{"id":7517,"date":"2026-08-06T17:44:23","date_gmt":"2026-08-06T15:44:23","guid":{"rendered":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/?page_id=7517"},"modified":"2026-08-19T13:00:26","modified_gmt":"2026-08-19T11:00:26","slug":"forsinkelse-dagbod-og-tidsfristforlaengelse","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/entrepriseret\/forsinkelse-dagbod-og-tidsfristforlaengelse\/","title":{"rendered":"Forsinkelse, dagbod og tidsfristforl\u00e6ngelse"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"7517\" class=\"elementor elementor-7517\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2f979fb3 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"2f979fb3\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6f95e69f e-con-full e-flex elementor-invisible e-con e-child\" data-id=\"6f95e69f\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;}\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-65903f00 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"65903f00\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;}\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Forsinkelse og dagbod \u2013 styr tidsplan, varsler og bevis, mens projektet k\u00f8rer<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7e5ea71 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"7e5ea71\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Tidskrav vindes sj\u00e6ldent p\u00e5 mavefornemmelser. De kr\u00e6ver en tidsplan, l\u00f8bende registreringer, rettidige varsler og en klar forklaring p\u00e5, hvad der faktisk har forsinket hvad.<\/p><p>Vi hj\u00e6lper med tidsfristforl\u00e6ngelse, dagbod, forcering og dokumentation, mens projektet stadig kan styres \u2013 og med processtrategien, hvis konflikten er opst\u00e5et.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6287c68 elementor-align-center elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"6287c68\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"#konsultation\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">F\u00e5 vurderet tidskravet<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f7fb2e7 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"f7fb2e7\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e4e61ea e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"e4e61ea\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9343238 e-con-full e-flex elementor-invisible e-con e-child\" data-id=\"9343238\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;}\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-50be7e4 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"50be7e4\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Regler om forsinkelse i AB 18\n<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2bfa43d elementor-widget__width-initial elementor-widget-mobile__width-inherit elementor-widget-tablet__width-inherit elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2bfa43d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Forsinkelsessager bliver uoverskuelige, n\u00e5r flere h\u00e6ndelser blandes sammen. Start derfor med at skille \u00e5rsag, periode og konsekvens ad: Hvem bar risikoen for h\u00e6ndelsen, hvorn\u00e5r ramte den, og hvilke aktiviteter og aftalte frister blev faktisk p\u00e5virket?<\/p><p>Hvis AB 18 er aftalt uden relevante fravigelser, kan entrepren\u00f8ren f\u00e5 tidsfristforl\u00e6ngelse i de tilf\u00e6lde, der er angivet i \u00a7 39, n\u00e5r forholdet konkret medf\u00f8rer forsinkelse. Entrepren\u00f8ren skal snarest muligt give skriftlig meddelelse om den indtr\u00e5dte eller forventede forsinkelse og senere kunne redeg\u00f8re for \u00e5rsag og tidsm\u00e6ssig virkning. En analyse af kritiske eller p\u00e5 anden m\u00e5de friststyrende aktiviteter kan v\u00e6re vigtig dokumentation, men kritisk vej er ikke i sig selv det retlige kriterium. Kontrakten og dens fravigelser skal altid kontrolleres.<\/p><p>Efter AB 18 \u00a7 40, stk. 4, kan dagbod for overskridelse af en frist kun kr\u00e6ves, n\u00e5r fristen og dagboden klart fremg\u00e5r af aftalen, overskridelsen l\u00f8bende er noteret som aftalt ved frist\u00e6ndringer, og bygherren inden rimelig tid efter at v\u00e6re blevet bekendt med overskridelsen har meddelt, at dagbod kr\u00e6ves, og fra hvilket tidspunkt. Parterne skal samtidig tage stilling til varslet og dokumenteret tidsfristforl\u00e6ngelse. Andre aftaler kan opstille andre betingelser.<\/p><p>Bygherreforhold, entrepren\u00f8rens egne forhold og samtidige forsinkelser skal analyseres s\u00e6rskilt. Et tidskrav og et krav om ekstra omkostninger er heller ikke det samme og kr\u00e6ver hver sit grundlag og sin egen dokumentation.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-35a0029 elementor-align-center elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"35a0029\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"tel:+4570227237\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Ring til os p\u00e5 70 22 72 37<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ee58410 e-con-full e-flex elementor-invisible e-con e-child\" data-id=\"ee58410\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;}\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0949e00 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"0949e00\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1c4fc7f e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"1c4fc7f\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-47aa7aa elementor-view-default elementor-widget elementor-widget-icon\" data-id=\"47aa7aa\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"icon.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-wrapper\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-icon\">\n\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\" width=\"65\" height=\"64\" viewBox=\"0 0 65 64\" fill=\"none\"><circle cx=\"32.4399\" cy=\"32\" r=\"32\" fill=\"white\"><\/circle><rect x=\"13.4399\" y=\"8\" width=\"39\" height=\"48\" fill=\"url(#pattern0_24_17)\"><\/rect><defs><pattern id=\"pattern0_24_17\" patternContentUnits=\"objectBoundingBox\" width=\"1\" height=\"1\"><use xlink:href=\"#image0_24_17\" transform=\"matrix(0.030303 0 0 0.0243902 -0.515152 -0.804878)\"><\/use><\/pattern><image id=\"image0_24_17\" width=\"65\" height=\"99\" preserveAspectRatio=\"none\" xlink:href=\"data:image\/png;base64,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\"><\/image><\/defs><\/svg>\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e034b17 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"e034b17\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h5 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Tidsfristforl\u00e6ngelse og kritisk vej<\/h5>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1bbd717 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1bbd717\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Vi vurderer \u00e5rsag, varighed og p\u00e5virkning af tidsplanen, s\u00e5 et krav om mere tid kan forklares og dokumenteres konkret.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fd2ea80 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"fd2ea80\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5bd5837 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"5bd5837\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-52b473e elementor-view-default elementor-widget elementor-widget-icon\" data-id=\"52b473e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"icon.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-wrapper\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-icon\">\n\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\" width=\"65\" height=\"64\" viewBox=\"0 0 65 64\" fill=\"none\"><circle cx=\"32.4399\" cy=\"32\" r=\"32\" fill=\"white\"><\/circle><rect x=\"11.4399\" y=\"12\" width=\"43\" height=\"40\" fill=\"url(#pattern0_24_24)\"><\/rect><defs><pattern id=\"pattern0_24_24\" patternContentUnits=\"objectBoundingBox\" width=\"1\" height=\"1\"><use xlink:href=\"#image0_24_24\" transform=\"matrix(0.0243902 0 0 0.0263158 -0.219512 -0.289474)\"><\/use><\/pattern><image id=\"image0_24_24\" width=\"61\" height=\"58\" preserveAspectRatio=\"none\" xlink:href=\"data:image\/png;base64,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\"><\/image><\/defs><\/svg>\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a2e5d55 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"a2e5d55\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h5 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Dagbod og varsling<\/h5>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4862a17 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4862a17\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Vi kontrollerer den aftalte frist, grundlaget for dagbod og entrepren\u00f8rens tidskrav, f\u00f8r varslet eller svaret formuleres.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-cf5a164 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"cf5a164\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5ecdbbb e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"5ecdbbb\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-37e3434 elementor-view-default elementor-widget elementor-widget-icon\" data-id=\"37e3434\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"icon.