UGENS DOM: Hvad sker der med entreprenørens garantistillelse, hvis bygherre uberettiget ophæver?
Voldgiftsretten har i en nyere kendelse forholdt sig til, hvad der skal ske med entreprenørens garantistillelse, når bygherren uberettiget ophæver kontrakten. Sagens forløb Ved årsskiftet i 2019 indgik entreprenør (E) og bygherre (BH) en kontrakt om opførelsen af et nyt frysehus. Parterne besluttede sig for at følge AB 92 for at sikre en problemfri proces, […]
UGENS DOM: Kan bygherre kræve erstatning for driftstab, hvis en hal er mindre end aftalt?
I en nylig afgørelse fastslog voldgiftsretten en tvist mellem entreprenøren og bygherren vedrørende opførelsen af et frysehus. Retten besluttede, at entreprenøren var ansvarlig for fejldimensioneringen af spærene. Spørgsmålet var herefter om bygherren havde ret til erstatning for både færdiggørelsesarbejder og for tabt arbejdsfortjeneste som følge heraf. Sagens forløb Ved årets begyndelse i 2019 indgik entreprenør […]
UGENS DOM: Kan en entreprisekontrakt både være totalentreprise og fagentreprise?
I en nylig afgørelse har voldgiftsretten klargjort en uoverensstemmelse mellem entreprenøren og bygherren vedrørende kontraktens art: en totalentreprise eller en fagentreprise?. Afgørelsen understreger betydningen af klare kontraktsformuleringer og tydelig ansvarsfordeling i byggeprojekter. Sagens forløb I januar 2019 indgik entreprenør (E) og bygherre (BH) en betydningsfuld kontrakt om opførelsen af et nyt frysehus. Desværre opstod der […]
UGENS DOM: Hvad skal der til før bygherre kan hæve kontrakten grundet forsinkelse?
I denne uges dom tog voldgiftsretten stilling til, om bygherren havde tilstrækkelig grund til at opsige entreprisekontrakten på baggrund af entreprenørens forsinkelse. Kendelsen kaster lys over de strikse kriterier, der skal opfyldes for at retfærdiggøre en sådan ophævelse. Sagens forløb Entreprenør (E) og bygherre (BH) indgik en spændende aftale om at opføre et nyt frysehus […]
UGENS DOM: Kan man i en konkurs undlade syn og skøn vedrørende mangler og i stedet nøjes med dokumentation ved fotos og lignende?
I denne uges dom har voldgiftsretten afgjort, om betingelserne for hovedentreprenørens påstand om mangler ændres, når han fremsætter krav herom over for sin underentreprenør efter dennes konkurs. Sagens forløb I 2013 påbegyndtes et omfattende entrepriseprojekt ledet af hovedentreprenøren (HE), som omfattede renovering, modernisering og ombygning af flere boligblokke samt etablering af udendørsområder omkring dem. I […]
UGENS DOM: Kan hovedentreprenør kræve 15% tillæg på færdiggørelse af arbejder ved anden entreprenør overfor oprindelig underentreprenør?
Voldgiftsretten har netop afgjort spørgsmålet om, hvorvidt hovedentreprenøren kan påberåbe sig et tillæg på 15% for at lade en anden entreprenør afslutte det ufærdige arbejde. Situation blev kompleks grundet den oprindelige underentreprenørs konkurs før arbejdets fuldførelse. Afgørelsen understreger formålet med et styringstillæg og dets betydning i entrepriseprojekter. Sagens forløb I 2013 blev der påbegyndt en […]
UGENS DOM: Hvordan ser voldgiftsretten på underskrevne aftalesedler, der fremsendes sent?
Voldgiftsretten har afsagt en dom, der belyser, hvordan voldgiftsretten vurderer situationer, hvor aftalesedler bliver fremsendt sent i processen. Centralt stod spørgsmålet om, hvorvidt en underentreprenør kunne dokumentere sine krav om ekstraarbejde. Sagens forløb I 2013 blev der indledt en omfattende entreprise, ledet af hovedentreprenøren (HE), der involverede renovering, modernisering og ombygning af flere boligblokke samt […]
UGENS DOM: Forsinkelse; Hvordan fører bygherren bevis for sit erstatningskrav for entreprenørens uberettigede ophævelse?
Voldgiftsretten har afgjort en strid, der drejede sig om den betydelige forsinkelse af opførelsen af det nye universitetshospital. I denne sag valgte en fagentreprenør at ophæve kontrakten med bygherren uretmæssigt. Som følge heraf var det op til bygherren at fremlægge bevis for sit krav om erstatning i voldgiftsretten. Sagens forløb Fagentreprenøren (FE) blev hyret af […]
UGENS DOM: Hvad skal der til for, at en fagentreprenør kan ophæve ved væsentlig forsinkelse af opstart af entreprisen?
Voldgiftsretten har truffet afgørelse i en konflikt som vedrørte den lange forsinkelse af et nyt universitetshospital. Projektet var blevet udskudt af bygherren flere gange, hvilket resulterede i, at en fagentreprenør til sidst besluttede at ophæve deres entreprisekontrakt. Dette skridt fik imidlertid betydelige konsekvenser. Sagens forløb Fagentreprenøren (FE) blev hyret af bygherren (BH) til at udføre […]
UGENS DOM: Forlænget byggepladsdrift; Hvordan ser voldgiftsretten på stiladsleje vs. forlænget byggepladsdrift?
I løbet af efteråret 2022 blev en sag om forlænget byggeplads afgjort ved voldgiftsretten. Afgørelsen belyser voldgiftsrettens syn på kompensation i forbindelse med to separate krav: 1) leje af stillads i forlængelsesperioden og 2) forlænget byggepladsdrift. Sagens forløb I 2016 indgik bygherren (BH) og hovedentreprenøren (HE) en hovedentreprisekontrakt om at opføre 11 lejligheder og renovere […]
