige omst\u00e6ndigheder taler afg\u00f8rende for det, kan Voldgiftsn\u00e6vnet forl\u00e6nge fristerne eller tillade afgivelse af \u00e9t yderligere indl\u00e6g fra hver side.<\/p>\n<p>Stk. 4. Den sagkyndige kan med en frist p\u00e5 normalt 5 arbejdsdage anmode parterne om supplerende oplysninger og materiale.<\/p>\n<p>Stk. 5. Den sagkyndige kan foretage besigtigelse efter indkaldelse af parterne med et varsel p\u00e5 5 arbejdsdage. Der kan ikke gennemf\u00f8res syn og sk\u00f8n som et led i sagen.<\/p>\n<p>Stk. 6. Senest 10 arbejdsdage efter, at den sagkyndige har modtaget det sidste indl\u00e6g og eventuelle supplerende oplysninger og materiale og har gennemf\u00f8rt en eventuel besigtigelse, tr\u00e6ffer den sagkyndige beslutning om, i hvilket omfang kravet skal im\u00f8dekommes, og hvem der skal betale udgifterne ved sagens behandling.<\/p>\n<p>Stk. 7. Det kan i s\u00e6rlige tilf\u00e6lde bestemmes, at udbetaling til entrepren\u00f8rer og til bygherrer, der ikke er en offentlig bygherre eller en almen boligorganisation, betinges af sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige tr\u00e6ffer i s\u00e5 fald bestemmelse om sikkerhedens art og omfang og om betingelserne for dens udbetaling eller oph\u00f8r.<\/p>\n<p>Stk. 8. Den sagkyndige kan i s\u00e6rlige tilf\u00e6lde i stedet for at tr\u00e6ffe beslutning om stillet sikkerhed henvise parterne til at anl\u00e6gge voldgiftssag efter \u00a7 67.<\/p>\n<p>Stk. 9. Bel\u00f8b, der omfattes af en beslutning om udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har f\u00e5et skriftlig meddelelse om beslutningen.<\/p>\n<p>Stk. 10. En beslutning om stillet sikkerhed har som en voldgiftskendelse bindende virkning for sagens parter. En beslutning om nedskrivning eller oph\u00f8r af stillet sikkerhed skal opfyldes senest 8 uger efter, at den er truffet. Beslutningen kan indbringes for voldgift senest 8 uger efter, at den er truffet, og der tr\u00e6ffes da ved voldgiften endelig afg\u00f8relse om tvisten. Hvis der ikke anl\u00e6gges voldgiftssag inden fristens udl\u00f8b, bliver beslutningen herefter endelig. Indbringelse for voldgift har ikke ops\u00e6ttende virkning, medmindre beslutningen ang\u00e5r nedskrivning eller oph\u00f8r af stillet sikkerhed, og voldgiftsretten tr\u00e6ffer anden bestemmelse.<\/p>\n<p>Stk. 11. For sager om beslutning om stillet sikkerhed g\u00e6lder de regler, som er fastsat af Voldgiftsn\u00e6vnet.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-65\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 65<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-66\" data-search=\"66 hurtig afg\u00f8relse \u00a7 66. voldgiftsn\u00e6vnet udpeger efter anmodning fra en part en opmand til at tr\u00e6ffe en hurtig afg\u00f8relse om bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i entrepren\u00f8rens betalingskrav, bygherrens ret til at forlange \u00e6ndringer og entrepren\u00f8rens ret til at udf\u00f8re s\u00e5danne \u00e6ndringer, entrepren\u00f8rens ret til ekstra betaling for \u00e6ndringer og bygherrens ret til godskrivning for besparelse ved \u00e6ndringer, entrepren\u00f8rens ret til regulering af entreprisesummen, entrepren\u00f8rens og bygherrens ret til tidsfristforl\u00e6ngelse, placering af risikoen for skade eller bortkomst af arbejde eller materialer, afslag p\u00e5 godkendelse af en udpeget underentrepren\u00f8r, tvister med en v\u00e6rdi under 200.000 kr., og andre tvister, hvis parterne er enige derom. stk. 2. en sag om hurtig afg\u00f8relse kan ikke iv\u00e6rks\u00e6ttes, hvis der verserer en voldgiftssag om samme tvist. stk. 3. voldgiftsn\u00e6vnet udpeger \u00e9n eller flere opm\u00e6nd efter h\u00f8ring af parterne med en frist p\u00e5 3 arbejdsdage. stk. 4. modparten(\/erne) kan afgive et svar senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om hurtig afg\u00f8relse, men kan ikke bringe andre tvistigheder ind under sagen. senest samtidig med afgivelse af svar, kan modparten(\/erne) inddrage yderligere parter i sagen ved et adcitationsskrift, og den p\u00e5g\u00e6ldende skal da afgive svar senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af adcitationsskriftet. herefter kan hver part afgive et indl\u00e6g senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af modpartens indl\u00e6g. hvis ganske s\u00e6rlige omst\u00e6ndigheder taler afg\u00f8rende for det, kan voldgiftsn\u00e6vnet forl\u00e6nge fristerne eller tillade afgivelse af \u00e9t yderligere indl\u00e6g fra hver side. stk. 5. opmanden kan med en frist p\u00e5 normalt 5 arbejdsdage anmode parterne om supplerende oplysninger og materiale. stk. 6. opmanden kan foretage besigtigelse efter indkaldelse af parterne med et varsel p\u00e5 5 arbejdsdage. der kan ikke gennemf\u00f8res syn og sk\u00f8n som et led i sagen. stk. 7. senest 10 arbejdsdage efter, at opmanden har modtaget det sidste indl\u00e6g og eventuelle supplerende oplysninger og materiale og har gennemf\u00f8rt en eventuel besigtigelse, tr\u00e6ffer opmanden afg\u00f8relse med bestemmelse om, hvem der skal betale udgifterne ved sagens behandling. stk. 8. opmanden kan henvise parterne til mediation eller m\u00e6gling efter \u00a7 63 eller til at anl\u00e6gge voldgiftssag efter \u00a7 67, hvis opmanden vurderer, at sagen ikke er egnet til hurtig afg\u00f8relse. stk. 9. en hurtig afg\u00f8relse har som en voldgiftskendelse bindende virkning for sagens parter. afg\u00f8relsen skal opfyldes senest 8 uger efter, at den er truffet. afg\u00f8relsen kan indbringes for voldgift efter \u00a7 67 senest 8 uger efter, at den er truffet, og der tr\u00e6ffes da ved voldgiften endelig afg\u00f8relse om tvisten. hvis der ikke anl\u00e6gges voldgiftssag inden fristens udl\u00f8b, bliver afg\u00f8relsen herefter endelig. indbringelse for voldgift har ikke ops\u00e6ttende virkning, medmindre voldgiftsretten tr\u00e6ffer anden bestemmelse. stk. 10. for sager om hurtig afg\u00f8relse g\u00e6lder de regler, som er fastsat af voldgiftsn\u00e6vnet. stk. 11. n\u00e5r en sag om hurtig afg\u00f8relse ang\u00e5r flere end 2 parter, g\u00e6lder bestemmelserne i stk. 1-10 ogs\u00e5 i deres indbyrdes forhold.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 66<\/span><span class=\"nlaw-title\">Hurtig afg\u00f8relse<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 66. Voldgiftsn\u00e6vnet udpeger efter anmodning fra en part en opmand til at tr\u00e6ffe en hurtig afg\u00f8relse om<\/p>\n<ol class=\"nlaw-list\">\n<li><span>a)<\/span>bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i entrepren\u00f8rens betalingskrav,<\/li>\n<li><span>b)<\/span>bygherrens ret til at forlange \u00e6ndringer og entrepren\u00f8rens ret til at udf\u00f8re s\u00e5danne \u00e6ndringer,<\/li>\n<li><span>c)<\/span>entrepren\u00f8rens ret til ekstra betaling for \u00e6ndringer og bygherrens ret til godskrivning for besparelse ved \u00e6ndringer,<\/li>\n<li><span>d)<\/span>entrepren\u00f8rens ret til regulering af entreprisesummen,<\/li>\n<li><span>e)<\/span>entrepren\u00f8rens og bygherrens ret til tidsfristforl\u00e6ngelse,<\/li>\n<li><span>f)<\/span>placering af risikoen for skade eller bortkomst af arbejde eller materialer,<\/li>\n<li><span>g)<\/span>afslag p\u00e5 godkendelse af en udpeget underentrepren\u00f8r,<\/li>\n<li><span>h)<\/span>tvister med en v\u00e6rdi under 200.000 kr., og<\/li>\n<li><span>i)<\/span>andre tvister, hvis parterne er enige derom.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Stk. 2. En sag om hurtig afg\u00f8relse kan ikke iv\u00e6rks\u00e6ttes, hvis der verserer en voldgiftssag om samme tvist.<\/p>\n<p>Stk. 3. Voldgiftsn\u00e6vnet udpeger \u00e9n eller flere opm\u00e6nd efter h\u00f8ring af parterne med en frist p\u00e5 3 arbejdsdage.<\/p>\n<p>Stk. 4. Modparten(\/erne) kan afgive et svar senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om hurtig afg\u00f8relse, men kan ikke bringe andre tvistigheder ind under sagen. Senest samtidig med afgivelse af svar, kan modparten(\/erne) inddrage yderligere parter i sagen ved et adcitationsskrift, og den p\u00e5g\u00e6ldende skal da afgive svar senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af adcitationsskriftet. Herefter kan hver part afgive et indl\u00e6g senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af modpartens indl\u00e6g. Hvis ganske s\u00e6rlige omst\u00e6ndigheder taler afg\u00f8rende for det, kan Voldgiftsn\u00e6vnet forl\u00e6nge fristerne eller tillade afgivelse af \u00e9t yderligere indl\u00e6g fra hver side.