UGENS DOM: Entreprenør tilkendt erstatning for bygherreforsinkelse
UGD 2021.30.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio april 2021, og vedrører en entreprenør der fik tilkendt erstatning for bygherreforsinkelse. I december 2014 indgik en totalentreprenør (TE) og en bygherre en kontrakt om projektering og udførelse af et byggeri på et byggefelt betegnet B9. Projektets størrelse, placering, krav til udførelse og antal entreprenører medførte, […]