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-wrapper\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-icon\">\n\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\" width=\"65\" height=\"64\" viewBox=\"0 0 65 64\" fill=\"none\"><circle cx=\"32.4399\" cy=\"32\" r=\"32\" fill=\"white\"><\/circle><rect x=\"11.4399\" y=\"11\" width=\"42\" height=\"42\" fill=\"url(#pattern0_24_31)\"><\/rect><defs><pattern id=\"pattern0_24_31\" patternContentUnits=\"objectBoundingBox\" width=\"1\" height=\"1\"><use xlink:href=\"#image0_24_31\" transform=\"translate(-0.0731707 -0.243902) scale(0.0243902)\"><\/use><\/pattern><image id=\"image0_24_31\" width=\"47\" height=\"58\" preserveAspectRatio=\"none\" xlink:href=\"data:image\/png;base64,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\"><\/image><\/defs><\/svg>\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7b39942 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"7b39942\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h5 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Forcering og byggepladsforl\u00e6ngelse<\/h5>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f9a7fb6 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"f9a7fb6\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Vi skiller kravet om mere tid fra krav om ekstra omkostninger og vurderer dokumentationen for forcering og forl\u00e6nget byggepladsdrift.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a31e1f3 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"a31e1f3\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2d7fe49 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"2d7fe49\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Typiske problemer i praksis<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9732d63 elementor-widget__width-initial elementor-widget-mobile__width-inherit elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"9732d63\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Forsinkelsessager bliver dyre, n\u00e5r varsler, tidsplan og dokumentation ikke h\u00e6nger sammen. De typiske problemer opst\u00e5r l\u00e6nge f\u00f8r parterne n\u00e5r til dagbod eller erstatning.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b9c9720 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"b9c9720\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fed973a e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"fed973a\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d8a7d53 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"d8a7d53\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"221\" height=\"200\" src=\"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-10.png\" class=\"attachment-large size-large wp-image-4943\" alt=\"\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-816c1d4 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"816c1d4\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">For sen eller upr\u00e6cis varsling<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b0d895d elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b0d895d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Hvis entrepren\u00f8rens krav p\u00e5 tidsfristforl\u00e6ngelse ikke varsles klart og rettidigt, bliver b\u00e5de retten og beviset svagere.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c940c1f e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"c940c1f\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c3b8277 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"c3b8277\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"212\" height=\"200\" src=\"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-11.png\" class=\"attachment-large size-large wp-image-4947\" alt=\"\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a6e2cb5 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"a6e2cb5\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Tidsplan uden kritisk vej<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0c998ad elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"0c998ad\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>En opdateret tidsplan er ikke nok, hvis den ikke viser, hvilke aktiviteter der reelt har styret f\u00e6rdigg\u00f8relsen.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8b07344 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"8b07344\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a383704 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"a383704\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"135\" height=\"200\" src=\"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-9.png\" class=\"attachment-large size-large wp-image-4948\" alt=\"\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fcfacba elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"fcfacba\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">\u00c5rsager blandes sammen<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-cc3cc32 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"cc3cc32\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Bygherreforhold, egne forhold og samtidige forsinkelser skal skilles ad, f\u00f8r tid og \u00f8konomi kan vurderes.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e52973a e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"e52973a\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-cd4031c elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"cd4031c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"200\" height=\"200\" src=\"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-12.png\" class=\"attachment-large size-large wp-image-4949\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-12.png 200w, https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-12-100x100.png 100w, https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-12-150x150.png 150w\" sizes=\"(max-width: 200px) 100vw, 200px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d69a7ff elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"d69a7ff\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Dagbod uden sikkert grundlag<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9c24cb0 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"9c24cb0\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Dagbod kr\u00e6ver en klar aftale, en overskredet frist, rettidig meddelelse og dokumentation for, at fristen ikke er flyttet.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c9954b0 elementor-align-center elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"c9954b0\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"tel:+4570227237\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Ring og f\u00e5 vurderet tidskravet<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e69645d e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"e69645d\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6397748 e-con-full e-transform e-flex e-con e-child\" data-id=\"6397748\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;,&quot;motion_fx_motion_fx_scrolling&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;motion_fx_translateY_effect&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_transform_translateY_effect&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:0,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;motion_fx_translateY_speed&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:4,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;motion_fx_translateY_affectedRange&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;%&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:{&quot;start&quot;:0,&quot;end&quot;:100}},&quot;motion_fx_devices&quot;:[&quot;desktop&quot;,&quot;laptop&quot;,&quot;tablet&quot;,&quot;mobile&quot;],&quot;_transform_translateX_effect&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;_transform_translateX_effect_laptop&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;_transform_translateX_effect_tablet&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;_transform_translateX_effect_mobile&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;_transform_translateY_effect_laptop&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;_transform_translateY_effect_tablet&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;_transform_translateY_effect_mobile&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]}}\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a2aa064 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"a2aa064\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">S\u00e5dan hj\u00e6lper vi dig<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b5e2b0e elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b5e2b0e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Vi gennemg\u00e5r tidsplanen, varslerne og den l\u00f8bende dokumentation og skiller \u00e5rsagerne til forsinkelsen ad.<\/p><p>Derefter vurderer vi retten til tidsfristforl\u00e6ngelse, dagbod, erstatning eller forcering og l\u00e6gger en konkret strategi for n\u00e6ste skridt.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fb3137d elementor-icon-list--layout-traditional elementor-list-item-link-full_width elementor-widget elementor-widget-icon-list\" data-id=\"fb3137d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-list.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<ul class=\"elementor-icon-list-items\">\n\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"jki jki-dot-circle\"><\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Tidsplan og kritisk vej<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"jki jki-dot-circle\"><\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Varsling og \u00e5rsagssammenh\u00e6ng<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"jki jki-dot-circle\"><\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Dagbod, forcering og erstatning<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fc9f776 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"fc9f776\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2>Ofte stillede sp\u00f8rgsm\u00e5l om forsinkelse og dagbod<\/h2><h3>Hvorn\u00e5r kan entrepren\u00f8ren have krav p\u00e5 tidsfristforl\u00e6ngelse?