<\/p>\n<p>Stk. 5. Opmanden kan med en frist p\u00e5 normalt 5 arbejdsdage anmode parterne om supplerende oplysninger og materiale.<\/p>\n<p>Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse efter indkaldelse af parterne med et varsel p\u00e5 5 arbejdsdage. Der kan ikke gennemf\u00f8res syn og sk\u00f8n som et led i sagen.<\/p>\n<p>Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter, at opmanden har modtaget det sidste indl\u00e6g og eventuelle supplerende oplysninger og materiale og har gennemf\u00f8rt en eventuel besigtigelse, tr\u00e6ffer opmanden afg\u00f8relse med bestemmelse om, hvem der skal betale udgifterne ved sagens behandling.<\/p>\n<p>Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til mediation eller m\u00e6gling efter \u00a7 63 eller til at anl\u00e6gge voldgiftssag efter \u00a7 67, hvis opmanden vurderer, at sagen ikke er egnet til hurtig afg\u00f8relse.<\/p>\n<p>Stk. 9. En hurtig afg\u00f8relse har som en voldgiftskendelse bindende virkning for sagens parter. Afg\u00f8relsen skal opfyldes senest 8 uger efter, at den er truffet. Afg\u00f8relsen kan indbringes for voldgift efter \u00a7 67 senest 8 uger efter, at den er truffet, og der tr\u00e6ffes da ved voldgiften endelig afg\u00f8relse om tvisten. Hvis der ikke anl\u00e6gges voldgiftssag inden fristens udl\u00f8b, bliver afg\u00f8relsen herefter endelig. Indbringelse for voldgift har ikke ops\u00e6ttende virkning, medmindre voldgiftsretten tr\u00e6ffer anden bestemmelse.<\/p>\n<p>Stk. 10. For sager om hurtig afg\u00f8relse g\u00e6lder de regler, som er fastsat af Voldgiftsn\u00e6vnet.<\/p>\n<p>Stk. 11. N\u00e5r en sag om hurtig afg\u00f8relse ang\u00e5r flere end 2 parter, g\u00e6lder bestemmelserne i stk. 1-10 ogs\u00e5 i deres indbyrdes forhold.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-66\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 66<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details>\n<details class=\"nlaw-paragraph\" id=\"paragraf-67\" data-search=\"67 voldgift \u00a7 67. tvister mellem parterne afg\u00f8res endeligt ved voldgift ved voldgiftsn\u00e6vnet. stk. 2. en voldgiftssag kan ikke anl\u00e6gges f\u00f8r 4 uger efter, at et forhandlingsforl\u00f8b om tvisten efter \u00a7 62 er afsluttet. voldgiftssag kan endvidere ikke anl\u00e6gges, hvis der verserer en sag om mediation, m\u00e6gling, hurtig afg\u00f8relse eller beslutning om stillet sikkerhed ang\u00e5ende samme tvist. stk. 3. voldgiftssagen behandles efter reglerne for almindelig voldgiftsbehandling, medmindre den efter stk. 4 skal behandles efter reglerne for forenklet voldgiftsbehandling. stk. 4. voldgiftssagen behandles efter reglerne for forenklet voldgiftsbehandling, hvis parterne er enige derom, eller en af parterne anmoder derom, og sagens v\u00e6rdi er h\u00f8jst 1 mio. kr. stk. 5. ved almindelig voldgiftsbehandling s\u00e6ttes voldgiftsretten med 3 voldgiftsdommere, medmindre parterne er enige om, at den skal indskr\u00e6nkes til 1 dommer, eller en part anmoder om, at den udvides til 5 dommere. ved forenklet voldgiftsbehandling s\u00e6ttes voldgiftsretten med 1 dommer, medmindre parterne er enige om, at den skal udvides til 2 eller 3 dommere. voldgiftsdommerne kan v\u00e6re faglige dommere, der udpeges af voldgiftsn\u00e6vnet, eller juridiske dommere, der udpeges af formanden for voldgiftsn\u00e6vnets pr\u00e6sidium. udpegning sker i alle tilf\u00e6lde efter h\u00f8ring af parterne. stk. 6. for voldgiftssager g\u00e6lder de regler, som er fastsat af voldgiftsn\u00e6vnet. stk. 7. n\u00e5r en voldgiftssag omfatter flere end 2 parter, g\u00e6lder bestemmelserne i stk. 1-6 ogs\u00e5 i deres indbyrdes forhold. vejledning nr. 9634 af 10. august 2018, almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anl\u00e6gsvirksomhed (abt 18), oph\u00e6ves den 9. januar 2019.