UGENS DOM: Hvad skal der til før bygherre kan hæve kontrakten grundet forsinkelse?
I denne uges dom tog voldgiftsretten stilling til, om bygherren havde tilstrækkelig grund til at opsige entreprisekontrakten på baggrund af entreprenørens forsinkelse. Kendelsen kaster lys over de strikse kriterier, der skal opfyldes for at retfærdiggøre en sådan ophævelse. Sagens forløb Entreprenør (E) og bygherre (BH) indgik en spændende aftale om at opføre et nyt frysehus […]