<\/h3><p>Det afh\u00e6nger af \u00e5rsagen til forsinkelsen, kontraktens risikofordeling og den faktiske p\u00e5virkning af tidsplanen. Beskriv ikke kun h\u00e6ndelsen, men ogs\u00e5 dens virkning p\u00e5 den relevante aftalte frist. Dokument\u00e9r, hvilke aktiviteter der blev p\u00e5virket, om de var kritiske eller p\u00e5 anden m\u00e5de friststyrende, hvilke afv\u00e6rgetiltag der var mulige, og hvordan den kr\u00e6vede forl\u00e6ngelse er beregnet.<\/p><h3>Giver d\u00e5rligt vejr automatisk ret til mere tid?<\/h3><p>Nej. Vejrlig skal vurderes i forhold til aftalegrundlaget, \u00e5rstiden, arbejdets karakter og den konkrete p\u00e5virkning. En generel henvisning til regn, frost eller bl\u00e6st er sj\u00e6ldent et tilstr\u00e6kkeligt beslutningsgrundlag; registreringer, tidsplan og \u00e5rsagssammenh\u00e6ng er centrale.<\/p><h3>Hvad skal bygherre kontrollere, f\u00f8r der varsles dagbod?<\/h3><p>Kontroll\u00e9r f\u00f8rst den aftalte frist og dagbodsbestemmelse. Unders\u00f8g derefter entrepren\u00f8rens varsler om hindringer og tidsfristforl\u00e6ngelse samt den l\u00f8bende tidsplan. Dagbod og fristforl\u00e6ngelse skal vurderes samlet, fordi samme periode ikke kan analyseres meningsfuldt uden begge positioner.<\/p><h3>Hvilken dokumentation er vigtigst i en forsinkelsessag?<\/h3><p>Den g\u00e6ldende tidsplan, opdateringer, byggem\u00f8dereferater, varsler, fotos, bemandingsoplysninger og en kronologi over h\u00e6ndelserne. Materialet skal ikke blot vise, at der var problemer, men forklare forbindelsen mellem h\u00e6ndelsen og forsinkelsen.<\/p><p><strong>Skal der reageres nu?<\/strong> Ring til <a href=\"tel:+4531102258\">entreprisehotlinen p\u00e5 31 10 22 58<\/a>.<\/p><p><strong>Blokerer uenigheden fremdrift eller betaling?<\/strong> Se, hvorn\u00e5r <a href=\"\/nexus-dev\/hurtig-afgorelse\/\">hurtig afg\u00f8relse<\/a> er relevant, og brug den samlede indgang til <a href=\"\/nexus-dev\/entrepriseret\/konflikthandtering-voldgiftssager-retssager-og-hurtig-afgorelse\/\">konflikth\u00e5ndtering i byggesager<\/a>.<\/p><p>M\u00e5let er et krav eller et svar, der kan forst\u00e5s, dokumenteres og bruges i forhandlingen eller en senere tvist.<\/p><div style=\"border-left: 4px solid #00753e; background: #f4f4f2; padding: 20px 22px; margin-top: 26px;\"><p style=\"margin: 0 0 8px;\"><strong>Skal varslet eller dagbodskravet holde?<\/strong><\/p><p style=\"margin: 0 0 12px;\">Brug de praktiske guides til at strukturere \u00e5rsag, periode, konsekvens, frister og dokumentation.<\/p><p style=\"margin: 0 0 6px;\"><a href=\"\/nexus-dev\/byggejura-i-praksis\/hindringer-tidsfristforlaengelse-ab18\/\"><strong>L\u00e6s om hindringer og tidsfristforl\u00e6ngelse \u2192<\/strong><\/a><\/p><p style=\"margin: 0;\"><a href=\"\/nexus-dev\/byggejura-i-praksis\/dagbod-ab18\/\"><strong>L\u00e6s om dagbod efter AB 18 \u2192<\/strong><\/a><\/p><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-acb2a55 elementor-align-center elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"acb2a55\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"#konsultation\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">F\u00e5 en konkret tidsvurdering<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e683703 e-con-full e-flex e-con e-parent\" data-id=\"e683703\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f917648 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"f917648\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-067c543 elementor-flip-box--effect-push elementor-flip-box--direction-up elementor-widget elementor-widget-flip-box\" data-id=\"067c543\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"flip-box.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-flip-box\" tabindex=\"0\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-flip-box__layer elementor-flip-box__front\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-flip-box__layer__overlay\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-flip-box__layer__inner\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-flip-box__image\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"183\" height=\"160\" src=\"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/c1.1.png\" class=\"attachment-full size-full wp-image-5037\" alt=\"\" \/>\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-flip-box__layer__title\">\n\t\t\t\t\t\t\t\tKurser\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-flip-box__layer__description\">\n\t\t\t\t\t\t\t\tF\u00e5 praksisn\u00e6r viden om tidsstyring, varsling, dagbod og dokumentation i byggesager.\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<div class=\"elementor-flip-box__layer elementor-flip-box__back\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-flip-box__layer__overlay\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-flip-box__layer__inner\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-flip-box__layer__title\">\n\t\t\t\t\t\t\tKurser\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-flip-box__layer__description\">\n\t\t\t\t\t\t\tSe aktuelle kurser og certificeringer, der giver dig v\u00e6rkt\u00f8jer til at h\u00e5ndtere tidskrav i praksis.\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-flip-box__button elementor-button elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/kurser\/\">\n\t\t\t\t\t\t\tSe vores kurser her\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6d56b72 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"6d56b72\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ceccd14 elementor-flip-box--effect-push elementor-flip-box--direction-up elementor-widget elementor-widget-flip-box\" data-id=\"ceccd14\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"flip-box.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-flip-box\" tabindex=\"0\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-flip-box__layer elementor-flip-box__front\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-flip-box__layer__overlay\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-flip-box__layer__inner\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-flip-box__image\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"197\" height=\"160\" src=\"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/c2.1.png\" class=\"attachment-full size-full wp-image-5044\" alt=\"\" \/>\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-flip-box__layer__title\">\n\t\t\t\t\t\t\t\tAfg\u00f8relser\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-flip-box__layer__description\">\n\t\t\t\t\t\t\t\tL\u00e6s udvalgte voldgiftskendelser og hurtige afg\u00f8relser om forsinkelse, dagbod og dokumentation.\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<div class=\"elementor-flip-box__layer elementor-flip-box__back\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-flip-box__layer__overlay\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-flip-box__layer__inner\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-flip-box__layer__title\">\n\t\t\t\t\t\t\tAfg\u00f8relser\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-flip-box__layer__description\">\n\t\t\t\t\t\t\tSe praksis, der viser, hvilke varsler, tidsplaner og beviser der f\u00e5r betydning i den konkrete vurdering.\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-flip-box__button elementor-button elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/ugens-dom\/\">\n\t\t\t\t\t\t\tSe afg\u00f8relser her\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-91c7c51 e-con-full e-flex e-con e-parent\" data-id=\"91c7c51\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-45f798a elementor-widget elementor-widget-template\" data-id=\"45f798a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"template.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-template\">\n\t\t\t\t\t<div data-elementor-type=\"container\" data-elementor-id=\"5320\" class=\"elementor elementor-5320\" data-elementor-post-type=\"elementor_library\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5ba5f714 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"5ba5f714\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-74228623 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"74228623\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-508c7b25 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"508c7b25\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-34e16053 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"34e16053\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Vidste du at vi tilbyder gratis konsultation?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7a3c7fdf elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"7a3c7fdf\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">F\u00e5 professionel r\u00e5dgivning uden omkostninger. Vores erfarne advokater st\u00e5r klar til at hj\u00e6lpe dig.