\">\n<summary><span class=\"nlaw-num\">\u00a7 67<\/span><span class=\"nlaw-title\">Voldgift<\/span><span class=\"nlaw-chevron\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/summary>\n<div class=\"nlaw-text\">\n<p>\u00a7 67. Tvister mellem parterne afg\u00f8res endeligt ved voldgift ved Voldgiftsn\u00e6vnet.<\/p>\n<p>Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anl\u00e6gges f\u00f8r 4 uger efter, at et forhandlingsforl\u00f8b om tvisten efter \u00a7 62 er afsluttet. Voldgiftssag kan endvidere ikke anl\u00e6gges, hvis der verserer en sag om mediation, m\u00e6gling, hurtig afg\u00f8relse eller beslutning om stillet sikkerhed ang\u00e5ende samme tvist.<\/p>\n<p>Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for almindelig voldgiftsbehandling, medmindre den efter stk. 4 skal behandles efter reglerne for forenklet voldgiftsbehandling.<\/p>\n<p>Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for forenklet voldgiftsbehandling, hvis<\/p>\n<ol class=\"nlaw-list\">\n<li><span>a)<\/span>parterne er enige derom, eller<\/li>\n<li><span>b)<\/span>en af parterne anmoder derom, og sagens v\u00e6rdi er h\u00f8jst 1 mio. kr.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling s\u00e6ttes voldgiftsretten med 3 voldgiftsdommere, medmindre parterne er enige om, at den skal indskr\u00e6nkes til 1 dommer, eller en part anmoder om, at den udvides til 5 dommere. Ved forenklet voldgiftsbehandling s\u00e6ttes voldgiftsretten med 1 dommer, medmindre parterne er enige om, at den skal udvides til 2 eller 3 dommere. Voldgiftsdommerne kan v\u00e6re faglige dommere, der udpeges af Voldgiftsn\u00e6vnet, eller juridiske dommere, der udpeges af formanden for Voldgiftsn\u00e6vnets pr\u00e6sidium. Udpegning sker i alle tilf\u00e6lde efter h\u00f8ring af parterne.<\/p>\n<p>Stk. 6. For voldgiftssager g\u00e6lder de regler, som er fastsat af Voldgiftsn\u00e6vnet.<\/p>\n<p>Stk. 7. N\u00e5r en voldgiftssag omfatter flere end 2 parter, g\u00e6lder bestemmelserne i stk. 1-6 ogs\u00e5 i deres indbyrdes forhold.<\/p>\n<p>Vejledning nr. 9634 af 10. august 2018, Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anl\u00e6gsvirksomhed (ABT 18), oph\u00e6ves den 9. januar 2019.<\/p>\n<div class=\"nlaw-actions\"><button type=\"button\" class=\"nlaw-copy\" data-target=\"paragraf-67\">Kopi\u00e9r link til \u00a7 67<\/button><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/details><\/div>\n<\/section>\n<p class=\"nlaw-empty\">Ingen paragraffer matcher din s\u00f8gning.<\/p>\n<section class=\"nlaw-source\">\n<h2>Kilde og anvendelse<\/h2>\n<p>Teksten er gengivet efter den offentliggjorte version p\u00e5 Retsinformation.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.retsinformation.dk\/eli\/retsinfo\/2019\/9022\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Se den officielle udgave p\u00e5 Retsinformation<\/a><\/p>\n<p>Sidst kontrolleret 10. august 2026. Siden giver adgang til standardteksten og er ikke en vurdering af en konkret sag.<\/p>\n<\/section><\/div>\n<\/div>\n<\/article>\n<p>  <script>(function(){var root=document.querySelector('.nexus-law[data-law=\"abt-18\"]');if(!root)return;var input=root.querySelector('.nlaw-search'),items=[].slice.call(root.querySelectorAll('.nlaw-paragraph')),chapters=[].slice.call(root.querySelectorAll('.nlaw-chapter')),empty=root.querySelector('.nlaw-empty');function openHash(){var id=window.location.hash.slice(1),target=id&&document.getElementById(id);if(target&&target.matches('.nlaw-paragraph')){target.open=true;setTimeout(function(){target.scrollIntoView({behavior:'smooth',block:'start'})},120)}}input.addEventListener('input',function(){var q=input.value.trim().toLowerCase(),shown=0;items.forEach(function(item){var match=!q||item.getAttribute('data-search').indexOf(q)>-1;item.hidden=!match;if(match)shown++});chapters.forEach(function(ch){ch.hidden=!ch.querySelector('.nlaw-paragraph:not([hidden])')});empty.style.display=shown?'none':'block'});root.addEventListener('click',function(e){var btn=e.target.closest('.nlaw-copy');if(!btn)return;var