\n\n<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-12fb9014 elementor-align-center elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"12fb9014\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"tel:+4531102258\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">(+45) 31 10 22 58<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-68f0851 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"68f0851\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-83b0466 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"83b0466\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:600}\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Seneste nyheder<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-253a9d2 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"253a9d2\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-105f26d elementor-grid-4 elementor-grid-tablet-2 elementor-grid-mobile-1 elementor-posts--thumbnail-top elementor-widget elementor-widget-posts\" data-id=\"105f26d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;classic_columns&quot;:&quot;4&quot;,&quot;classic_columns_tablet&quot;:&quot;2&quot;,&quot;classic_columns_mobile&quot;:&quot;1&quot;,&quot;classic_row_gap&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:35,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;classic_row_gap_laptop&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;classic_row_gap_tablet&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;classic_row_gap_mobile&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]}}\" data-widget_type=\"posts.classic\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-posts-container elementor-posts elementor-posts--skin-classic elementor-grid\" role=\"list\">\n\t\t\t\t<article class=\"elementor-post elementor-grid-item post-3490 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-jobopslag category-nyheder\" role=\"listitem\">\n\t\t\t\t<a class=\"elementor-post__thumbnail__link\" href=\"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/ambitioes-advokat-til-entrepriseret-3\/\" tabindex=\"-1\" target=&quot;_blank&quot;>\n\t\t\t<div class=\"elementor-post__thumbnail\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"602\" src=\"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Nexus_logo_sort_baggrund-1024x602-1.png\" class=\"attachment-full size-full wp-image-347\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Nexus_logo_sort_baggrund-1024x602-1.png 1024w, https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Nexus_logo_sort_baggrund-1024x602-1-600x353.png 600w, https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Nexus_logo_sort_baggrund-1024x602-1-300x176.png 300w, https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Nexus_logo_sort_baggrund-1024x602-1-768x452.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/div>\n\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-post__text\">\n\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-post__title\">\n\t\t\t<a href=\"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/ambitioes-advokat-til-entrepriseret-3\/\" target=&quot;_blank&quot;>\n\t\t\t\tNexus Advokater s\u00f8ger en advokatfuldm\u00e6gtig til at udvide vores team med tiltr\u00e6delse snarest muligt\t\t\t<\/a>\n\t\t<\/h3>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-post__meta-data\">\n\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-post-date\">\n\t\t\t25\/08\/2026\t\t<\/span>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/article>\n\t\t\t\t<article class=\"elementor-post elementor-grid-item post-11021 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-nyheder category-ugens-dom tag-ud-ansvar-erstatning tag-ud-syn-skoen-bevis-proces\" role=\"listitem\">\n\t\t\t\t<a class=\"elementor-post__thumbnail__link\" href=\"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/ugens-dom-tbb2026-459\/\" tabindex=\"-1\" target=&quot;_blank&quot;>\n\t\t\t<div class=\"elementor-post__thumbnail\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"915\" height=\"540\" src=\"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Ugens-dom-uge-8_915x540-2025.jpg\" class=\"attachment-full size-full wp-image-11034\" alt=\"Guldfarvet dommerhammer p\u00e5 m\u00f8rk baggrund\" srcset=\"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Ugens-dom-uge-8_915x540-2025.jpg 915w, https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Ugens-dom-uge-8_915x540-2025-300x177.jpg 300w, https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Ugens-dom-uge-8_915x540-2025-768x453.jpg 768w, https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Ugens-dom-uge-8_915x540-2025-600x354.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 915px) 100vw, 915px\" \/><\/div>\n\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-post__text\">\n\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-post__title\">\n\t\t\t<a href=\"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/ugens-dom-tbb2026-459\/\" target=&quot;_blank&quot;>\n\t\t\t\tUGENS DOM: Er det altid den, der for\u00e5rsager skaden, der ogs\u00e5 skal betale?\t\t\t<\/a>\n\t\t<\/h3>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-post__meta-data\">\n\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-post-date\">\n\t\t\t12\/08\/2026\t\t<\/span>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/article>\n\t\t\t\t<article class=\"elementor-post elementor-grid-item post-10927 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-nyheder category-ugens-dom tag-ud-projektering-raadgiveransvar tag-ud-syn-skoen-bevis-proces\" role=\"listitem\">\n\t\t\t\t<a class=\"elementor-post__thumbnail__link\" href=\"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/kan-bygherren-sende-regningen-for-eget-tilsyn-videre\/\" tabindex=\"-1\" target=&quot;_blank&quot;>\n\t\t\t<div class=\"elementor-post__thumbnail\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1280\" height=\"720\" src=\"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Ugens-Dom-billede-uge-32.jpg\" class=\"attachment-full size-full wp-image-10933\" alt=\"Tre personer besigtiger loftet i en bygning under renovering\" srcset=\"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Ugens-Dom-billede-uge-32.jpg 1280w, https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Ugens-Dom-billede-uge-32-300x169.jpg 300w, https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Ugens-Dom-billede-uge-32-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Ugens-Dom-billede-uge-32-768x432.jpg 768w, https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Ugens-Dom-billede-uge-32-600x338.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1280px) 100vw, 1280px\" \/><\/div>\n\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-post__text\">\n\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-post__title\">\n\t\t\t<a href=\"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/kan-bygherren-sende-regningen-for-eget-tilsyn-videre\/\" target=&quot;_blank&quot;>\n\t\t\t\tUGENS DOM: Kan bygherren sende regningen for eget tilsyn videre?\t\t\t<\/a>\n\t\t<\/h3>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-post__meta-data\">\n\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-post-date\">\n\t\t\t05\/08\/2026\t\t<\/span>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/article>\n\t\t\t\t<article class=\"elementor-post elementor-grid-item post-10615 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-nyheder category-ugens-dom tag-ud-ansvar-erstatning tag-ud-projektering-raadgiveransvar\" role=\"listitem\">\n\t\t\t\t<a class=\"elementor-post__thumbnail__link\" href=\"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/ugens-dom-kan-tavshed-goere-entreprenoeren-ansvarlig-for-raadgiverens-valg\/\" tabindex=\"-1\" target=&quot;_blank&quot;>\n\t\t\t<div class=\"elementor-post__thumbnail\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1280\" height=\"720\" src=\"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/UGD-31.jpg\" class=\"attachment-full size-full wp-image-10794\" alt=\"Tre fagfolk gennemg\u00e5r installationer og bygningstegninger\" srcset=\"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/UGD-31.jpg 1280w, https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/UGD-31-300x169.jpg 300w, https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/UGD-31-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/UGD-31-768x432.jpg 768w, https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/UGD-31-600x338.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1280px) 100vw, 1280px\" \/><\/div>\n\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-post__text\">\n\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-post__title\">\n\t\t\t<a href=\"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/ugens-dom-kan-tavshed-goere-entreprenoeren-ansvarlig-for-raadgiverens-valg\/\" target=&quot;_blank&quot;>\n\t\t\t\tUGENS DOM: Kan tavshed g\u00f8re entrepren\u00f8ren ansvarlig for r\u00e5dgiverens valg?\t\t\t<\/a>\n\t\t<\/h3>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-post__meta-data\">\n\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-post-date\">\n\t\t\t29\/07\/2026\t\t<\/span>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/article>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-91ee5b4 elementor-align-center elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"91ee5b4\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/viden\/\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Se alle<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-54b08e5 e-con-full e-flex e-con e-parent\" data-id=\"54b08e5\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-952053d elementor-widget elementor-widget-template\" data-id=\"952053d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"template.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-template\">\n\t\t\t\t\t<div data-elementor-type=\"container\" data-elementor-id=\"5326\" class=\"elementor elementor-5326\" data-elementor-post-type=\"elementor_library\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-64161b8b e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"64161b8b\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-27cc42cc e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"27cc42cc\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" id=\"konsultation\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-16e778bf e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"16e778bf\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2678b5a0 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"2678b5a0\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Book en gratis konsultation<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-71f4e8ab elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"71f4e8ab\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Har du brug for juridisk sparring? Skriv gennem formularen, eller v\u00e6lg det nummer, der passer til din henvendelse.<\/p><p><strong>Generelle henvendelser og kurser:<\/strong> <a href=\"tel:+4570227237\">Hovednummer 70 22 72 37<\/a><br \/><strong>Korte, konkrete sp\u00f8rgsm\u00e5l om entrepriseret:<\/strong> <a href=\"tel:+4531102258\">Entreprisehotline 31 10 22 58<\/a><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-10977fe6 elementor-icon-list--layout-traditional elementor-list-item-link-full_width elementor-widget elementor-widget-icon-list\" data-id=\"10977fe6\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-list.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<ul class=\"elementor-icon-list-items\">\n\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"tel:+4531102258\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-phone-alt\"><\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Entreprisehotline: (+45) 31 10 22 58<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"mailto:info@nexusadvokater.dk\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-envelope\"><\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">info@nexusadvokater.dk<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/maps.app.goo.gl\/tBkdaH9C1CCd1mX89\" target=\"_blank\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-map-marker-alt\"><\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Middelfartgade 15, 2. sal 2100 K\u00f8benhavn \u00d8<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-67f9247d e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"67f9247d\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7d4e8882 elementor-button-align-start elementor-widget elementor-widget-form\" data-id=\"7d4e8882\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;step_next_label&quot;:&quot;N\\u00e6ste&quot;,&quot;step_previous_label&quot;:&quot;Tidligere&quot;,&quot;button_width&quot;:&quot;100&quot;,&quot;step_type&quot;:&quot;number_text&quot;,&quot;step_icon_shape&quot;:&quot;circle&quot;}\" data-widget_type=\"form.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<form class=\"elementor-form\" method=\"post\" name=\"Ny formular\" aria-label=\"Ny formular\">\n\t\t\t<input type=\"hidden\" name=\"post_id\" value=\"5326\"\/>\n\t\t\t<input type=\"hidden\" name=\"form_id\" value=\"7d4e8882\"\/>\n\t\t\t<input type=\"hidden\" name=\"referer_title\" value=\"Ugens Dom | Afg\u00f8relser om entrepriseret | Nexus Advokater\" \/>\n\n\t\t\t\t\t\t\t<input type=\"hidden\" name=\"queried_id\" value=\"5423\"\/>\n\t\t\t\n\t\t\t<div class=\"elementor-form-fields-wrapper elementor-labels-above\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-field-type-text elementor-field-group elementor-column elementor-field-group-fornavn elementor-col-50\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<label for=\"form-field-fornavn\" class=\"elementor-field-label\">\n\t\t\t\t\t\t\t\tFornavn\t\t\t\t\t\t\t<\/label>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<input size=\"1\" type=\"text\" name=\"form_fields[fornavn]\" id=\"form-field-fornavn\" class=\"elementor-field elementor-size-sm  elementor-field-textual\" placeholder=\"Fornavn\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-field-type-text elementor-field-group elementor-column elementor-field-group-efternavn elementor-col-50\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<label for=\"form-field-efternavn\" class=\"elementor-field-label\">\n\t\t\t\t\t\t\t\tEfternavn\t\t\t\t\t\t\t<\/label>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<input size=\"1\" type=\"text\" name=\"form_fields[efternavn]\" id=\"form-field-efternavn\" class=\"elementor-field elementor-size-sm  elementor-field-textual\" placeholder=\"Efternavn\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-field-type-email elementor-field-group elementor-column elementor-field-group-email elementor-col-50 elementor-field-required\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<label for=\"form-field-email\" class=\"elementor-field-label\">\n\t\t\t\t\t\t\t\tE-mail\t\t\t\t\t\t\t<\/label>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<input size=\"1\" type=\"email\" name=\"form_fields[email]\" id=\"form-field-email\" class=\"elementor-field elementor-size-sm  elementor-field-textual\" placeholder=\"E-mailadresse\" required=\"required\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-field-type-tel elementor-field-group elementor-column elementor-field-group-field_549467d elementor-col-50\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<label for=\"form-field-field_549467d\" class=\"elementor-field-label\">\n\t\t\t\t\t\t\t\tTelefonnummer\t\t\t\t\t\t\t<\/label>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<input size=\"1\" type=\"tel\" name=\"form_fields[field_549467d]\" id=\"form-field-field_549467d\" class=\"elementor-field elementor-size-sm  elementor-field-textual\" placeholder=\"+45 ...\" pattern=\"[0-9()#&amp;+*-=.]+\" title=\"Kun tal og telefonkarakterer (#,-,*, o.s.v.) accepteres.\">\n\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-field-type-text elementor-field-group elementor-column elementor-field-group-field_35e5559 elementor-col-100 elementor-field-required\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<label for=\"form-field-field_35e5559\" class=\"elementor-field-label\">\n\t\t\t\t\t\t\t\tVirksomhed\t\t\t\t\t\t\t<\/label>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<input size=\"1\" type=\"text\" name=\"form_fields[field_35e5559]\" id=\"form-field-field_35e5559\" class=\"elementor-field elementor-size-sm  elementor-field-textual\" placeholder=\"Virksomhed\" required=\"required\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-field-type-textarea elementor-field-group elementor-column elementor-field-group-message elementor-col-100\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<label for=\"form-field-message\" class=\"elementor-field-label\">\n\t\t\t\t\t\t\t\tMeddelelse\t\t\t\t\t\t\t<\/label>\n\t\t\t\t\t\t<textarea class=\"elementor-field-textual elementor-field  elementor-size-sm\" name=\"form_fields[message]\" id=\"form-field-message\" rows=\"5\" placeholder=\"Skriv din besked her...\"><\/textarea>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-field-group elementor-column elementor-field-type-submit elementor-col-100 e-form__buttons\">\n\t\t\t\t\t<button class=\"elementor-button elementor-size-sm\" type=\"submit\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Send besked<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/form>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e66c406 e-con-full e-flex e-con e-parent\" data-id=\"e66c406\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2812aa1 elementor-widget elementor-widget-template\" data-id=\"2812aa1\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"template.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-template\">\n\t\t\t\t\t<div data-elementor-type=\"container\" data-elementor-id=\"5332\" class=\"elementor elementor-5332\" data-elementor-post-type=\"elementor_library\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-626d7170 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"626d7170\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1c2ea4ec elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1c2ea4ec\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeIn&quot;}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>FAQs<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-10531b07 elementor-widget__width-initial elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"10531b07\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeIn&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:200}\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Ofte stillede sp\u00f8rgsm\u00e5l<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-504297e2 elementor-widget__width-initial elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-elementskit-accordion\" data-id=\"504297e2\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeIn&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:400}\" data-widget_type=\"elementskit-accordion.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"ekit-wid-con\" >\n        <div class=\"elementskit-accordion accoedion-primary\" id=\"accordion-6ab73dbe80747\">\n\n            \n                <div class=\"elementskit-card \">\n                    <div class=\"elementskit-card-header\" id=\"primaryHeading-0-504297e2\" role=\"heading\" aria-level=\"3\">\n                        <a href=\"#collapse-f2301cb6ab73dbe80747\" class=\"ekit-accordion--toggler elementskit-btn-link collapsed\" role=\"button\" data-ekit-toggle=\"collapse\" data-target=\"#Collapse-f2301cb6ab73dbe80747\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"Collapse-f2301cb6ab73dbe80747\">\n                            \n                            <span class=\"ekit-accordion-title\">Hvorn\u00e5r b\u00f8r man inddrage en advokat i et byggeprojekt?