url=window.location.href.split('#')[0]+'#'+btn.getAttribute('data-target');navigator.clipboard.writeText(url).then(function(){var old=btn.textContent;btn.textContent='Link kopieret';setTimeout(function(){btn.textContent=old},1400)})});window.addEventListener('hashchange',openHash);openHash()})();<\/script><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Byggejura i praksis Standardvilk\u00e5r \u00b7 Officiel tekst ABT 18 Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anl\u00e6gsvirksomhed (ABT 18). Find og \u00e5bn den enkelte paragraf, eller link direkte til den med et fast paragrafanker. ABT 18 er standardvilk\u00e5r \u2013 ikke en lov \u2013 og g\u00e6lder, n\u00e5r parterne har vedtaget betingelserne. Konkrete fravigelser i aftalen kan [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"parent":5922,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-7761","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.5 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>ABT 18 | Regler for totalentreprise | Nexus Advokater<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"F\u00e5 overblik over ABT 18 og reglerne om projektering, ansvar, \u00e6ndringer, betaling, tid, aflevering, mangler og tvister i totalentrepriser.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"da_DK\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"ABT 18 | Regler for totalentreprise | Nexus Advokater\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"F\u00e5 overblik over ABT 18 og reglerne om projektering, ansvar, \u00e6ndringer, betaling, tid, aflevering, mangler og tvister i totalentrepriser.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/byggejura-i-praksis\/abt-18\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Nexus Advokater\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-08-21T12:04:48+00:00\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/byggejura-i-praksis\\\/abt-18\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/byggejura-i-praksis\\\/abt-18\\\/\",\"name\":\"ABT 18 | Regler for totalentreprise | Nexus Advokater\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2026-08-10T08:35:15+00:00\",\"dateModified\":\"2026-08-21T12:04:48+00:00\",\"description\":\"F\u00e5 overblik over ABT 18 og reglerne om projektering, ansvar, \u00e6ndringer, betaling, tid, aflevering, mangler og tvister i totalentrepriser.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/byggejura-i-praksis\\\/abt-18\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"da-DK\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/byggejura-i-praksis\\\/abt-18\\\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/byggejura-i-praksis\\\/abt-18\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Hjem\",\"item\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"ABT 18\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/\",\"name\":\"Nexus Advokater\",\"description\":\"Specialister i entrepriseret for byggebranchen\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/#organization\"},\"alternateName\":\"Nexus\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"da-DK\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/#organization\",\"name\":\"Nexus Advokater\",\"alternateName\":\"Nexus\",\"url\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"da-DK\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2022\\\/11\\\/Nexus_Advokater_NYT_logo_black_green_transparent-scaled.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2022\\\/11\\\/Nexus_Advokater_NYT_logo_black_green_transparent-scaled.png\",\"width\":2560,\"height\":751,\"caption\":\"Nexus Advokater\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"},\"taxID\":\"46052781\",\"vatID\":\"DK46052781\",\"email\":\"info@nexusadvokater.dk\",\"telephone\":\"+45 70 22 72 37\",\"address\":{\"@type\":\"PostalAddress\",\"streetAddress\":\"Middelfartgade 15, 2. sal\",\"postalCode\":\"2100\",\"addressLocality\":\"K\u00f8benhavn \u00d8\",\"addressCountry\":\"DK\"},\"contactPoint\":{\"@type\":\"ContactPoint\",\"contactType\":\"customer service\",\"telephone\":\"+45 70 22 72 