<\/span>\n\n                            \n                                <div class=\"ekit_accordion_icon_group\">\n                                    <div class=\"ekit_accordion_normal_icon\">\n                                        <!-- Normal Icon -->\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i class=\"icon icon-plus\"><\/i>                                    <\/div>\n\n                                    <div class=\"ekit_accordion_active_icon\">\n                                        <!-- Active Icon -->\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i class=\"icon icon-cross\"><\/i>                                    <\/div>\n                                <\/div>\n\n                            \n                                                    <\/a>\n                    <\/div>\n\n                    <div id=\"Collapse-f2301cb6ab73dbe80747\" class=\" collapse\" role=\"region\" aria-labelledby=\"primaryHeading-0-504297e2\" data-parent=\"#accordion-6ab73dbe80747\">\n\n                        <div class=\"elementskit-card-body ekit-accordion--content\">\n                            <p>Det afh\u00e6nger af projektets karakter og kompleksitet. Mange v\u00e6lger juridisk bistand i forbindelse med kontraktindg\u00e5else, risikovurdering, \u00e6ndringsarbejder eller ved opst\u00e5ede uenigheder. En tidlig vurdering kan forebygge konflikter.<\/p>                        <\/div>\n\n                    <\/div>\n\n                <\/div><!-- .elementskit-card END -->\n\n                \n                <div class=\"elementskit-card \">\n                    <div class=\"elementskit-card-header\" id=\"primaryHeading-1-504297e2\" role=\"heading\" aria-level=\"3\">\n                        <a href=\"#collapse-aa28ba96ab73dbe80747\" class=\"ekit-accordion--toggler elementskit-btn-link collapsed\" role=\"button\" data-ekit-toggle=\"collapse\" data-target=\"#Collapse-aa28ba96ab73dbe80747\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"Collapse-aa28ba96ab73dbe80747\">\n                            \n                            <span class=\"ekit-accordion-title\">Hvad er forskellen p\u00e5 AB 18 og ABT 18?<\/span>\n\n                            \n                                <div class=\"ekit_accordion_icon_group\">\n                                    <div class=\"ekit_accordion_normal_icon\">\n                                        <!-- Normal Icon -->\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i class=\"icon icon-plus\"><\/i>                                    <\/div>\n\n                                    <div class=\"ekit_accordion_active_icon\">\n                                        <!-- Active Icon -->\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i class=\"icon icon-cross\"><\/i>                                    <\/div>\n                                <\/div>\n\n                            \n                                                    <\/a>\n                    <\/div>\n\n                    <div id=\"Collapse-aa28ba96ab73dbe80747\" class=\" collapse\" role=\"region\" aria-labelledby=\"primaryHeading-1-504297e2\" data-parent=\"#accordion-6ab73dbe80747\">\n\n                        <div class=\"elementskit-card-body ekit-accordion--content\">\n                            <p>AB 18 er m\u00e5lrettet fag- og hovedentrepriser, mens ABT 18 anvendes ved totalentreprise. Regels\u00e6ttene adskiller sig bl.a. i fordelingen af ansvar for projektering. Valget har betydning for b\u00e5de proces og risiko.<\/p>                        <\/div>\n\n                    <\/div>\n\n                <\/div><!-- .elementskit-card END -->\n\n                \n                <div class=\"elementskit-card \">\n                    <div class=\"elementskit-card-header\" id=\"primaryHeading-2-504297e2\" role=\"heading\" aria-level=\"3\">\n                        <a href=\"#collapse-ee0af236ab73dbe80747\" class=\"ekit-accordion--toggler elementskit-btn-link collapsed\" role=\"button\" data-ekit-toggle=\"collapse\" data-target=\"#Collapse-ee0af236ab73dbe80747\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"Collapse-ee0af236ab73dbe80747\">\n                            \n                            <span class=\"ekit-accordion-title\">Hvad g\u00e6lder ved tilbagehold af betaling?<\/span>\n\n                            \n                                <div class=\"ekit_accordion_icon_group\">\n                                    <div class=\"ekit_accordion_normal_icon\">\n                                        <!-- Normal Icon -->\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i class=\"icon icon-plus\"><\/i>                                    <\/div>\n\n                                    <div class=\"ekit_accordion_active_icon\">\n                                        <!-- Active Icon -->\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i class=\"icon icon-cross\"><\/i>                                    <\/div>\n                                <\/div>\n\n                            \n                                                    <\/a>\n                    <\/div>\n\n                    <div id=\"Collapse-ee0af236ab73dbe80747\" class=\" collapse\" role=\"region\" aria-labelledby=\"primaryHeading-2-504297e2\" data-parent=\"#accordion-6ab73dbe80747\">\n\n                        <div class=\"elementskit-card-body ekit-accordion--content\">\n                            <p>Bygherren kan i visse tilf\u00e6lde tilbageholde betaling, f.eks. ved dokumenterede mangler. Men et uberettiget tilbagehold kan v\u00e6re misligholdelse. Det er derfor afg\u00f8rende at afklare, om betingelserne for tilbagehold er opfyldt.<\/p>                        <\/div>\n\n                    <\/div>\n\n                <\/div><!-- .elementskit-card END -->\n\n                \n                <div class=\"elementskit-card \">\n                    <div class=\"elementskit-card-header\" id=\"primaryHeading-3-504297e2\" role=\"heading\" aria-level=\"3\">\n                        <a href=\"#collapse-42c771d6ab73dbe80747\" class=\"ekit-accordion--toggler elementskit-btn-link collapsed\" role=\"button\" data-ekit-toggle=\"collapse\" data-target=\"#Collapse-42c771d6ab73dbe80747\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"Collapse-42c771d6ab73dbe80747\">\n                            \n                            <span class=\"ekit-accordion-title\">Hvorn\u00e5r har man krav p\u00e5 ekstra betaling?<\/span>\n\n                            \n                                <div class=\"ekit_accordion_icon_group\">\n                                    <div class=\"ekit_accordion_normal_icon\">\n                                        <!-- Normal Icon -->\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i class=\"icon icon-plus\"><\/i>                                    <\/div>\n\n                                    <div class=\"ekit_accordion_active_icon\">\n                                        <!-- Active Icon -->\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i class=\"icon icon-cross\"><\/i>                                    <\/div>\n                                <\/div>\n\n                            \n                                                    <\/a>\n                    <\/div>\n\n                    <div id=\"Collapse-42c771d6ab73dbe80747\" class=\" collapse\" role=\"region\" aria-labelledby=\"primaryHeading-3-504297e2\" data-parent=\"#accordion-6ab73dbe80747\">\n\n                        <div class=\"elementskit-card-body ekit-accordion--content\">\n                            <p>Hvis arbejdet ligger uden for det aftalte, og der foreligger en \u00e6ndring eller et till\u00e6g, kan der v\u00e6re krav p\u00e5 merbetaling. Det kr\u00e6ver typisk, at arbejdet er aftalt, varslet eller accepteret, samt at det kan dokumenteres.<\/p>                        <\/div>\n\n                    <\/div>\n\n                <\/div><!-- .elementskit-card END -->\n\n                \n                <div class=\"elementskit-card \">\n                    <div class=\"elementskit-card-header\" id=\"primaryHeading-4-504297e2\" role=\"heading\" aria-level=\"3\">\n                        <a href=\"#collapse-b7a30e06ab73dbe80747\" class=\"ekit-accordion--toggler elementskit-btn-link collapsed\" role=\"button\" data-ekit-toggle=\"collapse\" data-target=\"#Collapse-b7a30e06ab73dbe80747\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"Collapse-b7a30e06ab73dbe80747\">\n                            \n                            <span class=\"ekit-accordion-title\">Hvordan h\u00e5ndteres forsinkelse og krav om tidsfristforl\u00e6ngelse?<\/span>\n\n                            \n                                <div class=\"ekit_accordion_icon_group\">\n                                    <div class=\"ekit_accordion_normal_icon\">\n                                        <!-- Normal Icon -->\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i class=\"icon icon-plus\"><\/i>                                    <\/div>\n\n                                    <div class=\"ekit_accordion_active_icon\">\n                                        <!-- Active Icon -->\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i class=\"icon icon-cross\"><\/i>                                    <\/div>\n                                <\/div>\n\n                            \n                                                    <\/a>\n                    <\/div>\n\n                    <div id=\"Collapse-b7a30e06ab73dbe80747\" class=\" collapse\" role=\"region\" aria-labelledby=\"primaryHeading-4-504297e2\" data-parent=\"#accordion-6ab73dbe80747\">\n\n                        <div class=\"elementskit-card-body ekit-accordion--content\">\n                            <p>Der skal varsles og dokumenteres rettidigt, hvis entrepren\u00f8ren vil g\u00f8re krav p\u00e5 tidsfristforl\u00e6ngelse. Fristoverskridelser uden gyldig grund kan udl\u00f8se dagbod, medmindre der foreligger undskyldelige forhold.<\/p>                        <\/div>\n\n                    <\/div>\n\n                <\/div><!-- .elementskit-card END -->\n\n                \n                <div class=\"elementskit-card \">\n                    <div class=\"elementskit-card-header\" id=\"primaryHeading-5-504297e2\" role=\"heading\" aria-level=\"3\">\n                        <a href=\"#collapse-1b30f8b6ab73dbe80747\" class=\"ekit-accordion--toggler elementskit-btn-link collapsed\" role=\"button\" data-ekit-toggle=\"collapse\" data-target=\"#Collapse-1b30f8b6ab73dbe80747\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"Collapse-1b30f8b6ab73dbe80747\">\n                            \n                            <span class=\"ekit-accordion-title\">Er det tilstr\u00e6kkeligt med en mail ved aftaler om \u00e6ndringer?<\/span>\n\n                            \n                                <div class=\"ekit_accordion_icon_group\">\n                                    <div class=\"ekit_accordion_normal_icon\">\n                                        <!-- Normal Icon -->\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i class=\"icon icon-plus\"><\/i>                                    <\/div>\n\n                                    <div class=\"ekit_accordion_active_icon\">\n                                        <!-- Active Icon -->\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i class=\"icon icon-cross\"><\/i>                                    <\/div>\n                                <\/div>\n\n                            \n                                                    <\/a>\n                    <\/div>\n\n                    <div id=\"Collapse-1b30f8b6ab73dbe80747\" class=\" collapse\" role=\"region\" aria-labelledby=\"primaryHeading-5-504297e2\" data-parent=\"#accordion-6ab73dbe80747\">\n\n                        <div class=\"elementskit-card-body ekit-accordion--content\">\n                            <p>En e-mail kan i mange tilf\u00e6lde udg\u00f8re en bindende aftale, men det afh\u00e6nger af kontrakten og sagens konkrete omst\u00e6ndigheder. Skriftlig dokumentation er generelt en fordel ved senere uenighed.<\/p>                        <\/div>\n\n                    <\/div>\n\n                <\/div><!-- .elementskit-card END -->\n\n                \n                <div class=\"elementskit-card \">\n                    <div class=\"elementskit-card-header\" id=\"primaryHeading-6-504297e2\" role=\"heading\" aria-level=\"3\">\n                        <a href=\"#collapse-f077a586ab73dbe80747\" class=\"ekit-accordion--toggler elementskit-btn-link collapsed\" role=\"button\" data-ekit-toggle=\"collapse\" data-target=\"#Collapse-f077a586ab73dbe80747\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"Collapse-f077a586ab73dbe80747\">\n                            \n                            <span class=\"ekit-accordion-title\">Kan tidligere voldgiftskendelser bruges i ens egen sag?<\/span>\n\n                            \n                                <div class=\"ekit_accordion_icon_group\">\n                                    <div class=\"ekit_accordion_normal_icon\">\n                                        <!-- Normal Icon -->\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i class=\"icon icon-plus\"><\/i>                                    <\/div>\n\n                                    <div class=\"ekit_accordion_active_icon\">\n                                        <!-- Active Icon -->\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i class=\"icon icon-cross\"><\/i>                                    <\/div>\n                                <\/div>\n\n                            \n                                                    <\/a>\n                    <\/div>\n\n                    <div id=\"Collapse-f077a586ab73dbe80747\" class=\" collapse\" role=\"region\" aria-labelledby=\"primaryHeading-6-504297e2\" data-parent=\"#accordion-6ab73dbe80747\">\n\n                        <div class=\"elementskit-card-body ekit-accordion--content\">\n                            <p>Tidligere afg\u00f8relser har ikke pr\u00e6judikatsv\u00e6rdi som domme fra domstolene, men de kan v\u00e6re retningsgivende, is\u00e6r hvis der er tale om voldgiftspraksis fra byggebranchen. Kendelser kan bruges som argumentation og st\u00f8tte.<\/p>                        <\/div>\n\n                    <\/div>\n\n                <\/div><!-- .elementskit-card END -->\n\n                \n                <div class=\"elementskit-card \">\n                    <div class=\"elementskit-card-header\" id=\"primaryHeading-7-504297e2\" role=\"heading\" aria-level=\"3\">\n                        <a href=\"#collapse-96425126ab73dbe80747\" class=\"ekit-accordion--toggler elementskit-btn-link collapsed\" role=\"button\" data-ekit-toggle=\"collapse\" data-target=\"#Collapse-96425126ab73dbe80747\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"Collapse-96425126ab73dbe80747\">\n                            \n                            <span class=\"ekit-accordion-title\">Kan man f\u00e5 gennemg\u00e5et sine entrepriseaftaler?<\/span>\n\n                            \n                                <div class=\"ekit_accordion_icon_group\">\n                                    <div class=\"ekit_accordion_normal_icon\">\n                                        <!-- Normal Icon -->\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i class=\"icon icon-plus\"><\/i>                                    <\/div>\n\n                                    <div class=\"ekit_accordion_active_icon\">\n                                        <!-- Active Icon -->\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i class=\"icon icon-cross\"><\/i>                                    <\/div>\n                                <\/div>\n\n                            \n                                                    <\/a>\n                    <\/div>\n\n                    <div id=\"Collapse-96425126ab73dbe80747\" class=\" collapse\" role=\"region\" aria-labelledby=\"primaryHeading-7-504297e2\" data-parent=\"#accordion-6ab73dbe80747\">\n\n                        <div class=\"elementskit-card-body ekit-accordion--content\">\n                            <p>Ja, det er muligt at f\u00e5 en juridisk vurdering af eksisterende eller nye aftaler. Det sker ofte med fokus p\u00e5 risikofordeling, betalingsvilk\u00e5r, dokumentationskrav og h\u00e5ndtering af \u00e6ndringer og forsinkelser.<\/p>                        <\/div>\n\n                    <\/div>\n\n                <\/div><!-- .elementskit-card END -->\n\n                \n                <div class=\"elementskit-card \">\n                    <div class=\"elementskit-card-header\" id=\"primaryHeading-8-504297e2\" role=\"heading\" aria-level=\"3\">\n                        <a href=\"#collapse-51513c66ab73dbe80747\" class=\"ekit-accordion--toggler elementskit-btn-link collapsed\" role=\"button\" data-ekit-toggle=\"collapse\" data-target=\"#Collapse-51513c66ab73dbe80747\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"Collapse-51513c66ab73dbe80747\">\n                            \n                            <span class=\"ekit-accordion-title\">Hvad indeb\u00e6rer en voldgiftssag typisk?<\/span>\n\n                            \n                                <div class=\"ekit_accordion_icon_group\">\n                                    <div class=\"ekit_accordion_normal_icon\">\n                                        <!-- Normal Icon -->\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i class=\"icon icon-plus\"><\/i>                                    <\/div>\n\n                                    <div class=\"ekit_accordion_active_icon\">\n                                        <!-- Active Icon -->\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i class=\"icon icon-cross\"><\/i>                                    <\/div>\n                                <\/div>\n\n                            \n                                                    <\/a>\n                    <\/div>\n\n                    <div id=\"Collapse-51513c66ab73dbe80747\" class=\" collapse\" role=\"region\" aria-labelledby=\"primaryHeading-8-504297e2\" data-parent=\"#accordion-6ab73dbe80747\">\n\n                        <div class=\"elementskit-card-body ekit-accordion--content\">\n                            <p>Voldgift anvendes ofte i byggesager som alternativ til domstolene. Det er en lukket proces, som typisk gennemf\u00f8res hurtigere. Udgifterne afh\u00e6nger af sagens omfang, kompleksitet og behovet for syn og sk\u00f8n.<\/p>                        <\/div>\n\n                    <\/div>\n\n                <\/div><!-- .elementskit-card END -->\n\n                                        <\/div>\n    <\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Forsinkelse og<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"parent":4917,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-7517","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.5 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Forsinkelser i byggeprojekter \u2013 f\u00e5 styr p\u00e5 tidsfrister, dagb\u00f8der m.m.