37\",\"email\":\"info@nexusadvokater.dk\",\"areaServed\":\"DK\",\"availableLanguage\":[\"da\",\"en\"]},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.linkedin.com\\\/company\\\/nexus-advokater\\\/\"]}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"ABT 18 | Regler for totalentreprise | Nexus Advokater","description":"F\u00e5 overblik over ABT 18 og reglerne om projektering, ansvar, \u00e6ndringer, betaling, tid, aflevering, mangler og tvister i totalentrepriser.","robots":{"index":"noindex","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"og_locale":"da_DK","og_type":"article","og_title":"ABT 18 | Regler for totalentreprise | Nexus Advokater","og_description":"F\u00e5 overblik over ABT 18 og reglerne om projektering, ansvar, \u00e6ndringer, betaling, tid, aflevering, mangler og tvister i totalentrepriser.","og_url":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/byggejura-i-praksis\/abt-18\/","og_site_name":"Nexus Advokater","article_modified_time":"2026-08-21T12:04:48+00:00","twitter_card":"summary_large_image","schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/byggejura-i-praksis\/abt-18\/","url":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/byggejura-i-praksis\/abt-18\/","name":"ABT 18 | Regler for totalentreprise | Nexus Advokater","isPartOf":{"@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/#website"},"datePublished":"2026-08-10T08:35:15+00:00","dateModified":"2026-08-21T12:04:48+00:00","description":"F\u00e5 overblik over ABT 18 og reglerne om projektering, ansvar, \u00e6ndringer, betaling, tid, aflevering, mangler og tvister i totalentrepriser.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/byggejura-i-praksis\/abt-18\/#breadcrumb"},"inLanguage":"da-DK","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/byggejura-i-praksis\/abt-18\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/byggejura-i-praksis\/abt-18\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Hjem","item":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"ABT 18"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/#website","url":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/","name":"Nexus Advokater","description":"Specialister i entrepriseret for byggebranchen","publisher":{"@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/#organization"},"alternateName":"Nexus","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"da-DK"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/#organization","name":"Nexus Advokater","alternateName":"Nexus","url":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"da-DK","@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Nexus_Advokater_NYT_logo_black_green_transparent-scaled.png","contentUrl":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Nexus_Advokater_NYT_logo_black_green_transparent-scaled.png","width":2560,"height":751,"caption":"Nexus Advokater"},"image":{"@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/#\/schema\/logo\/image\/"},"taxID":"46052781","vatID":"DK46052781","email":"info@nexusadvokater.dk","telephone":"+45 70 22 72 37","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"Middelfartgade 15, 2. sal","postalCode":"2100","addressLocality":"K\u00f8benhavn \u00d8","addressCountry":"DK"},"contactPoint":{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","telephone":"+45 70 22 72 37","email":"info@nexusadvokater.dk","areaServed":"DK","availableLanguage":["da","en"]},"sameAs":["https:\/\/www.linkedin.com\/company\/nexus-advokater\/"]}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/7761","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7761"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/7761\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11370,"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/7761\/revisions\/11370"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/5922"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7761"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7761"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7761"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}