<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"R\u00e5dgivning om forsinkelser i byggeriet. F\u00e5 hj\u00e6lp til tidsfristforl\u00e6ngelser, dagb\u00f8der og korrekt dokumentation.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"da_DK\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Forsinkelser i byggeprojekter \u2013 f\u00e5 styr p\u00e5 tidsfrister, dagb\u00f8der m.m.\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"R\u00e5dgivning om forsinkelser i byggeriet. F\u00e5 hj\u00e6lp til tidsfristforl\u00e6ngelser, dagb\u00f8der og korrekt dokumentation.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/entrepriseret\/forsinkelse-dagbod-og-tidsfristforlaengelse\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Nexus Advokater\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-08-19T11:00:26+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-10.png\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Estimeret l\u00e6setid\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"12 minutter\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/entrepriseret\\\/forsinkelse-dagbod-og-tidsfristforlaengelse\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/entrepriseret\\\/forsinkelse-dagbod-og-tidsfristforlaengelse\\\/\",\"name\":\"Forsinkelser i byggeprojekter \u2013 f\u00e5 styr p\u00e5 tidsfrister, dagb\u00f8der m.m.\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/entrepriseret\\\/forsinkelse-dagbod-og-tidsfristforlaengelse\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/entrepriseret\\\/forsinkelse-dagbod-og-tidsfristforlaengelse\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/03\\\/image-10.png\",\"datePublished\":\"2026-08-06T15:44:23+00:00\",\"dateModified\":\"2026-08-19T11:00:26+00:00\",\"description\":\"R\u00e5dgivning om forsinkelser i byggeriet. F\u00e5 hj\u00e6lp til tidsfristforl\u00e6ngelser, dagb\u00f8der og korrekt dokumentation.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/entrepriseret\\\/forsinkelse-dagbod-og-tidsfristforlaengelse\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"da-DK\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/entrepriseret\\\/forsinkelse-dagbod-og-tidsfristforlaengelse\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"da-DK\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/entrepriseret\\\/forsinkelse-dagbod-og-tidsfristforlaengelse\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/03\\\/image-10.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/03\\\/image-10.png\",\"width\":221,\"height\":200},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/entrepriseret\\\/forsinkelse-dagbod-og-tidsfristforlaengelse\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Hjem\",\"item\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Forsinkelse, dagbod og tidsfristforl\u00e6ngelse\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/\",\"name\":\"Nexus Advokater\",\"description\":\"Specialister i entrepriseret for byggebranchen\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/#organization\"},\"alternateName\":\"Nexus\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"da-DK\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/#organization\",\"name\":\"Nexus Advokater\",\"alternateName\":\"Nexus\",\"url\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"da-DK\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2022\\\/11\\\/Nexus_Advokater_NYT_logo_black_green_transparent-scaled.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2022\\\/11\\\/Nexus_Advokater_NYT_logo_black_green_transparent-scaled.png\",\"width\":2560,\"height\":751,\"caption\":\"Nexus Advokater\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/nexusadvokater.wearespace.dk\\\/nexus-dev\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"},\"taxID\":\"46052781\",\"vatID\":\"DK46052781\",\"email\":\"info@nexusadvokater.dk\",\"telephone\":\"+45 70 22 72 37\",\"address\":{\"@type\":\"PostalAddress\",\"streetAddress\":\"Middelfartgade 15, 2. sal\",\"postalCode\":\"2100\",\"addressLocality\":\"K\u00f8benhavn \u00d8\",\"addressCountry\":\"DK\"},\"contactPoint\":{\"@type\":\"ContactPoint\",\"contactType\":\"customer service\",\"telephone\":\"+45 70 22 72 37\",\"email\":\"info@nexusadvokater.dk\",\"areaServed\":\"DK\",\"availableLanguage\":[\"da\",\"en\"]},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.linkedin.com\\\/company\\\/nexus-advokater\\\/\"]}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Forsinkelser i byggeprojekter \u2013 f\u00e5 styr p\u00e5 tidsfrister, dagb\u00f8der m.m.","description":"R\u00e5dgivning om forsinkelser i byggeriet. F\u00e5 hj\u00e6lp til tidsfristforl\u00e6ngelser, dagb\u00f8der og korrekt dokumentation.","robots":{"index":"noindex","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"og_locale":"da_DK","og_type":"article","og_title":"Forsinkelser i byggeprojekter \u2013 f\u00e5 styr p\u00e5 tidsfrister, dagb\u00f8der m.m.","og_description":"R\u00e5dgivning om forsinkelser i byggeriet. F\u00e5 hj\u00e6lp til tidsfristforl\u00e6ngelser, dagb\u00f8der og korrekt dokumentation.","og_url":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/entrepriseret\/forsinkelse-dagbod-og-tidsfristforlaengelse\/","og_site_name":"Nexus Advokater","article_modified_time":"2026-08-19T11:00:26+00:00","og_image":[{"url":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-10.png","type":"","width":"","height":""}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Estimeret l\u00e6setid":"12 minutter"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/entrepriseret\/forsinkelse-dagbod-og-tidsfristforlaengelse\/","url":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/entrepriseret\/forsinkelse-dagbod-og-tidsfristforlaengelse\/","name":"Forsinkelser i byggeprojekter \u2013 f\u00e5 styr p\u00e5 tidsfrister, dagb\u00f8der m.m.","isPartOf":{"@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/entrepriseret\/forsinkelse-dagbod-og-tidsfristforlaengelse\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/entrepriseret\/forsinkelse-dagbod-og-tidsfristforlaengelse\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-10.png","datePublished":"2026-08-06T15:44:23+00:00","dateModified":"2026-08-19T11:00:26+00:00","description":"R\u00e5dgivning om forsinkelser i byggeriet. F\u00e5 hj\u00e6lp til tidsfristforl\u00e6ngelser, dagb\u00f8der og korrekt dokumentation.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/entrepriseret\/forsinkelse-dagbod-og-tidsfristforlaengelse\/#breadcrumb"},"inLanguage":"da-DK","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/entrepriseret\/forsinkelse-dagbod-og-tidsfristforlaengelse\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"da-DK","@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/entrepriseret\/forsinkelse-dagbod-og-tidsfristforlaengelse\/#primaryimage","url":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-10.png","contentUrl":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-10.png","width":221,"height":200},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/entrepriseret\/forsinkelse-dagbod-og-tidsfristforlaengelse\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Hjem","item":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Forsinkelse, dagbod og tidsfristforl\u00e6ngelse"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/#website","url":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/","name":"Nexus Advokater","description":"Specialister i entrepriseret for byggebranchen","publisher":{"@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/#organization"},"alternateName":"Nexus","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"da-DK"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/#organization","name":"Nexus Advokater","alternateName":"Nexus","url":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"da-DK","@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Nexus_Advokater_NYT_logo_black_green_transparent-scaled.png","contentUrl":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Nexus_Advokater_NYT_logo_black_green_transparent-scaled.png","width":2560,"height":751,"caption":"Nexus Advokater"},"image":{"@id":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/#\/schema\/logo\/image\/"},"taxID":"46052781","vatID":"DK46052781","email":"info@nexusadvokater.dk","telephone":"+45 70 22 72 37","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"Middelfartgade 15, 2. sal","postalCode":"2100","addressLocality":"K\u00f8benhavn \u00d8","addressCountry":"DK"},"contactPoint":{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","telephone":"+45 70 22 72 37","email":"info@nexusadvokater.dk","areaServed":"DK","availableLanguage":["da","en"]},"sameAs":["https:\/\/www.linkedin.com\/company\/nexus-advokater\/"]}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/7517","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7517"}],"version-history":[{"count":33,"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/7517\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11687,"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/7517\/revisions\/11687"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/4917"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7517"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7517"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nexusadvokater.wearespace.dk\/nexus-dev\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7517"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}